2022-2023年一级造价师之建设工程计价全真模拟考试试卷A卷含答案

2022-2023年一级造价师之建设工程计

价全真模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共200题）

1、（2017年真题）调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关

于调解的说法中正确的是（）。

A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工

B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件

C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人

D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止

【答案】C

2、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标

文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，

则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美

元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）

万美元。

A.5000

B.4625

C.4600

D.4575

【答案】D

3、已知砌筑lm3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百

块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑lm3砖墙

的砂浆用量为（）m3。

A.0.250

B.0.253

C.0.241

D.0.243

【答案】A

4、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（）。

A.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，

发承包双方可以在合同中约定共同承担。

B.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，

发承包双方可以在合同中约定由承包人承担。

C.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。

D.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包

含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以调整。

【答案】D

5、在正常施工条件下，完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工，

0.5个辅助用工，0.3个超运距用工，若人工幅度差系数为10%,

则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量应为（）工日/10m3。

A.5.20

B.5.23

C.5.25

D.5.28

【答案】D

6、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以

（）为准。

A.经审批的概算投资总额

B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用

C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资

D.经审批的概算投资中相对应的工程费用

【答案】C

7、根据《建设工程质量管理条例》的规定，承包人向业主出具质量

保修书的时间应是（）。

A.投标时

B.签订施工合同时

C.提交工程竣工报告时

D.办理工程移交时

【答案】C

8、某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元,

中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为

9100万元。施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200

万，环境保护费增加10。万，若承包人事先将拟实施的方案提交给

发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是

()万元。

A.200,100

B.182,91

C.182,100

D.200,91

【答案】C

9、当工程变更引起分部分项工程费调整时，若已标价工程量清单中

没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的

信息(参考)价格缺价的，此时工程变更的组价依据中不包括下列

哪一项()o

A.报价浮动率

B.变更工程资料

C.计量规则和计价办法

D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格

【答案】A

10、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，分部

分项工程量清单项目编码的第二级表示（）。

A.分项工程项目名称顺序码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.专业工程代码

【答案】B

11、关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是（）o

A.工程量清单不是招标文件的组成部分

B.由招标人编制的招标文件只对投标人具有约束力

C.招标项目的技术要求可以不在招标文件中描述

D.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改

【答案】D

12、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。

A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定

资质等级

C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标

文件一并提交招标人

D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同

【答案】C

13、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,发包

人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文

明施工费总额的（）o

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

【答案】D

14、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3

年。该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已

知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分

别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用

生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。

A.2.54

B.2.74

C.2.75

D.2.94

【答案】A

15、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。

A.总价措施项目均由投标人自主报价

B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填

报

C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目，自主估算

项目的数量确定及各项综合单价并计算费用

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单

价中

【答案】D

16、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是

（）。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成

B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

C.它是固定资产投资中的积极部分

D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的

提高

【答案】D

17、（2017年真题）关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算,

下列说法中正确的是（）。

A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税

B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%

C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

【答案】D

18、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包

括下列（）o

A.发包方

B.承包方

C.监理方

D.设计方

【答案】D

19、（2015年真题）关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，

下列说法中正确的是（）。

A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发

售招标文件前90天

B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定

C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人

进行资格定审

D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见

【答案】C

20、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）,一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。

A.定额人工费

B.定额人工费+定额材料费

C.定额人工费+定额施工机具使用费

D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费

【答案】B

21、下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.概算指标

【答案】A

22、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）o

A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据

B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索

赔和利润索赔

C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依

据

D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费

【答案】C

23、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客

观因素发生影响的延误期内，承包人()

