某市房屋建筑和市政工程施工招标文件

施工招标文件招标人：(盖单位章)XX市建设工程招标投标管理办公室1招标文件备案表 第一章招标公告 2 22.项目概况与招标范围 23.投标人资格要求 25.招标文件的获取 2 37.发布公告的媒介 3 3第二章投标人须知 4投标人须知前附表 4 92.招标文件 3.投标文件 4.投标 5.开标 7.合同授予 8.纪律和监督 9.重新招标和不再招标 20 第三章评标办法(综合评估法) 21 211.评标方法 232.评审标准 3.评标程序 第四章合同条款及格式 第一节通用合同条款 第二节专用合同条款 第三节合同附件格式 第五章工程量清单 2、投标报价说明 3、其他说明 第七章技术标准和要求 第八章投标文件格式 68 71 二、法定代表人身份证明 79 80 七、施工组织设计 十一、其他材料 时间：2021年x月x日招投标管理机构(备案章):项目负责人(签章):部门负责人(签章):单位负责人(签章):第2页共101页时间：2021年x月x日 (项目名称)标段施工招标公告本招标项目(项目名称)已由(项目审批、核准或备案机关设资金来自(资金来源),项目出资比例为。项目己具备招标条 业级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施3.3【适用于分标段的招标项目】各投标人均可就本招标项目上述标段中的5.招标文件的获取(法定公休日、法定节假日除外),每日上午_时至时，下午时至第3页共101页时间：2021年x月x日8.联系方式 时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共101页第二章投标人须知名称：地址：联系人：电话：招标代理机构名称：地址：联系人：电话：项目名称建设地点资金来源及比例资金落实情况招标范围计划工期时间：2021年x月x日投标人资质条件、能力建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且(1)拟投入项目管理人员(2)外地施工企业应在XX市建设行政主管部门进行投标是否接受联合体投标口不接受踏勘现场□不组织□不召开投标人提出问题的截止时间招标人书面澄清的时间□不允许偏离□不允许口允许时间：2021年x月x日投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止时间投标人确认收到招标文件澄清的时间投标人确认收到招标文件修改的时间投标有效期 年近年完成的类似项目的年份要求 年分册装订，共分4册，分别为：1、资格审查资料，包括投标文件的内容2、商务标(含投标函),包括投标文件_的内容3、技术标(施工组织设计),包括投标文件4、综合标，包括投标文件的内容每册采用方式装订，装订应牢固、不易拆散和换封套上应载明的信息 (项目名称)标段投标文件在年月时间：2021年x月x日 审查资料”、“商务标”、“技术标”、递交投标文件地点XX市公共资源交易中心(地址：XX市炮铺街3号四楼，下同)口否口是开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标程序开标顺序：投标文件递交逆顺序。其中招标人代表人(限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件),专家人；是否授权评标委员口是中标候选人公示媒介履约担保的形式：10.需要补充的其他内容“暗标”评审施工组织设计使用“暗标”评审。编制施工组市建设工程招标投标管理办公室监制的封面及边杆，并按施工组织设计封面中的要求进行编制，否则技术标作废，按零分处理。时间：2021年x月x日计算机辅助商务标采用计算机评审(工程量清单二次平均值评标法)。投标人除递交纸质投标文件外，需将商务标生成电子标书，提供一份光盘作为正本，另外提供一个U盘作为副本备用，正本与副本不一见第三章“评标办法”附件--《计算机辅助评标办法》。原件提交及投标人应对提交的资料真实性及完整性负责，按第二章投标人须知前附表1.4.1和“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定提交有关证明和证件的原件，以便核验。投标人代表出席开标会人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标中标公示在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。招标人补充的其他内容时间：2021年x月x日页码：第9页共101页(1)资质条件：见投标人须知前附表；(2)项目经理资格：见投标人须知前附表；(3)财务要求：见投标人须知前附表；(4)业绩要求：见投标人须知前附表；(5)其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须时间：2021年x月x日(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2)为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；(3)为本招标项目的监理人；(4)为本招标项目的代建人；(5)为本招标项目提供招标代理服务的；(6)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(7)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(8)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(9)被责令停业的；(10)被暂停或取消投标资格的；(11)财产被接管或冻结的；(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。时间：2021年x月x日时间：2021年x月x日(1)招标公告(或投标邀请书);(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)工程量清单；(6)图纸；(7)技术标准和要求；(8)投标文件格式；(9)投标人须知前附表规定的其他材料。2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同),要求招标人对招标文件予题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将时间：2021年x月x日3.