2022年一级建造师法规真题及答案_第1页
2022年一级建造师法规真题及答案_第2页
2022年一级建造师法规真题及答案_第3页
2022年一级建造师法规真题及答案_第4页
2022年一级建造师法规真题及答案_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

全国一级建造师执业资格考试

建设工程法规与有关知识(参照答案及解析)代码33

法规命题考虑到了新教材发放过晚H勺问题,新增考点基本没有波及,绝大部分题目都是出在新旧教材重

叠H勺部分。

一、单选题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.不同行政法规对同一事项的规定,新的一般规定与旧时特别规定不一致,不能拟定如何合用时,由()

裁决。

A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院D.全国人大常委会

【答案】C

【解析】P6“(五)需要由有关机关裁决合用的状况”第2段。

2.某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工公司洽谈时提出,合同定

价遵守公司规定,但王某本人按每台50元补贴施工公司。施工公司表达批准,遂与王某签订了订货合同,

并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是()。

A.合法行为B.无权代理C.不合法竞争D.滥用代理权

【答案】A

【解析】原题为司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不合法竞争法》第八条(教材P92“三、投

标人以行贿手段谋取中标”第2行),非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不合法竞争法不属于大纲规

定内容,本题应作为超纲题看待。

注意“账外暗中”予以对方回扣H勺,作为受贿解决。本案H勺补贴如实入账,不得视为不合法竞争行为。

3.被代理人由于向代理人授权不明确而给第三人导致的损失,应()。

A.由被代理人向第三人承当责任,代理人承当连带责任B.由被代理人独自向第三人承当责任

C.由第三人自己承当损失D.由代理人独自向第三人承当责任

【答案】A

【解析】P16倒数第4段。

4.施工公司以自有的房产作抵押,向银行借款100万元,后来施工公司无力还贷,经诉讼后其抵押房产被

拍卖,拍得的价款为150万元,贷款的利息及违约金为20万元,实现抵押权的1费用为10万元,则拍卖后应

返还施工公司的款项为()万元。

A.10B.20C.30D.50

【答案】B

【解析】P37“(三)抵押H勺效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元,利息及违约

金20万元,实现抵押权H勺费用10万元优先受偿。

5.建设单位需要使用相邻公司的场地开辟道路就近运送建筑材料。经双方签订合同,商定建设单位向该公

司支付用地费用,该公司向建设单位提供场地。在此合同中,建设单位拥有的权利是()。

A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权

【答案】B

6.施工公司购买材料设备后交付承运人运送,未按商定给付承运费用时,承运人有权扣留足以清偿其所欠

运费的货品,承运人行使的是()。

A.抵押权B.质权C.留置权D.所有权

【答案】C

7.根据《建筑业公司资质管理规定》,属于建筑业公司资质序列的I是()

A工程总承包B专业分包C专业承包D劳务承包

【答案】C

【解析】P59正中间“(一)施工公司R勺资质序列”第一段。国内只有施工总承包资质,没有工程总承包资

质;只有专业承包,没有专业分包;只有劳务分包,没有劳务承包。

8、资质许可机关的上级机关,根据利害关系人的祈求或者根据职权,可以撤销建筑业公司资质的情形是()

A、公司未获得施工许可证擅自施工的

B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业公司资质许可的

C、公司将承包工程转包或违法分包的

D、公司发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的

【答案】B

【解析】P79倒数第3段。

9.安全生产许可证的有效期为()年

A、1B、2C、3D、5

【答案】C

【解析】P213倒数第5行。

10、施工公司与保险代理人张某签订了盖有保险公司印章的工程保险合同,并足额缴付了保费,但张某表达

需将保费交回公司后才干签发保单,后施工公司发生保险事故规定补偿时,保险公司称张某已离职,且其未

将保险合同和保费交回公司。有关该案中责任承当的I说法,对的的I是()。

A、张某应当向施工公司补偿损失B、施工公司补缴保费后,保险公司方可补偿损失

C、保险公司找到张某追回保费后,方可予以施工公司补偿D、保险公司应当支付保险金,并可向张某追偿

【答案】D

【解析】原题为司法考试四川灾区延期考试卷三31题,考核表见代理。

11.下列责任种类中,属于行政惩罚的是()

A、管制B、补偿损失C、返还财产D、罚款

【答案】D

【解析】P45~46,A属于刑罚,BC属于民事责任,D属于行政惩罚。民事责任、行政责任、刑事责任种类H勺

辨别,每年考1分。

12、施工公司根据材料供应商寄送的价目表发出了一种建筑材料采购清单,后因故又发出加急告知取消了该

采购清单。如果施工公司后发出的取消告知先于采购清单达到材料供应商处,则该取消告知从法律上称为

()