A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿

B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿

C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿

D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长

【答案】C

24、某分部分项工程的清单编码为010203004005,则该分部分项工

程的清单项目顺序编码为()o

A.01

B.02

C.004

D.005

【答案】D

25、(2018年真题)根据《建设工程工程量清单计价规范》

(GB50500-2013)中对最高投标限价的有关规定，下列说法正确的

是0O

A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价

C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝

【答案】D

26、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后

生产经营费用的是（）。

A.运输设施费

B.污水处理费用

C.建材运输费

D.土石方工程费

【答案】B

27、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中,

属于工程变更类的是（）o

A.工程量清单缺项

B.不可抗力

C.物价变动

D.提前竣工

【答案】A

28、通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6h/m3,辅助工

作时间为工序作业时间的8%,规范时间占工作时间的15%,则完

成该工程的时间定额是（）工日/m3。

A.0.93

B.0.94

C.0.95

D.0.96

【答案】D

29、（2021年真题）生产性建设项目工程费用为15000万元，设备

费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万

元，建设期利息为100。万元，铺底流动资金为500万元，则该项目

的工程造价为（）万元。

A.19000

B.20000

C.25000

D.20500

【答案】B

30、建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠

工程款利息的起算日期为（）。

A.提交竣工结算文件之日

B.确认竣工结算文件之日

C.竣工险收合格之曰

D.工程实际交付之日

【答案】D

31、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是()o

A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免

延误

B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启

C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音

D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开

启第二个信封

【答案】C

32、下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为

()。

A.概算定额法

B.类似工程预算法

C.扩大单价法

D.概算指标法

【答案】C

33、已知某引进设备吨重为50t,设备原价3000万元，每吨设备安

装费指标为8万元，同类国产设备的安装费率为15%,则该设备安

装费为（）万元。

A.400

B.425

C.450

D.500

【答案】A

34、安全预评价实行的价格为（）

A.市场调节价

B.合同约定价

C.工程变更价

D.工程量清单价

【答案】A

35、（2019年真题）根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-

2015）,下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。

A.营业执照的有效性

B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性

C.投标函上签字与盖章的合法性

D.投标文件是否实质性响应招标文件

【答案】D

36、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（）。

A.容易出现围标串标现象

B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响

C.有可能成为地方或行业保护的手段

D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争

【答案】A

37、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，

应（）o

A.根据需要自行列项

B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项

C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项

D.不列项

【答案】B

38、任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是（）。

A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无须发包人确认

B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价

计算

C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类

计日工单价

D.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人确定该类

计日工单价

【答案】B

39、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是()。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成