投标文件(1)投标函及投标函附录；(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3)联合体协议书；(4)投标保证金；(5)已标价工程量清单；(6)施工组织设计；(7)项目管理机构；(8)拟分包项目情况表；(9)资格审查资料；(10)投标人须知前附表规定的其他材料。文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。投标人须知前附表不允许分包的，投标文件不包括本章第3.1.1(8)目所指的拟分包项目情况表。程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符时间：2021年x月x日3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定时间：2021年x月x日地标记“正本”或“副本”的字样。当副本4.投标4.1投标文件的密封和标识时间：2021年x月x日4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条5.开标招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的(1)宣布开标纪律；(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；时间：2021年x月x日(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；(6)设有标底的，公布标底；(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标(8)规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；(9)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；(10)开标结束。(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚(5)与投标人有其他利害关系。时间：2021年x月x日在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3时间：2021年x月x日时间：2021年x月x日(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须时间：2021年x月x日第三章评标办法(综合评估法)条款号投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章联合体投标人(如有)报价唯一只能有一个有效报价营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等级其他要求(1)拟投入项目管理人员(2)外地企业记联合体投投人(如有)投标内容工期投标有效期时间：2021年x月x日条款号标准投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目符合第七章“技术标准和要求”规定不得高于或等于第二章“投标人须知”前附表第3.2.3款载明的招标控制价。分包计划符合第二章“投标人须知”第1.11款规定条款号条款内容编列内容分值构成(总分100分)特殊工程如需采用其他评标办法，应从《XX市市区建设工程施工招标评建[2006]5号文)中选取，报经建设行政主管部门时间：2021年x月x日章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高2.评审标准3.评标程序有关证明和证件的原件进行核验。评标委员会依据本章第2.1款规(1)第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；时间：2021年x月x日(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单3.1.4当初步评审(形式评审、资格评审、响应性评审)合格的投标人多于7家时，应商务标得分7名以后的投标文件，作为无效投标文件处理。3.1.5施工组织设计采用“暗标”评审方式，由招标人指定专人负责对商务标得分前7第25页共101页时间：2021年x月x日高到低的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。1、商务标采用“工程量清单二次平均值评标法”时使用计算机辅助评审。计算公式及2、采用“工程量清单二次平均值评标法”的招标人，应当填写以下内容：(1)招标控制价为万元。招标人根据工程的实际情况，确定下浮率F%为%(5%~10%),Kb的取值为,Kd的取值为,Ke的取值为。(2)措施项目清单报价：本工程选用A办法：。或B办3、投标人应注意以下四点：①参与评标的各项报价均不得为零或负值，否则商务标作无效处理，不得参与商务标评②投标人提供的工程量清单报价(书面)中的数量、单价、总价应与电子标书中的数量、单价、总价一致。否则商务标作无效处理，不得参与商务标评比。③投标人提供的电子文档(标书)制作顺序应与中介机构编制的工程量清单(电子文档)顺序一致，否则商务标按无效作零分处理。④招标人的暂定价投标人不得变动，否则商务标作无效处理，不得参与商务标评比。时间：2021年x月x日附件：评分标准综合评估法采用百分制，技术标、商务标、综合标权重按20%一、技术标100分：采用暗标形式。(1)主要施工方法[18分]分部扣0.2分；③分项工程施工方案不合理，每项扣0.2分；④施工段划分不科学不合理，扣1分；⑤缺垂直运输及吊装施工方案，扣1分；⑥无施工程序扣1分，或程序不合理扣0.5分；⑦无防止环境污染措施扣1分，措施不合理扣0.5分；(2)拟投入的主要物资计划[6分]①材料计划表所列主要材料，未标明规格型号的扣0.5分；②材料计划表中无计量单位的，扣0.2分；③材料计划无进场时间的扣0.5分，进场时间与工程进度不相符的扣0.2(3)拟投入的主要施工机械计划[6分]①施工机械计划表中主要设备不全的，扣2分；②机械计划表中无台数、无型号，扣1分；③选择设备不合理、不适用的，扣2分；④机械计划表未标明进场时间的，扣1分。(4)劳动力安排计划[6分]①劳动力计划表所列工种不齐全，扣2分；②劳动力的，扣2分；③无劳动力动态配置的扣1分，与进度计划不相匹配的扣1分。(5)确保工程质量的技术组织措施[6分]①无质量管理目标扣1分；②无现场质量管理体系图的或不合理扣1分；③无质量管理制度的或制度不全扣1分；④无技术交底措施规定的或措施不力的扣1分；⑤无“三检”制度的或措施不力的扣0.5分；⑥无隐蔽工程验收规定的或措施不力的扣0.5分；⑦无原材料质量控制措施的扣0.5分；⑧无计量、测量、试验管理规定的各扣0.5分。