A、要约撤回B、要约撤销C、承诺撤回D、承诺撤销

【答案】A

【解析】P117第一行。价目表为要约邀请,而材料采购单为要约。取消时告知先于要约达到或与要约同步

达到,为要约撤回。从今年教材和命题状况看,建造师考试对要约、承诺法律行为的规定已经大幅减少。

13.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案与否符合工程建设的()原则。

A.推荐性B.国家C.强制性D.行业

【答案】C

【解析】P256“(一)”第1段,刚刚考过H勺点。

14、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故,负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其她

有关部门上报的I是()

A、现场施工人员B,分包单位C、建设单位D、总承包单位

【答案】D

【解析】P220倒数第3行,必考。

15.王某的日工资为80元。政府规定10月1日至7日放假7天,其中3天属于法定休假日,4天属于前后两

周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。

A、560B、1360C、800D、1120

【答案】B

【解析】P148第3段。休息日安排劳动者加班,应支付不低于200%H勺工资报酬;法定节假日安排工作的,

支付不低于300%H勺工资报酬。

16.根据《民事诉讼法》,申请仲裁裁决强制执行的期间()

A、6个月B、1年C、2年D、3年

【答案】C

【解析】P330倒数第6行。

17.根据《劳动合同法》,在劳务差遣用式方式中,签订劳务差遣合同的主体是()

A差遣单位与用工单位B用工单位与劳动者C用工单位与本地人民政府D差遣单位与劳动者

【答案】A

【解析】P144“(二)劳动合同与劳务差遣合同”第2段第一句。注意,本题是考核劳务差遣合同的主体,

不是考核劳动合同H勺主体。

18.对于土方开挖工程,施工公司编制专项施工方案后,经()签字后实行。

A、施工公司项目经理、现场监理工程师B、施工公司技术负责人、建设单位负责人

C、施工公司技术负责人、总监理工程师D、建设单位负责人、总监理工程师

【答案】C

【解析】P229正中间“二、编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点,有三个要点应把握,

轮流命题:哪两个人签字?哪三类专项施工方案要通过专家论证?谁组织专家论证?

19、有关建设工程分包的说法,对的的是()

A、劳务作业的分包可以不经建设单位承认B、承包单位可将其承包日勺所有工程进行分包

C、建设工程主体构造的施工可以分包D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人

【答案】A

【解析】P103倒数第6行。

20.某施工合同中商定设备由施工公司自行采购。施工期间,建设单位规定施工公司购买某品牌设备,理由

是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合伙关系,有关本案中施工公司的行为,对口勺的是().

A.施工公司应批准建设单位自行采购B.设计单位提出此规定,施工公司就必须接受

C、建设单位以书面形式提出规定,施工公司就必须接受D、施工公司可回绝建设单位的规定

【答案】D

【解析】P99“1Z30建设工程承包制度”第4段。

21、下列情形中,属于施工作业人员的安全生产义务是()。

A、对本单位的安全生产工作提出建议B、接受安全生产教育和培训

C、发现直接危及人身安全的紧急状况时停止作业D、回绝违章指挥和强令冒险作业

【答案】B

【解析】P223,从业人员H勺义务有且仅有三项:遵章义务、培训义务、事故隐患报告义务。

22.根据有关法律规定,建设工程总承包单位竣工后向建设单位出具质量保修书的时间为()

A、竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时C、竣工验收时D、交付使用时

【答案】B

【解析】本题是命题热点。P297“一、建设工程质量保修书的提交时间及重要内容”第一句。

23、某场馆工程的质量保修书的保修期限中,符合行政法规强制性规定的是()

A、主体构造工程为B、供热与供冷系统为3年

C、屋面防水工程为3年D、有防渗漏规定的房间和内外墙为2年

【答案】B

【解析】本题考核法定最低保修期,P297倒数第一段。供热与供冷系统商定为3年,必然涉及两个完整的

采暖期、供冷期,这个点精讲时分析过。

24、某市政工程由于政府部门规划调节,导致该工程停工达1年之久,施工公司拟让该工程欧I项目经理甲提

担任其她市政工程的项目经理,根据有关规定,有关甲任职的说法,对的的是()o

A、甲不能同步担任该两个项目的项目经理

B、经建设单位批准,甲可以同步担任该两个项目的项目经理

C、经施工单位批准,甲可以同步担任该两个项目的项目经理

D、经建设主管部门批准,甲可以同步提任该两个项目的项目经理

【答案】B

【解析】P75正中间“(二)执业岗位范畴”第1段。

25.根据《建设工程质量管理条例》,建设单位最迟应当在()之前办理工程质量监督手续。

A竣工验收B签订施工合同C进场动工D领取施工许可证

【答案】D

【解析】P280“六、依法办理工程质量监督手续”第一段。

26.经定作人批准,承揽人将其承揽的重要工作交由第三人完毕。有关责任承当的说法,对的的是()

A、第三人就完毕的工作成果向定作人负责B、承揽人不再承当责任

C、承揽人与第三人按完毕工作成果的)比例向定作人承当责任

D、承揽人就该第三人完毕的工作成果向定作人负责

【答案】D

【解析】P160下面“(二)承揽人须以自己的设备、技术和劳动力完毕所承揽H勺工作”第4行。

27.建筑施工公司的管理人员和作业人员每()应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。

A半年B二年C一年D三年

【答案】C

【解析】P224“二、每年至少进行一次全员安全生产教育培训”第一段。

28.根据《合同法》,下列合同转让合法生效的是()