B.它是固定资产投资中的消极部分

C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的

提高

【答案】C

40、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措

施费中的()。

A.环境保护

B.文明施工

C.安全施工

D临时设施

【答案】B

41、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为

2700m2的类似工程预算成本为216万元,其人、材、机、企业管理

费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似

工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的

差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15,综合费率为4%,则利用类似

工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。

A.245.44

B.244.4

C.287.4

D.302.8

【答案】B

42、已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%,外

贸手续费率为1.5%,关税税率为10%,增值税率为17%,若该进口

设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的到岸价为（）万元。

A.500

B.550

C.557

D.613

【答案】B

43、确定项目生产规模的前提是项目的（）。

A.盈利能力

B.资金情况

C.市场需求状况

D.原材料、燃料

【答案】C

44、EPC总承包模式中承包人应承担的工作（）

A.设计、采购、施工、试运行

B.项目决策、设计、施工

C.项目决策、采购、施工

D.可行性研究、采购、施工

【答案】A

45、其他项目清单中的计日工，在投标时（）o

A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中

B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中

C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中

D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中

【答案】A

46、关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）o

A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费

B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应

承担连带责任

C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明

施工费总额的60%

D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不

付的，可暂停施工

【答案】C

47、EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是()。

A.设计、采购、施工、试运行

B.项决策、设计、施工

C.项目决策、采购、施工

D.可行性研究、采购、施工

【答案】A

48、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息

法分5年还清，年有效利率为8队则第5年应付利息为()万元。

A.18.55

B.20.04

C.80.00

D.231.90

【答案】A

49、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正

确的是（）O

A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标.无标底招标以及最高投

标限价招标

B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开

C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标

限价，也可以规定最低投标限价

D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费.措

施项目费.其他项目费.规费和税金

【答案】D

50、某工程建设期2年，第一年投入2000万元，第二年投入3000

万元，建设期利息只计息不付息，利率10%。建设期利息是（）

A.455

B.460

C.720

D.830

【答案】B

51、某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用

房200m2,造价为180元/m2。该临时设施可周转使用5年，年利用

率90%。在一次性拆除费用为1000元的情况下，该临时办公用房

应计的周转使用临建费为（）元。

A.5109.04

B.5970.96

C.6307.46

D.7136.99

【答案】D

52、在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（）的

内容。

A.资格审查资料

B.价格清单

C.承包人建议书

D.承包人实施计划

【答案】C

53、（2018年真题）关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（）。

A.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润

B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费

C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费

+工程建设其他费用

D.建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费

【答案】B

54、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正

确的是（）O

A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税

区一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%

C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

【答案】D

55、当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计

技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可采用的方法

是（）。

A.概算定额法

B.概算指标法

C.类似工程预算法

D.类似工程概算法

【答案】B

56、下列适合采用造价信息调整价格差额的工程是（）。

A.土木工程

B.公路工程

C.水坝工程

D.装饰工程

【答案】D

57、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.投资估算指标

【答案】A

58、关于国际竞争性招投标项目开标的做法正确的是（）。

A.不允许投标人或其代表出席开标会议

B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书

C.应全部读出标书的全部内容

D.开标时不允许记录和录音

【答案】B

59、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800

万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各

年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨率

为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。

A.564.54

B.592.77

C.464.74

D.589.63

【答案】B

60、关于建设用地的取用及使用年限，下列说法中正确的是()。

A.获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让

B.通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞标、挂牌三种

C.城市公益事业用地不得以划拨方式取得

D.将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为70年

【答案】A

61、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是()。

A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费

用

B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量

C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用

D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积

【答案】A

62、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800

万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，

各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨

率为6%。则该项目建设期第二年涨价预备费（）万元。

A.444.96

B.464.74

C.564.54

D.589.63

【答案】D

63、（2021年真题）某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化

工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建

筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为

10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费

为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年

建筑安装工程费平均每年递增3%,则该拟建项目的静态投资估算为

（）万元。（生产能力指数为1）

A.27800

B.28801.5

C.31752

D.36143

【答案】C

64、有关多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中

正确的是（）o

A.层数增加，单位造价降低

B.层高增加，单位造价增加

C.建筑物周长系数越高，造价越低

D.宽度增加，单位造价上升

【答案】B

65、柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影

响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。

A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性

B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济

C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低

D.柱网布置与厂房的高度无关

【答案】A

66、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法

中错误的是（）

A.专业工程暂估价一般是综合暂估价

B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用

C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中

D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途

径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标

【答案】C

67、某地市政道路工程,已知与其类似已完工程造价指标为600元

/m2,人、材、机占工程造价10%、50%、20%,拟建工程与类似工程

人、材、机差异系数为1」、L05、1.05。假定以人、材、机为基

数取费，综合费率为25尢则该工程综合单价为（）。

A.507

B.608.4

C.633.75

D.657

【答案】C

68、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点

关注（）。

A.是否选择了合理的物料消耗定额

B.是否符合工艺流程的柔性安栉

C.是否使工艺流程中的工序合理衔接

D.是否符合节能清洁要求

【答案】D

69、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是（）。

A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议

B.发生争议后，可提请争议评审组评审

C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申

请仲裁

D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼

【答案】B

70、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）。

A.措施费指数

B.人工费指数

C.间接费指数

D.设备、工器具价格指数

【答案】D

71、关于建设期利息的说法，正确的是（）。

A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息

B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息

C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费

D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费

【答案】A

72、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是（）。

A.使用国有企事业单位自有资金的项目

B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目

C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目

D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的

工程建设项目

【答案】C

73、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用

的是()

A.建设单位管理费

B.建筑安装工程费

C.建设期计列的生产经营费

D.用地与工程准备费

【答案】B

74、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中

应计入暂列金额的是()o

A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用

B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用

C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用

D.施工用电、用水的开办费

【答案】A

75、施工企业按规定缴纳的车船使用税应计入建安工程造价的（）。

A.税金

B.利润

C.企业管理费

D.规费

【答案】C

76、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是

（）o

A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类

B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次

性计算新增固定资产增值

C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后

计入新增固定资产

D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项

费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值

【答案】C

77、（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付

款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中

错误的是（）o

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉

之日

【答案】A

78、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是()。

A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价

B.专利权转让价格按成本估计进行

C.自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理

D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

【答案】C

79、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)及住房

和城乡建设部《招标文件示范文本》的相关规定，关于工程预付款

的说法中，正确的是()。

A.包工不包料工程预付款比例可适当降低

B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定

预付款比例

C.工期短的工程预付款比例可适当降低

D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付款

【答案】B

80、施工企业发放的劳动保护费属于（）。

A.企业管理费

B.措施费

C.规费

D.分部分项工程费

【答案】A

81、下列有关缺陷责任期限的表述，正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程竣工日期起计算

B.缺陷责任期一般为2年，发包人可要求延长，延长期限不超过1

年

C.缺陷责任期是指承包人按照有关法规承担保修义务的期限

D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承

包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

【答案】D

82、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。

A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴

B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费

C.按当地市场预测的工资预涨费

D.按当地工人保险费标准计算的保险费

【答案】D

83、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),招标

控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价：②确定

所组价定额项目名称：③计算组成定额项目的合价；④除以工程量

清单项目工程量：⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确

的是()o

A.OSXMX3)