(6)确保安全生产的技术组织措施[6分]时间：2021年x月x日①无安全管理目标的，扣0.5分；②无安全交底措施扣1.5分，措施不力扣0.5分；③无主要设备安全操作规程的，扣0.5分；④无施工用电管理规定的，扣0.5分；⑤无防火管安全施工措施的，扣0.5分；⑧无现场急救措施的，扣0.5分。(7)确保工期的技术组织措施[6分]①主要设备、材料、劳力进场计划与进度计划安排不匹配的，技术措施不切实际的，扣1分；③保证工期的组织措施不合理的扣1分；④发生意外事故后没有抢工措施的扣1分。(8)确保文明施工的技术组织措施[6分]①无文明施工管理目标的，扣0.5分；②无文明施工管理制度的扣2分，制度不全扣1分；③无现场文明施工管理体系的扣0.5分；④无污水排放措施的，扣0.5分；⑤无施工用电搭设管理措施的，扣0.5分；⑥无钢脚手架搭设、拆除、堆放管理措施的，扣1分；⑦无门卫管理、门前三包管理规定的，扣1分。(9)施工总进度表和施工网络图[12分]无起止时间的，扣2分；⑤网络图无起止时间、无总工期的，扣1分；⑥进度表与网络图不对应的，扣1分。(10)施工总平面布置图[14分]①施工总平面布置图未用电脑绘制或比例失位置、施工主干道、工地出入口位置扣2分；③平面图未反映施工道路及控制箱位置，扣2分；④平面图未标出主要材料堆放区域的扣1分；⑤平面图中主要施工机械未标出扣1分，位置不合理扣0.5分；⑥平面图无污水处理池位置及排放流向的，扣1分；⑦平面图未标出消防设施位置扣1,位置不合理扣0.5分；⑧平面图未标出临时设施位置及用途的，扣1.5分；⑨工地大门未标注档泥板的，扣0.5分；(10)平面图布局不合理的，扣2分。(11)、施工组织设计的针对性、完整性[14分]施工组织设计内容明显与本工程不符的，扣10分；②施工组织设计重点部位、重要结构施工方案不详，扣1分；③施工组织设计过于简单不能指导施工的，扣2分；④施工组织扣1分。如评委所给施工组织设计总分少于70分，评委应注明评分理由，并在评标会上宣读。时间：2021年x月x日二、综合标100分：主要是指对工程质量、施工工期以及投标人的项目班子配备、类似1、项目班子配备(50分)(1)项目经理[10分]a、项目经理资质等级满足招标文件要求，并按规定明确只承担一个工程或注明有特殊情况报市建设行政主管部门批准同时(就近)承担两个工程的5分；b、项目经理简历表5分。(2)项目经理类似工程经验[18分]a、项目经理类似工程经历8分；b、项目经理类似工程履约情况(如工期、质量、造价)10分。(3)项目工程师(现场项目技术负责人)资历[4分](4)项目管理班子人员构成[18分]b、主要技术、经济、管理人员素质高、业绩优6分。2、投标工期(10分)(1)投标工期满足招标文件要求的工期4分；(2)对工期有承诺，有违约经济处罚措施，且合理可行6分3、工程质量目标(20分)(1)对招标工程质量目标有承诺，有违约经济处罚措施，且合理可行12分；4、企业社会整体形象[20分](以近两年时间为准)商务标100分：采用工程量清单二次平均值评标法(计算机评审)商务标投标报价以当所有投标人投标文件中的商务标为无效报价或得分为零时，按废标处理。评标委员(一)评标委员会评审商务标时，应对投标报价和工程量清单报价进行校核。(二)商务标评审指标及所占分值：时间：2021年x月x日3、措施项目清单报价C(12分)(三)商务标各指标得分计算办法1、工程量清单总报价A(满分50分)(1)投标人必须在招标文件公布的招标控制价以下报价，超过招标控制价(下浮率)作为投标报价的下限价。低于下限价的投标报价为无效报价。N由招标人(或招标代理机构)在XX市建设工程招投标管理办公室的监督下，在唱标前从-2.00%,-1.50%,-1.00%,-0.50%,0,+0.50%,+1.00%七个数值中公开随机抽取。(9)商务标得分为：投标报价等于评标价的得50分。每高于评标价1%扣8分。每低于评标价1%减4分。A=50-[(Pa-q)/Pa]×100×42、分部分项工程量清单报价B(满分13分)(1)确定评标价时间：2021年x月x日确定评标价(Pbi)。评标价=第二次平均值价×(1+N)(2)各投标人分部分项工程量清单报价的得分计算办法：各有效投标报价中的同一清单项目以评标价(Pbi)为基准进行比较，高于或低于评标价(Pbi)的部分按比例扣减分值，扣完所占分值为止。投标人各单项清单项目得分之和即分部分项工程量清单报价得分=Z单项分部分项工程量清单分值×(1-单项清单项目报----Kb取值宜为1～3的整数，且在招标文件中必须明确。3、措施项目清单报价C(满分12分)确定评标价(Pc)。评标价=第二次平均值价×(1+N)以评标价(Pc)为基准，总报价每高于或低于评标价(Pc)的部分按比例扣减分值，扣各投标人措施项目报价得分C=12×(1-措施项目清单报价差率)时间：2021年x月x日确定评标价(Pci)。评标价=第二次平均值价×(1+N)各报价中的同一措施项目以评标价为基准进行比较，高机评审得分。计算公式如下：措施项目计算机评审得分C=Z单项措施项目分值×[1-单项措施项目分值=12×单项措施项目费报价/措施项目费总报价单项措施费报价差率4、主要材料价格D(满分13分)招标人在招标文件中必须明确需要评审的主要材料，且不少于15项主要材料。评标委确定评标价(Pdi)。评标价=第二次平均值价×(1+N)主要材料价格D得分=Z单项主要材料分值×[1-单项主要材料报价差率×Kd]----Pdi为抽取的各种主要材料的评标价5、主要项目清单综合单价E(满分12分)第32页共101页时间：2021年x月x日抽取不少于20项清单项目，且抽取的分部分项清单费用的总和占全部分部分项清单费用的比重不低于70%(以平均报价为基准抽取)。确定评标价(Pei)。评标价=第二次平均值价×(1+N)价(Pei)的部分按比例扣减分值，扣完所占分值为止。投标人各主要项目清单综合单价得E=Z单项主要项目清单综合单价分值×[1-单项清单综合单价单项主要项目清单综合单价分值=12×抽取的单项主要项目清单的报价/抽取的单项主----Ke取值宜为1-3的整数，且在招标文件中必须明确2、各投标人的最终得分为各评委所评定分数中去掉一个最高分和一个最低分后的算术4、评标委员会根据投标人的最终得分，按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按时间：2021年x月x日第34页共101页时间：2021年x月x日1.1.2.1合同当事人：指发包人和(或)承包人。款、第6.4款约定所作的变更。