A:某专家与施工公司商定培训一次,但因培训当天临时有急事,便让自己欧)博士生代为授课

B:甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人,便打电话告知了乙

C:建设单位到期不能支付工程款,书面告知施工公司其乙将债务转让给第三人,请施工公司向第三人主张

债权

D:监理单位将监理合同概括转让给其她具有相应监理资质的监理单位

【答案】B

【解析】AC错,债务转移需债权人批准;B对的,债权转让须告知债务人,但不必债务人批准。D错误,监

理合同依法不得转让。

29.有关投标有效期的说法,对的的是()

A、投标有效期延长告知送达投标人时,该投标人的投标保证金期限随之延长

B、投标人批准延长投标有效期的,不得修改投标文献的实质性内容

C、投标有效期内,投标文献对投标人和招标人具有合同约束力

D、投标有效期内撤回投标文献,投标保证金应予退还

【答案】B

【解析】P90“(四)投标有效期”,这些地方不是靠背书能解决H勺,都需要理解。

30.生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订一次。

A1B2C4D3

【答案】D

【解析】P243“(六)应急预案R勺修订”第一行。

31.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达到和解合同。和解合同商定:将乙所欠

220万元债务减少为200万元,乙自合同生效之日起2个月内还清。合同生效2个月后,乙并未履行合同的

商定。下列说法中,对的的是()

A、甲可向法院申请恢复原判决的执行B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C、由法院执行和解合同D、由法院依职权恢复原判决的执行

【答案】A

【解析】P323正中间“(三)执行和解”,考过4、5次了。

32.甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为()万元.

A、10B、30C、50D、20

【答案】D

【解析】P38正中间“四、定金”R勺第2段最后一句。命题热点。

33.在全国重点文物保护单位的保护范畴内进行爆破、钻探、挖掘作业的,必须经()批准。

A县级人民政府B省级人民政府C国务院D省级文物行政部门

【答案】B

【解析】P207“(三)在文物保护单位保护范畴和建设控制地带从事建设活动的有关规定"第5~6行。

34.有关建设工程施工承包联合体的说法,对的的是()

A.联合体的资质级别按照联合体中资质级别较高的单位拟定B.联合体属于非法人组织

C.联合体各方独立承当相应的责任D.联合体的成员可以对同一工程单独投标

【答案】B

【解析】P93-94.

35.根据《建筑法》,领取施工许可证后因故不能按期动工的,应当向发证机关申请延期,有关申请延期的说

法,对的的是()

A延期每次不超过3个月B应当由施工公司提出申请

C延期没有次数限制D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效

【答案】A

【解析】P53倒数第2段。

36、根据《注册建造师管理规定》,注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为()。

A、同步受聘于两个或两个以上单位的

B、被吊销注册证书,自惩罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

C、因执业活动受到刑事惩罚,刑事惩罚执行完毕已满5年的D、年龄超过60岁的

【答案】B

【解析】P73倒数第一段。

37.某建设工程施工项目招标文献规定中标人提交履约担保,中标人回绝提交,则应()。

A、按中标无效解决B、视为放弃投标C、按废标解决D、视为放弃中标项目

【答案】D

【解析】P96最上面“三、履约保证金”第三行。

38、有关施工现场环境噪声污染防治的说法,对的的是()。

A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行裁减制度

B、土石方施工阶段,噪声限值是昼间70分贝,夜间55分贝

C、打桩施工阶段,噪声限值是昼间80分贝,夜间严禁施工

D、在都市市区噪声敏感建筑物集中区域内,严禁夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。

【答案】A

【解析】P184,BC考核(一)第2段,A考核(二)第2段,D考核(三)第1段。

39、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的承认,但重新检查后发现质量未达到合同商定的规定,则有关所

有剥露、返工费用和工期解决的说法,对时的是()。

A、费用和工期损失所有由承包商承当B、费用和工期损失所有由业主承当

C、费用由承包商承当,工期予以顺延D、费用由业主承当,工期不顺延

【答案】A

【解析】P120倒数第1行,本题与二级32题几乎完全同样。

40、施工合同中商定按每月拟定的工程量支付工程款,发包方没有按期付款,承包方欲祈求法院保护其民事

权利,该诉讼时效期间应从()之日算起

A、第一次付款期限届满B、最后一次付款期限届满

C、每次付款期限届满D、提交工程款支付申请

【答案】B

【解析】P315倒数第3段。

41.因公司分立而新设立的建筑业公司,其资质级别应按()

A.原公司的资质级别拟定B.减少一级原公司的资质级别拟定

C.最低资质级别核定D.实际达到的资质条件核定

【答案】D

【解析】P62“3.公司发生合并、分立、改制H勺资质办理”第2段。

42、《安全生产许可证条例》口勺直接上位法立法根据是()