D.①0③3)⑤

【答案】A

84、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是()o

A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、

材料费、机械费安全监测部门的检测费及试运转费

B.一次场外运费应包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用

C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入

台班单价

D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费

【答案】C

85、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）。

A.任何工作的质量或其他特性的改变

B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变

C.合同中任何工作的工程量的变化

D.实施工程的顺序或时间安排的改变

【答案】C

86、非生产性建设项目总投资包括（）

A.建设期利息和流动资金

B.固定资产投资和流动资产投资

C.建设投资和建设期利息

D.建设投资和流动资金

【答案】C

87、关于期中支付，下列说法正确的是（）。

A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低

于60%,不高于80%

B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完

成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费

C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对

争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书

D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算

款中支付或扣除

【答案】B

88、在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是()。

A.资格预审申请函

B.资格预审申请文件格式

C.投标保证金

D.投标邀请书

【答案】A

89、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是

Oo

A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息

B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付

工程价款

C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工

程价款

D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发

包人请求承包人承担修复费用

【答案】A

90、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保

证其履约保证金在（）一直有效。

A.承包人提交竣工验收申请前

B.工程实际竣工日期前

C.发包人颁发工程接收证书前

D.工程缺陷责任期满前

【答案】C

91、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于

（）o

A.补偿直至工程结束时的价格增长

B.在每一个组成部分中均单独以一定百分比确定，作为一个估算的

项目单独列出

C.用以应付天灾、非正常经济情况

D.支付在估算时不可能明确的潜在项目

【答案】C

92、某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015

年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000

万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别

为1.12、1.15,生产能力指数为0.7,预计该项目建设期的两年内

工程造价仍将年均上涨5%o则该项目的静态投资为（）万元。

A.7147.08

B.7535.09

C.7911.84

D.8307.43

【答案】B

93、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为

1：8,银行财务费率为0.2%,外贸手续费率为1.5%,关税税率为

10%,增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币,

则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。

A.406.8

B.450.0

C.456.0

D.586.7

【答案】B

94、按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的

人工费，下列说法正确的是（）。

A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工

B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算

C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费

D.包括工资、加班费和代理人费用

【答案】C

95、下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用

费的是()o

A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费

B.在生产期支付的商标权费

C.国内设计资料费

D.建设期内为取得专利，专有技术所支付的费用

【答案】D

96、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂

估价的说法中，正确的是()o

A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写

【答案】B

97、采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构

成是()。

A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用

B.应付账款+应收账款-存货+现金

C.应付账款+存货+预收账款+现金

D.预付账款+现金+应收账款+存货

【答案】D

98、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工

作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为lOmin.15min.

