建设施工合同样本(二)

第页共页建设施工合同样本(二)【合同样本】合同编号：XXXXX建设施工合同甲方：（委托方名称）_________地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________传真：_________邮编：_________乙方：（承包方名称）_________地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________传真：_________邮编：_________鉴于：甲方为本项目之委托方，拥有项目的开发及使用权；乙方为建筑施工的专业承包方，具备从事本项目的施工能力；经双方经过友好协商，达成以下合作意向，以便于明确双方权益，并规范双方合作关系，达成本合同。一、工程名称及工程地址工程名称：_________工程地址：_________二、工程内容及工期甲、工程内容：本工程包括但不限于_________，具体工程范围详见工程设计图纸和施工图纸。乙、工期：1.工程总工期为_________天/月（自乙方开工之日起计算）。2.开工时间：_________，竣工时间：_________。3.工期延误责任：若乙方无正当理由导致工期延误，则承担相应责任，每延迟一天按合同总价的_________%进行相应扣款。三、合同总价及支付方式1.合同总价为人民币_________元（大写：_________）。2.支付方式：按照以下进度支付：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的_________%作为预付款；（2）工程完成进度达到_________%时，甲方支付合同总价的_________%作为第二次付款；（3）工程完成进度达到_________%时，甲方支付合同总价的_________%作为第三次付款；（4）工程全部竣工后验收合格后，甲方支付合同总价的_________%作为最后一次付款。四、质量要求甲、工程质量：乙方承诺按照国家相关法律法规和技术标准要求进行设计、施工，并确保工程质量达到相关标准。乙、质量保证：乙方对工程实施现场以及相关工程材料和设备进行质量保证，并承诺在验收合格后提供一定期限的维修保养服务。五、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照约定支付工程款项或解决工程设计变更等问题，乙方可要求甲方承担相应违约责任，并保留追究法律责任的权力。2.乙方违约责任：若乙方在工程实施过程中出现重大违约行为，包括但不限于严重延误工期、未达到工程质量标准等，甲方有权要求乙方承担违约责任，并保留追究法律责任的权力。六、索赔处理1.双方若发生合同纠纷或索赔事项，应通过友好协商解决。协商不成时，可以向有关机构或仲裁机构寻求帮助。2.在索赔处理期间，双方应维持合作关系，不得采取影响工程进展的行为。七、保密义务1.双方在合作过程中可能接触到对方的商业秘密和具有保密性的信息，包括但不限于商业计划、技术资料等。2.双方应承担保密义务，未经对方同意不得向第三方泄露或使用。八、变更和解除1.双方协商一致可对本合同内容进行变更，办法是以书面形式签订补充协议。2.本合同解除的情况包括但不限于以下情况：协商一致、不可抗力等原因。九、争议的解决本合同适用中华人民共和国法律。在履行过程中发生的争议，应友好协商解决。协商不成的，提交_________仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。十、附则1.本合同采用正本双联式，双方各执一份，具有同等效力。2.本合同一式两份，甲方与乙方各执一份。3.本合同自双方签字之日起生效，有效期至工程竣工验收合格