A、安全生产法B、宪法C、建筑法D、建设工程安全生产管理条例

【答案】A

【解析】超纲,《安全生产许可证条例》第一条规定:“为了严格规范安全生产条件,进一步加强安全生产监

督管理,避免和减少生产安全事故,根据《中华人民共和国安全生产法》H勺有关规定,制定本条例。”这题

如果改为“建设部《建筑施工公司安全生产许可证管理规定》H勺直接上位法根据”,那就美丽了,并且教材

上P212倒数第2段有。

43、某施工合同中商定垫资但未商定垫资利息,施工公司祈求法院判决建设单位返还垫资及利息时,根据有

关法律规定可以预见的判决成果是(

A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B、认定垫资违法,利息予以没收

C、返还垫资但不支付利息D、返还垫资并双倍支付利息

【答案】C

【解析】P124“4.工程垫资日勺解决

44、建设单位应自建设项目投入试生产之日起()个月内,向有关部门申请该建设项目需要配套建设的

环保设施竣工验收。

A、3B、1C、2D、5

【答案】A

【解析】P290“三、建设工程环保竣工脸收”第2段。

45.某施工合同商定按固定价结算工程价款。竣工后双方无法就调价问题达到一致,施工公司起诉并祈求进

行造价鉴定。有关该案鉴定的说法,对的时是()

A、鉴定申请应当在庭审结束前提出B、鉴定报告由造价主管部门出具

C、法院对鉴定祈求不予支持D、鉴定期间计入审限

【答案】C

【解析】超纲。考核最高人民法院《有关审理建设工程施工合同纠纷合用法律问题的解释》(法释()14号)

第二十二条:“当事人商定按照固定价结算工程价款,一方当事人祈求对建设工程造价进行鉴定H勺,不予支

持”。新教材已经删除该知识点。

A错,当事人申请司法鉴定,应在举证期限内提出;B错,司法鉴定应当由当事人共同委托或法院委托的司

法鉴定机构作出;D错,鉴定期间不计入审限(超纲)。

46.仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。

A.发出B.当事人收到C.申请撤销期限届满D.作出

【答案】D

【解析】P329“四、仲裁裁决”第一段最后一句。

47.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁,乙申请财产保全,规定扣押甲在中国某港口

的一批设备,仲裁委员会对乙的申请的解决,对的的I是()

A、将乙口勺申请提交港口所在地的中级法院裁定B、不予受理,告知乙直接向有关法院提出申请

C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D、审查后,直接作出裁定,由设备所在地的法院执行

【答案】A

【解析】P331最下面“三、涉外仲裁案件R勺证据、财产保全”第一段。为司法考试卷三第47题,原题为“中

国甲公司与某国乙公司”,题目都抄错了,这里如果不是涉外仲裁,应选择C。

民诉258条:”当事人申请采用财产保全的,中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人H勺申请,提

交被申请人住所地或财产所在地的中级人民法院裁定。”

48、张某因与某施工公司发生合同纠纷,委托李律师全权代理诉讼,但未作具体的授权。则李律师在诉讼中

有权实行的行为是()。

A、提起反诉B、提出和解C、提出管辖权异议D、部分变更诉讼祈求

【答案】C

【解析】P309案例上一段。

49.在建工程的建筑物、构筑物或者其她设施倒塌导致她人损害的,由建设单位与施工公司承当连带责任。

该责任在债的产生根据中属于()之债。

A.侵权B.合同C.无因管理D.不当得利

【答案】A

50.甲公司向乙公司订作一批预制板,乙动工不久,甲需要将预制板加厚,遂规定乙停止制作。有关甲权利

义务的说法,对的的是()

A、甲应支付相应部分报酬B、甲不得半途规定乙停止制作

C、甲应支付所有商定报酬D、甲不用补偿乙的损失

【答案】A

【解析】P161最下面“3.依法补偿损失日勺义务”第一行。

51.当分包工程发生安全事故给建设单位导致损失时,有关责任承当时说法,对时的是()

A、建设单位可以规定分包单位和总承包单位承当无限连带责任

B、建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利

C、总承包单位承当责任超过其应承当份额的,有权向有责任的分包单位追偿

D、分包单位只对总承包单位承当责任

【答案】C

【解析】P101“四、总分包口勺连带责任”,这题每年都考,但是有越出越烂的迹象。

52.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同步,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同

的补充合同。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应当()作为结算工程款的根据.