8min和12min,机械时间利用系数为0.75,则该机械运输10km

的台班产量定额为（）10m3/台班。

A.8

B.10.91

C.12

D.16.36

【答案】C

99、如果由于承包人原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的

法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，下列有

关价款调整的说法正确的是（）。

A.造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的,

合同价款予以调整

B.造成合同价款增加的，合同价款予以调整；造成合同价款减少的,

合同价款不予调整

C.造成合同价款增加或减少的，合同价款均不予调整

D.造成合同价款增加或减少的，合同价款均予以调整

【答案】A

100、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是

()。

A.未达到固定资产标准的设备购置费

B.达到固定资产标准的设备购置费

C.引进设备时备品备件的测绘费

D.引进设备的专利使用费

【答案】A

10k分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程

量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象

时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码()的设置不得有

重码的规定。

A.三至四位

B.五至六位

C.九至十一位

D.十至十二位

【答案】D

102、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2,施工中由于设计

变更调减为3000m2,该项目招标控制价综合单价为500元/m2,投

标报价为400元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过

±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率

为10%,该分项工程费结算价为（）万元。

A.120.00

B.114.75

C.168.00

D.207.00

【答案】A

103、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,一般

不作为安全文明施工费计算基础的是（）o

A.定额人工费

B.定额人工费+定额材料费

C.定额人工费+定额施工机具使用费

D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费

【答案】B

104、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费应列入（）。

A.人工费

B.材料费

C.管理费

D.暂定金额

【答案】C

105、某分部分项工程的清单编码为010302006004,则该分部分项

工程的清单项目名称顺序编码为（）o

A.01

B.02

C.006

D.004

【答案】D

106、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）文件

的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列

入（）。

A.材料费

B.措施费

C.研究试验费

D.企业管理费

【答案】D

107、按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目，以下各项中属

于企业管理费的是（）。

A.工程保险费

B.工伤保险费

C.地方教育附加

D.建设单位委托检测机构对建筑安装物进行检测的费用

【答案】C

108、按照单位生产能力估算法法，如将设计中的综合调整系数提高

了四倍，生产能力扩大到三倍，投资额将增加()o

A.300%

B.400%

C.1100%

D.1400%

【答案】D

109、在投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查

的是()o

A.地质情况

B.商品混凝土的供应能力和价格

C.现场附近的生活设施

D.市政、消防供水管道管径、压力、位置

【答案】D

110、下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（），

A.设计评审费

B.技术经济标准使用费

C.技术革新研究试验费

D.非标准设备设计文件编制费

【答案】D

11k某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%,

运输保险费费率为3%,进口关税税率为20%,则该设备应支付关税

税额是（）万元。

A.11.34

B.11.33

C.11.30

D.10.00

【答案】A

112、下列不属于进度款支付申请的内容的是（）。

A.累计已完成的合同价款

B.本周期已完成的计日工价款

C.累计已实际支付的合同价款

D.本周期计划完成的合同价款

【答案】D

113、在确定材料定额消耗量的基本方法中，编制材料损耗定额的主

要方法是（）。

A.实验室试验法

B.现场技术测定法

C.现场统计法

D.系数估算法

【答案】B

114、有关社会保险费的计算基础，正确的是（）o

A.定额人工费

B.直接费

C.人工费+机械费

D.直接工程费

【答案】A

115、（2019年真题）根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人

的招雇解雇费用一般计入（）。

A.直接工程费

B.现场管理费

C.公司管理费

D.开办费

【答案】A

116、（2014年真题）在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目

自身价值的本质的是（）。

A.项目特征

B.项目编码

C.项目名称

D.项目计量单位

【答案】A

117、砌筑10m3破墙基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，

超运距用工需2个工日，人工幅度差系数为10%,则预算定额人工

工日消耗量为（）工日/10m3。

A.29.7

B.29.0

C.29.2

D.27.7

【答案】A

118、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标

准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（）元。

A.60

B.65

C.100

D.150

【答案】B

119、就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与

风险转移分界点相一致的是（）。

A.离岸价格

B.运费在内价

C.到岸价格

D.抵岸价格

【答案】A

120、在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是（）。

A.能耗高的项目

B.技术密集型的建设项目

C.农产品、矿产品的初步加工项目

D.劳动密集型的建设项目

【答案】C

121、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。

A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定

资质等级

C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标

文件一并提交招标人

D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同

【答案】C

122、下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的

是0O

A.设备、工器具价格指数

B.建筑安装工程造价指数

C.单项工程造价指数

D.建设项目造价指数

【答案】A

123、（2017年真题）为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组

织设计时，正确的做法是（）。

A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以

估算

B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤

C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险

D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响

【答案】A

124、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运费在内费+进口从属费

【答案】C

125、某独立土方工程，招标文件中估计工程量150万立方米，合同

约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留10%的工程预付款：

土方工程全部费用单价为15元/m3,当实际工程量超过估计工程量

的10%时，超过部分调整单价，12元/m3,某月施工单位完成土方

工程量45万m3,截止该月累计完成工程量为160万m3,则该月工

程款为（）o

A.607.5万元

B.580.5万元

C.675万元

D.645万元

【答案】A

126、下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。