1.1.4.5缺陷责任期：指履行第12.1款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合第35页共101页时间：2021年x月x日1.1.5.6质量保证金(或称保留金):指按第10.4款约定用于保证在缺陷责任期内(1)合同协议书；(2)中标通知书；时间：2021年x月x日(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价工程量清单；(9)其他合同文件。限的，其相应期限均为收到相关文件后7天。时间：2021年x月x日发包人应委托监理人按第6.2款的约定向承包人发出开工通知。时间：2021年x月x日3.监理人48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、时间：2021年x月x日的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员按第9条处理。承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。工程师的确定有异议的，构成争议，按照第17条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第17条的约定对总监理工程师的确定作出修时间：2021年x月x日4.承包人程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。时间：2021年x月x日约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工应当及时发出指示，指示构成变更的，按第9条约定执行。监理人没因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。5.施工控制网时间：2021年x月x日监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在第1.1.4.3目约定的期长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第6.1款的约(1)增加合同工作内容；(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；(4)因发包人原因导致的暂停施工；(5)提供图纸延误；(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；(7)发包人造成工期延误的其他原因。时间：2021年x月x日7.工程质量原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延时间：2021年x月x日孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和(或)工期延误由由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。 (或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。时间：2021年x月x日9.变更在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第9.2款约定的变承包人应在收到变更指示14天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并在收到承包人变更报价书后14天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协议的情况(1)已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似项目，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价；(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。时间：2021年x月x日(1)工作名称、内容和数量；(2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；(3)投入该工作的材料类别和数量；(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整；除按照第9条约承包人应在第10.1款约定的支付分解表确定的每个付款周期末，按监理人批准的格式(1)截至本次付款周期末已实施工程的合同价款；时间：2021年x月x日(2)根据第9条应增加和扣减的变更金额；(3)根据第16条应增加和扣减的索赔金额；(4)根据第10.2款应支付的预付款和扣减的返还预付款；(5)根据第10.4款应扣减的质量保证金；(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成核查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单的14天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算申请单的7天内完成核查、准备竣工付款证书并送发包人审核，发包人应在收到后14天内提出具体意见或签认竣工付款证书，并在监理人收到竣工结算申请单的28天内将应付款支付给承包人。发包人未时间：2021年x月x日时间：2021年x月x日发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。13.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的时间：2021年x月x日造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第17条的约定执行。除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成时间：2021年x月x日(2)承包人设备的损坏由承包人承担；(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；(4)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要15.1.2如果承包人在收到监理人通知后21天内，知发包人违约。