A、双方达到的补充合同B、双方签订的备案合同C、类似项目的结算价格D、市场的J平均价格

【答案】B

【解析】P87“(九)签订合同”第2段第4行。第一年考核阴阳合同,这是最简朴H勺考法。此后会逐渐进一

步。

53、某建设工程施工合同商定,合同工期为18个月,合同价款为万元。建议单位在申请领取施工许可证时,

应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。

A、100B、200C、1000D、600

【答案】D

【解析】P52倒数第一段。

54、有关设计单位的权利的说法,对的的是()。

A、为节省投资成本,设计单位可不根据勘察成果文献进行设计

B、有特殊规定的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质级别更高的设计单位完毕

D、设计深度由设计单位酌定

【答案】B

【解析】P283“五、依法规范设计对建筑材料等H勺选用”第3行,无特殊规定,不得指定;有特殊规定,可

以指定。

55、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间,建筑物受损严重,部分施工机具损毁,施工人员受伤,

工期迟延一种月,有关损失承当的说法,对的的是()

A、工期不予顺延B、建筑物受损由施工公司承当

C、施工机具损毁由施工公司自行承当D、施工人员受伤由建设单位承当

【答案】C

【解析】P135“四、违约责任的免除“第2段。有关不可抗力的具体风险承当原则,教材没有具体展开,有

爱好日勺同窗可以参照我H勺博文:

O

56.某人挂靠某建筑施工公司并以该公司的名义承揽工程,因工程质量不合格给建设单位导致较大损失,有

关责任承当的说法,对的的是().

A、建筑施工公司与挂靠个人承当连带补偿责任B、挂靠的个人承当所有责任

C、建筑施工公司承当所有责任D、建筑施工公司与挂靠个人按比例承当责任

【答案】A

【解析】P105“二、承包单位违法行为应承当R勺法律责任”第2段第3行,这个点已经考过好几次。

57、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设工程施工前,应当对有关安全施工的技术规定向施工作业班

组、作业人员作出具体阐明的是施工公司的()o

A、负责项目管理日勺技术人员B、项目负责人C、技术负责人D、安全员

【答案】A

【解析】P220第2~3行。

58、某施工合同商定以《建设工程价款结算暂行措施》作为结算根据,该工程结算价约4000万元,发包人

应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天内核对(审查)完毕并提出审查意见。

A.20B.30C、60D.45

【答案】D

【解析】P293“(二)工程竣工结算审查期限”。

59.2月,下列人员向所在单位提出签订无固定期限劳动合同,所在单位不批准,其中不满足签订无固定期

限劳动合同法定条件的是()。

A.赵先生1月入职丁公司后,该公司在11月才与之签订书面劳动合同B.张女士

于1991年1月份到甲公司后始终在该公司工作

C.王先生于1989年进入乙国有公司工作,3月,该公司改制,王先生已年满50岁

D.李女士已经持续与丙公司签订两次固定期限劳动合同,再次续订劳动合同步,该公司将李女士提高为

市场部部长

【答案】A

【解析】P137案例上一段。

60.根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位不得压缩()工期

A定额B原则C法定D合同

【答案】D

【解析】P252第一段。

61、根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内,将建设工

程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的承认文献或者准许使用文献报建设行政主管部门或者其她

有关部门备案。

A.5B、15C、10D、30

【答案】B

【解析】P296“1Z307045竣工脸收备案H勺规定”标题下第1行。

62、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当具有的条件不涉及()

A、完毕建设工程设计和合同商定的各项内容B、有完整W、J技术档案和施工管理资料

C、建设单位和施工公司已签订工程结算文献D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签订质量合

格文献

【答案】C

【解析】P287倒数第一行起,命题热点。

63、对于依法必须招标的工程建设项目,排名第一的中标候选人(),招标人可以拟定排名第二的中标候

选人为中标人。

A、提供虚假资质证明B、向评标委员会成员行贿

C、因不可抗力提出不能履行合同D、与招标代理机构串通

【答案】C

【解析】P95“(一)中标人口勺拟定范畴”第2段第3行。

64.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉,乙应诉,经开庭审理,法院判决甲胜诉,乙对区法院

的判决实体内容无异议,却以双方签订了仲裁合同为由向市中级法院提出起上诉,规定据此撤销一审判决,

市中级法院的对的解决应为()

A查清事实后改判,驳回甲的诉讼祈求B仲裁合同如果有效,则裁定撤销一审鉴别决,驳回甲时起诉

C裁定驳回乙时上诉,维持原判决D裁定撤销一审判决,发回原法院重审

【答案】C

【解析】超纲,原题为司法考试卷三36题。教材中无明确表述,根据最高人民法院有关合用《中华人民共

和国民事诉讼法》若干问题H勺意见》(法发(92)22号)第148条:当事人一方向人民法院起诉时未声明有

仲裁合同,人民法院受理后,对方当事人又应诉答辩时,视为该人民法院有管辖权。

65、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后,乙市规划建设局授予丙

公司拆迁许可证,拆除该村一组住户的房屋。住户不服,欲祈求法律救济。下列说法中,对的的是()