A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格

B.国产非标准设备单件生产、无定型标准，但可以通过市场交易获

得其价格

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资

附加费、燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费

【答案】C

127、关于经济费用效益分析中转移支付处理的说法，正确的是0。

A.对增加供给满足国内市场供应的产出品，流转税不应剔除

B.对顶替原有市场供应的产出品，流转税不应剔除

C.对用新增供应来满足项目的投入品，流转税不应剔除

D.对挤占原有用户需求来满足项目的投入品，应剔除流转税

【答案】A

128、进行经济费用效益分析时，对于项目产出物正面效果的计算应

遵循的原则是（）。

A.受偿意愿原则

B.支付意愿原则

C.机会成本原则

D.实际价值原则

【答案】B

129、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目

转出投资支出的项目是（）。

A.产权属于本单位的城市绿化

B.不能形成资产的城市绿化

C.产权属于本单位的专用道路

D.产权不属于本单位的专用道路

【答案】D

130、发包人核对竣工结算文件在收到承包人提交后（）。

A.7天内

B.14天内

C.20天内

D.28天内

【答案】D

131、生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万

元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利

息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为

（）万元。

A.19000

B.20000

C.25000

D.20500

【答案】B

132、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编

制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）o

A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成

B.补充项目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机

构备案

C.补充项目需明确工作内容

D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定

【答案】C

133、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（）。

A.分部分项工程费与措施费总额的10%〜15%为参考

B.分部分项工程费的10%〜15%为参考

C.分部分项工程费与措施费总额的151r20%为参考

D.分部分项工程费的15%〜20%为参考

【答案】B

134、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、

装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、

50s、40s,运料和其他时间的交叠时间为50s,机械利用系数为

0.8o该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A.29.79

B.32.60

C.36.00

D.39.27

【答案】C

135、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中

起重要作用的工程造价信息主要包括（）o

A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息

B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标

C.人工价格信息、材料价格信息和在建工程信息

D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息

【答案】B

136、某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为

5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价

款300万元，则此收入应缴纳的营业税为（）万元。

A.150

B.161

C.170.7

D.174

【答案】A

137、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,下

列不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（）o

A.预付工程款的数额.支付时间及抵扣方式

B.安全文明施工措施的支付计划，使用要求

C.投标保证金的递交数额.支付方式及返还时间

D.工程竣工价款结算编制与核对.支付及时间

【答案】C

138、关于投标有效期，下列描述正确的是（）o

A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天

B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效

期，但由此引起的费用增加由招标人承担

C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收

回其投标保证金

D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保

证金将不予返还

【答案】D

139、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是

()o

A.未达到固定资产标准的设备购置费

B.达到固定资产标准的设备购置费

C.引进设备时备品备件的测绘费

D.引进设备的专利使用费

【答案】A

140、下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。

A.招标控制价必须由招标人编制

B.招标控制价只需公布总价

C.投标人不得对招标控制价提出异议

D.招标控制价不应上调或下浮

【答案】D

141、根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》，可精确计量的措施

项目包括()。

A.安全文明施工费

B.冬雨季施工增加费

C.二次搬运费

D.施工排水、降水费

【答案】D

142、国内生产某台非标准设备需材料费36万元，加工费4万元，

专用工具费率10%,设备损失费率20%,外购配套件费为5万元，

包装费0.8万元，利润率为10%,税率为17%,用成本计算估价法

计得该设备的税金是（）万元。

A.5.36

B.10.02

C.10.72

D.10.87

【答案】D

143、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%,合同

中约定的工程预付款项总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的

预付款起扣点为（）o

A.6000

B.8000

C.12000

D.14000

【答案】D

144、下面所列工程建设定额中，属于按定额的用途分类的是（）。

A.机械台班消耗定额

B.行业通用定额

C.投资估算指标

D.补充定额

【答案】C

145、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定,

当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、

400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/

工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%o在施工

过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，

人员窝工20个工日，■②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，

主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。

A.1820

B.2470

C.2820

D.3470

【答案】B

146、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）o

A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用

B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算

C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定

D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清

单费用

【答案】C

147、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形

的是（）

A.投标联合体没有提交共同协议

B.投标文件的大小写金额不一致

C.投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字

D.同一投标人提交了两个不同的投标文件

【答案】A

148、FIDIC施工合同条件下，工程师发布删减某部分工作的变更指

令，承包商由此损失的利益不包括（）。

A.该部分工作的直接费