如果发包人在收到该通知后14天内未纠正违约，承包人可暂停工作或放慢时间：2021年x月x日页码：第52页共101页根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的(2)索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的14天内，向监理人(3)承包人未在前述14天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，(2)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。时间：2021年x月x日根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向承(1)监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的(2)索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的14天内，向承包人(1)承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，(2)监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。监理人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。时间：2021年x月x日规则，并在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第55页共101页第二节专用合同条款第56页共101页时间：2021年x月x日第三节合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书 名称),已接受(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目的投标。发包(1)中标通知书；(2)投标函及投标函附录；(3)专用合同条款；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单；(8)其他合同文件。3.签约合同价：人民币(大写)(¥)。8.承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部第57页共101页时间：2021年x月x日 第58页共101页时间：2021年x月x日 (发包人名称):以下称“承包人”)于年月日参加(项目名称)的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币(大写)(¥)。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第9条变更合同时，我方承担本担保规定的义担保人：(盖单位章)法定代表人或其委托代理人：(签字) 时间：2021年x月x日附件三：质量保修书格式房屋建筑工程质量保修书 (1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。 第60页共101页时间：2021年x月x日法定代表人或其法定代时间：2021年x月x日附件四：廉政责任书格式建设工程廉政责任书1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。外),不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住第62页共101页时间：2021年x月x日4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。法定代表人或其 电子邮箱： 法定代表人或其时间：2021年x月x日1.2本工程量清单应与招标文件1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的时间：2021年x月x日(10)其他的相关资料。2.2工程量清单中的每一子目须填入单2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用2.4已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在2.6措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。投标人所填报价格2.14根据国家有关法律法规以及市建委《XX市建设职工教育经费管理办法(试行)》 (XX建[2006]129号)的规定：企业在招投标过程中，建设职工教育经费应单独计列。禁理的建设职工教育经费确定为建筑业企业职工工资总额的1.5%。建设职工教育经费的计取公式为：工程量清单中定额工日总数乘于44元/工日(安装工程为45元/工日)乘于1.5%(按工程总造价的3%提取)。时间：2021年x月x日(1)投标报价编制执行国家及XX省现行规定及政策文件，材料价差参照20年3.2.3如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括时间：2021年x月x日(工程量清单附后)时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第67页共101页时间：2021年x月x日第七章技术标准和要求时间：2021年x月x日第八章投标文件格式 (项目名称)标段施工招标时间：2021年x月x日页码：第70页共101页 第71页共101页时间：2021年x月x日第72页共101页时间：2021年x月x日(一)投标函 (招标人名称):1.我方已仔细研究了(项目名称)招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)(¥)的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写)(¥)。(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。法定代表人或其委托代理人：(签字) 时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第73页共101页时间：2021年x月x日(二)投标函附录1姓名：2工期3缺陷责任期第75页共101页时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第75页共101页系(投标人名称)的法定代表人 第76页共101页时间：2021年x月x日本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明法定代表人：(签字) 第77页共101页时间：2021年x月x日