A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼

B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服,应当先申请复议再提起诉讼

C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼

D、住户不得祈求乙市人民政府撤销乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为

【答案】C

【解析】本题是司法考试卷二44题,虽然对司考H勺考生来说,也难了。为什么建造师考试会考这种坑爹H勺

题,只能解释为命题人由于自己会做这个题,得瑟起来hold不住了。AC,当事人觉得行政机关具体行政行

为侵犯自身合法权益H勺,可以提起行政复议或行政诉讼,A为行政许可,C为行政征用,均属于具体行政行

为。

B错,注意本案中,作出具体行政行为的是乙市政府,甲省政府H勺批复不属于具体行政行为。

66.建设单位委托设计单位进行设计工作,双方没有商定著作权的归属,图纸由甲设计师完毕,则图纸BU著

作权归()

A建设单位和设计单位共同所有B设计单位和甲设计师共同所有

C建设单位和甲设计师共同所有D建设单位独自所有

【答案】B

【解析】详见一级第3题H勺解析。

67.有关仲裁裁决效力的说法,对的的是()

A、仲裁裁决具有强制执行力,一方当事人不履行,对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区,不能直接承认和执行

C、当事人向人民法院祈求撤销裁决决定的,该裁决书不发生法律效力

D、一裁终局,当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理

【答案】D

68.某项工程动工,年终竣工验收合格,该工程项目经理王某跳槽到其他公司。王某被发现由于其故旨在该

工程施工期间违背国家有关质量管理规定,导致了一般质量事故,有关王某的法律责任的说法,对时的是()

A、应追究王某的刑事责任B、可追究王某的J民事责任

C、不应追究王某的行政责任D、应追究王某的劳动责任

【答案】无对的答案

【解析】本题不严密,考核P276“四、构成犯罪的追究刑事责任”及P81”七、注册执业人员因过错导致

质量事故应承当的法律责任

《建设工程质量管理条例》72条规定:“违背本条例规定,注册建筑师、注册构造工程师、监理工程师

等注册执业人员因过错导致质量事故H勺,责令停止执业1年;导致重大质量事故H勺,吊销执业资格证书,5

年以内不予注册;情节特别恶劣R勺,终身不予注册。”本条款规定了注册执业人员违法执业的行政责任。本

案中,王某的违法行为导致质量事故发生,应作出责令停止执业1年的行政惩罚,C错。

《刑法》137条规定:“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违背国家规定,减少工程质量

原则,导致重大安全事故R勺,对直接负责人员处五年如下有期徒刑或者拘役,并惩罚金;后果特别严重的,

处五年以上十年如下有期徒刑,并惩罚金。”注意,本案中王某的违法执业行为,并未构成犯罪,因此,不

承当刑事责任。A错。

D错,法律责任中不存在劳动责任H勺说法。P141正中间“(二)用人单位可以单方解除劳动合同的规定”,

《劳动合同法》39条规定,劳动者严重失职,营私舞弊,给用人单位导致重大损害H勺,用人单位可以随时

解除劳动合同。应注意到:劳动合同H勺解除权是形成权,并非债权祈求权,不能等同于一种民事惩戒措施。

何况本案中,劳动者已经离职,不存在随时解除劳动合同H勺问题。

本题,命题人明显是将B设立为对口勺选项。命题的根据是《侵权责任法》第6条或教材P45“一、民事

责任R勺种类”第3行,“侵权责任是指行为人因过错侵害她人人身、财产而依法应当承当的责任但本案不

符合民事侵权的构成要件,王某不是适格的责任承当主体,我觉得建设单位可以就工程质量问题向施工单位

主张,而不批准那种建设单位可以直接规定项目经理王某补偿损失的观点。

也许命题人H勺理解是建设单位就质量问题向施工单位主张后,施工单位可以依法向有过错的劳动者追

偿。我也不批准,由于与大多数人理解相反,国内《劳动法》、《劳动合同法》从未规定过劳动者在工作中有

过错导致单位损失,单位可以规定补偿或追偿H勺制度!这不是法律漏洞,法律不作该规定自有道理。

69、甲公司向乙银行借款100万元,由丙公司做保证人。合同签订3个月后,甲与乙协商,将贷款金额增长

到150万元,甲和乙告知了丙,丙未予答复。后甲到期不能归还债务。有关该案中的保证责任承当的说法,

对的的是()

A、丙应承当150万元的保证责任,由于丙对甲和乙的告知未予答复,视为默认

B、丙不再承当担保责任,由于甲与乙变更合同条款未得到丙的批准

C、丙不再承当保证责任,保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效

D、丙对100万应承当保证责任,增长的50万元不承当保证责任

【答案】D

【解析】本题超纲,易引起巨大争议。由于根据《担保法》24条:“债权人与债务人合同变更主合同H勺,应

当获得保证人书面批准,未经保证人书面批准的,保证人不再承当保证责任。保证合同另有商定R勺,按照商

定(教材P36第4行)本题貌似应选B或C。但根据最高人民法院《有关合用〈中华人民共和国担保法>若

干问题的解释》(法释〔〕44号)30条:“保证期间,债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等

内容作了变动,未经保证人批准时,如果减轻债务人R勺债务的,保证人仍应当对变更后H勺合同承当保证责任;