B.该部分工作分担的间接费

C.该部分工作分担的利润

D.该部分工作分担的税金

【答案】A

149、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是

（）。

A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价

B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账

C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理

D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

【答案】C

150、关于预付款担保和安全文明施工费，下列说法错误的是

()o

A.预付款担保提供的时间是承包人与发包人签订合同后领取预付款

前

B.预付款担保的主要形式是银行保函

C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支

付

D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发

包人应承担主要责任

【答案】D

151、关于工程总承包竣工结算中发包人违约责任，下列表述错误的

是()。

A.发包人未能按照合同的约定结清应付给承包人的竣工结算的款项

余额的，承包人有权从发包人提交的支付保函中扣减该款项的余额

B.合同未约定支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣

工结算款项时。发包人应从承包人提交最终结算资料后的第41日起,

支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷

款利率支付相应利息

C.发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内仍未支付的，

承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决

D.在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后30

日内，发包人未能对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向

承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第

31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期

同类的贷款利率支付相应利息

【答案】B

152、在工程量单价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（）

A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购

的费用

B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单

价及数量

C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持

一致

D.专业工程暂估价由投标人自主报价

【答案】C

153、某工程网络计划有三条独立的线路A-D、B-E,C-F,其中B

-E为关键线路，TFA=TFD=2天，TFC=TFF=4天，承发包双方已

签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，

因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均

延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为

（）。

A.28

B.24

C.14

D.4

【答案】C

154、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不

适合用测时法研究的是（）o

A.循环组成部分工作时间消耗

B.基本工作时间

C.不可避免中断时间

D.准备与结束时间

【答案】D

155、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列的项目明细进行自

主报价的是（）。

A.总价措施项目

B.专业工程暂估价

C.计日工

D.规费

【答案】C

156、某建设项目由各个单项工程构成，应包含在其中某单项工程综

合概算中的费用项目是（）。

A.工器具及生产家具购置费

B.办公和生活用品购置费

C.研究试验费

D.基本预备费

【答案】A

157、因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是（）。

A.因工程损害导致第三方财产损失

B.运至施工场地用于施工的材料的损害

C.承包人的停工损失

D.工程所需清理费用

【答案】D

158、在投资估算分析内容中，属于工程投资比例分析的是（）。

A.分析工器具购置费占建设总投资的比例

B.分析引进设备费用占全部设备费用的比例

C.分析工程建设其他费用占建设总投资的比例

D.分析装饰工程占总投资的比例

【答案】D

159、（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围

内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。己知承包人投

标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3,2020年7月的

造价信息发布价为130元/m3,则该月碎石的实际结算价格为（）元

/m3o

A.117.0

B.120.0

C.124.4

D.130.0

【答案】B

160、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由（）

提出。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.承包人

【答案】D

161、某地2020年拟建一年产100万吨产品的工业项目，预计建设

期为3年，该地区2017年已建年产60万吨的类似项目投资为1

亿元。已知生产能力指数为0.8,该地区2020、2022年同类工程造

价指数分别为108、120,2017年至2020年工程造价平均每年递增

5%o用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。

A.1.67

B.1.74

C.1.83

D.2.14

【答案】B

162、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.投资估算指标

【答案】A

163、某分部分项工程5月份拟完工程量100m,实际工程量160m,

计划单价60元/m实际单价48元/m。则其进度相对偏差是（）。

A,-0.60

B.0.25

C.0.28

D.0.60

【答案】A

164、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费

17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元,

专用工具费率2%,废品损失费率5%,包装费0.1万元，利润率10%。

则该设备原价中应计利润为（）万元。

A.2.150

B.2.152

C.2.685

D.2.688

【答案】B

165、在机械工作时间消耗的分类中，筑路机在工作区末端调头的时

间属于（）o

A.有根据地降低负荷下的工作时间

B.机械的多余工作时间

C.不可避免的无负荷工作时间

D.低负荷下的工作时间

【答案】C

166、建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性。对于

多层房屋或大跨度结构的项目，应优先选用（）。

A.砌体结构

B.钢筋混凝土结构

C.钢结构

D.框架结构

【答案】C

167、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率10%,安装

费率15%。又已知该设备重20吨，每吨设备安装费指标为10000

元，则该设备的安装工程概算为（）万元。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】B

168、我国《建设工程施工合同（示范文本）》和FIDIC施工合同条件

均对竣工结算款作出了规定。下列表述中，符合FIDIC施工合同条

件规定的是（）。

A.工程师颁发履约证书后84天内，承包商提交最终报表和结清单

B.工程师收到最终报告和结清单后56天内，发出最终支付证书

C.业主收到最终支付证书后28天内最终付款

D.业主收到最终支付证书56天后不支付，承包商有权追究业主违约

责任

【答案】D

169、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）。

A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资

产价值

B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用

后计入新增固定资产价值

C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价

值

D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定

资产价值

【答案】B

170、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、

4000万元和2000万元，贷款