如果加重债务人的债务晌,保证人对加重H勺部分不承当保证责任。”本题应选D。

这是极重要的知识点,要怪也许不该怪命题人,教材作者写担保法,不应当不参照相应H勺担保法解释。

70.施工人员对波及构造安全日勺试块、试件以及有关材料,应当在()的监督下现场取样,并送具有

相应资质级别的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或工程监理单位B.施工项目技术负责人C.施工公司质量管理人员D.质量监督部门

【答案】A

【解析】P271倒数第2段。

二、多选题(共30题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本

题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

71.工程监理单位和被监理工程时()有从属关系或其她利害关系时,不得承当该项建设工程的监理业

务;

A、建设单位B、造价征询单位C、施工公司D、建筑材料、构配件供应单位E:设备供应单位

【答案】CDE

【解析】P284倒数第2段,必考。

72.根据《建设工程安全生产管理规定》,施工公司对作业人员进行安全生产教育培训,应在()之前。

A.作业人员进入新的岗位B.作业人员进入新的施工现场

C.公司采用新技术D.公司采用新工艺E.公司申请办理资质延续手续

【答案】ABCD

【解析】本题考核P224“三”和“四”,这两个点以往一级从未考过,二级考过一次。上课没有讲到这个点,

是由于很难编制好H勺题型。这种题,看似轻描淡写,但足以体现命题人的功力。

73.根据《安全生产许可证条例》,公司获得安全生产许可证,应当具有的安全生产条件有()»

A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员缴纳保险费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国标或行业原则的安全防护用品和安全防护服装

E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险.

【答案】ABCD

【解析】本题考核P212倒数第一段。A符合(6),B符合(7),C符合(2),D符合(8)。

74.下列义务中中,属于建设工程监理公司安全生产管理重要义务是()

A、安全技术措施审查B、安全设备合格审查

C、专项施工方案审查D、施工招标审查E、安全生产事故隐患报告

【答案】ACE

【解析】考核P256三个标题。监理单位的法定安全监理义务,有且仅有三项。规定全面把握。

75.施工公司采购、租赁的安全防护用品、机械设备、施工机具及配件,应当具有(),并在进入施工

现场迈进行检查。

A.生产(制造)许可证B.施工资质证书C.产品销售许可证D.施工许可证E.产品合格证

【答案】AE

【解析】P257倒数第1段。

76.当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有()

A、没有仲裁合同的B、裁决的事项不属于仲裁合同的范畴或仲裁委员会无权仲裁的

C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D、仲裁庭的I构成或仲裁程序违法法定程序的

E、仲裁所根据的证据是伪造的

【答案】ABDE

【解析】P330正中间“一、申请撤销仲裁裁决H勺法定事由”。二级法规考了不予执行H勺6种情形,今年一级

轮到考撤销的6种情形。注意,其中异同在第4、5两项。对生效仲裁裁决H勺翻案有两个程序:撤销仲裁裁

决、不予执行仲裁裁决。C,只能申请不予执行而不得申请撤销。这个点我在建工之家答疑帖中具体做过解

析,精讲时也举过例子,对建造师规定高了点。

77.根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定原则》,属于工程质量不良行为的有()

A、容许其她单位或个人以本单位名义承揽工程B、将承揽的I工程转包或违法分包;

C、施工前未对有关安全施工的技术规定做出具体阐明的)D、未按照节能设计进行施工

E、未履行保修义务或迟延履行保修义务的

【答案】DE

【解析】P108正中间“一、施工单位不良行为记录的认定原则A属于资质不良,B属于承揽业务不良,C

属于安全不良。

78.下列情形中,发包人应当承当过错责任欧I有()。

A发包人提供的设计图纸有缺陷,导致工程质量缺陷.

B.发包人提供的设备不符合强制原则,引起工程质量缺陷

C.发包人直接指定分包人分包专业工程,分包工程发生质量缺陷

D.发包人未组织竣工验收擅自使用工程,主体构造浮现质量缺陷

E.发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性原则,导致工程质量缺陷

【答案】ABCE

【解析】P295第一段。

79.根据《建筑法》,申请领取施工许可证应当具有的条件涉及()o

A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准动工报告B.已办理该建筑工程用地批准手续

C.都市规划区的建筑工程已经获得规划许可证D.已经拟定建筑施工公司E.建设资金已经贯彻

【答案】BCDE

【解析】最后几题难度开始减少。但这时人由于筋疲力尽,难免疑神疑鬼,反而会漏选。

80根据《建设工程质量管理条例》,具有法定最低保修期限的有()。

A.基本设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统

D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统

【答案】ABDE

【解析】P297倒数第一段。

81.根据《工程建设项目施工招标投标措施》,评标委员会对投标文献按废标解决的状况有()。

A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的

B.投标人名称或者组织构造与资格预审时不一致的

C.投标人对同一招标项目按照招标文献的规定提交了两个报价方案

D.未按招标文献规定提交投标保证金的

E.联合体投标未附联合体各方共同投标合同的

【答案】ABDE

【解析】P87第4段。

82.下列工程建设原则条文中,经国务院行政主管部门拟定后,可作为强制性条文的有()

A、直接波及国家主权的条文B、直接波及人民生命财产安全的条文

C、直接波及人体健康的条文D、直接波及环保的条文

E、直接波及公共利益的条文

【答案】BCDE

【解析】P263倒数第一段。

83.施工公司对建筑材料、建筑构配件和设备进行检查,一般应当按照()进行,不合格的不得使用。

A.工程设计规定B.公司原则C.施工技术原则D.通行惯例E.合同商定

【答案】ACE

【解析】P271“1Z307023对建筑材料、设备等进行检查检测R勺规定”标题下第2段。

84.建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同步()。

A.立项B.竣工C.设计D.施工E.投入使用

【答案】CDE

【解析】本题考核环保设施H勺“三同步”制度。P181倒数第1段。

85.根据施工公司规定对原工程进行变更的,说法对的的有()

A、施工公司在施工中不得对原工程设计进行变更

B、施工公司在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师批准,延误的工期不予顺延

C、工程师采用施工公司合理化建议所获得的收益,建设单位和施工公司另行商定分享

D、施工公司擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工公司承当,延误的工期不予顺延

E、施工公司自行承当差价时,对原材料、设备换用不必经工程师批准

【答案】ABCD

【解析】考核《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999)通用条款第29.1~29.3款,法规教材中无明确

表述,全靠基本法理推断。

86.有关工程质量检测的说法,对的的有()

A:检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

B:工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C:检测机构不得与建设单位有从属关系

D:检测人员不得同步受聘于两个或两个以上的检测机构

E:检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和精确性负责

【答案】ADE

【解析】P272正中间“(二)工程质量检测单位的资质和检测规定B不适宜选,考核第一段第一句,觉得

检测机构非营利没有根据。A考核第三段第2句,对的。C考核第五段第2行,错误。D考核第五段第1句,

对H勺。E考核P273第2行。

这个地方第一次考,应当考。

87.根据《生产安全事故报告和调查解决条例》,下列生产安全事故中,属于较大生产安全事故欧I有()»

A.2人死亡事故B.10人死亡事故C.3人死亡事故D.20人重伤事故

E.1000万元经济损失事故

【答案】CDE

【解析】P239倒数第2段。这里B,应认定为重大事故;E表述不严谨,应为“直接经济损失

88.严某在某市A区新购一套住房,并请位于该市B区的)装修公司进行装修;装修人员不慎将水管弄破,

导致该楼下住户家具被淹毁;严某交涉未果,遂向该市B区法院起诉装修公司,B区法院裁定将案件移送

至A区法院,A区法院又将案件退回B区法院;有关本案管辖,说法对的的有()

A、A区法院对该案有管辖权B、严某有权向B区法院起诉

C、B区法院的移送管辖是错误的D、A、B区法院均无管辖权

E、A区法院不接受移送,将案件退回B区法院是错误日勺

【答案】ABCE

【解析】P307~308。本题原题为司法考试卷三82题,出R勺比较灵活,同步考核合同纠纷管辖、专属管辖和

移送管辖的基本^念。

一方面,本案不属于不动产纠纷,不合用专属管辖。应按照一般的合同纠纷管辖解决,严某有权选择在

被告住所地B区或合同履行地A区法院起诉,因此ABC三项应选而D项错误。

另一方面,移送案件,法院觉得不属于本院管辖的,应当报请其上级法院指定管辖,不得再自行移送。

89.根据有关担保的法律规定,属于不得抵押的财产有()。

A.土地所有权B.农村集体宅基地土地使用权

C.学校游泳馆产权D.荒地承包经营权E.被扣押的房屋

【答案】ABE

【解析】P37第2段。注意“(3)学校口勺教育设施不得抵押”,阐明非教育设施可以抵押,这个点是司法考

试常考口勺,但建造师是第一次考。

90.有关租赁合同口勺说法,对的的有()

A.租赁必须转让所有权B.租赁期限超过的部分无效C.租赁期限半年以上的,应当采用书面形式

D.交付租赁物是租赁合同的成立要件E.当事人未采用书面形式的,视为不定期租赁

【答案】BC

【解析】A错误,租赁合同为设立用益物权的合同,这是其与买卖合同R勺本质区别。D错误,租赁合同为诺

成合同,不以交付租赁物为要件。BCE考核P170最下面“1.定期租赁“,注意E埋伏了一种巨大的陷阱:如

果租赁期限为6个月以上,租赁合同为要式合同;如果租赁期限为6个月以内,租赁合同为不要式合同。只

有双方口头商定租赁7个月,则合同履行6个月后来,视为不定期租赁:而如果双方口头商定租赁期限为5

个月,显然为定期租赁。这里的逻辑比较搞,需要细心体会。

91.施工公司乙经建设单位甲批准,将部分非主体工程分包给施工公司丙,丙又将其中部分工程违法分包给

施工公司丁。后丁因工作失误致使工程不合格,甲欲索

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论