2024版湖北省建设工程施工合同范本doc（两篇）

湖北省建设工程施工合同范本1.定义及解释1.1本合同指的是湖北省建设工程施工合同的标准格式范本，适用于2024年以后的项目。1.2本合同适用于建设工程的总包、分包、勘察设计、施工总承包等各类工程项目。1.3合同书面形式的定义包括纸质合同、电子合同以及其他形式合同，具有同等法律效力。2.合同基本条款2.1合同目的和工程概述2.1.1本合同的目的是明确双方权利义务，确保工程按照合同约定进行，保证工程施工的质量和进度。2.1.2工程概述包括工程规模、地点、类型、主要内容等相关信息。2.2合同价格2.2.1工程合同价款由双方协商确定，并以人民币支付。2.2.2价格计算方式，包括按总价、按工程量清单或其他方式计算。2.3工期2.3.1工程工期的确定包括起止日期、延期处理、竣工日期等。2.3.2工程竣工日期的确定需考虑合理的工程施工周期。2.4工程变更2.4.1双方可以根据工程需要进行变更协商，变更前需书面确认。2.4.2工程变更的价格、工期、质量等方面的影响在变更前需明确。2.5质量要求2.5.1工程质量标准按照国家法律法规和相关标准进行确定。2.5.2工程质量验收的程序和标准在合同中明确规定。2.6合同履行保证2.6.1施工方应提供符合法律法规要求的履约保证，包括质量保证金、履约保函等。2.6.2建设单位应提供支付合同价款的资金保障。3.合同履行与违约责任3.1施工方违约责任3.1.1施工方未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。3.1.2施工方违反合同约定的质量、工期等要求的，应赔偿建设单位的损失。3.2建设单位违约责任3.2.1建设单位未按合同约定支付价款的，应承担相应的违约责任。3.2.2建设单位违反合同约定的工程监督、验收等义务的，应承担相应责任。4.争议解决4.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。4.2若协商不成，争议提交湖北省仲裁委员会仲裁解决。5.合同终止5.1合同按照约定期限履行完毕后终止。5.2合同可因不可抗力等原因而终止，并按法律法规进行处理。6.附则6.1合同的补充和约定需经双方书面确认。6.2合同的附属文件包括设计文件、施工图纸、技术规范等。2024版湖北省建设工程施工合同范本一、总则本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合湖北省的实际情况制定的，旨在明确双方在建设工程施工过程中的权益、责任和义务。本合同具有法律效力，双方应严格履行合同约定。二、合同主体甲方：湖北省建设工程有限公司地址：湖北省武汉市XXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXX乙方：施工单位地址：XXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXX三、工程内容本合同约定的工程项目为：项目名称：XXX建设工程工程地址：XXX工程规模：XXX平方米（或XXX吨、XXX米等）工程工期：自XXXX年XX月XX日起，至XXXX年XX月XX日止。四、工程造价及支付方式（1）预付款：工程总价款的XX%（大写：人民币XXXX万元整），甲方在合同签订后的X日内一次性支付给乙方。（2）进度款：工程施工过程中，每月按照工程的实际进度支付乙方相应的款项，进度款支付比例为工程总价款的XX%（大写：人民币XXXX万元整）。（3）质保款：工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方工程总价款的XX%（大写：人民币XXXX万元整）作为质保款。质保期为XXX个月，自工程竣工验收之日起计算。2.工程款项支付方式：（1）甲方应在每月第X个工作日前，将当月应支付的进度款项支付给乙方。（2）乙方应提供相应的工程进度报告和发票等资料，以便甲方按时支付工程款项。（3）如因甲方原因导致工程进度延迟，甲方应承担相应的延迟支付责任。五、工程质量和安全1.工程质量标准：工程的质量应符合《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规的要求，施工单位应按照合同约定的技术标准和规范进行施工。2.施工安全：施工单位应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和各项安全管理规定，采取必要的安全防护措施保障施工过程中的安全。3.施工期限的约定：双方约定的工程期限为XXXX年XX月XX日起，至XXXX年XX月XX日止，乙方应按照合同约定的时间节点完成工程施工。六、工程变更和索赔1.工程变更：如因甲方变更工程有关内容，双方应协商一致，签订变更协议，并按照变更协议的约定调整工程款项和工程工期。2.索赔：如因不可抗力等原因导致双方无法履行本合同的义务，受影响的一方应及时书面通知对方，并提供相关证明材料。双方应协商解决，如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付工程款项或拖延支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并停止工程施工。2.乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工程施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并可解除合同。八、争议解决本合同的争议如无法通过友好协商解决，可提请湖北省仲裁委员会仲裁，并按照仲裁裁决履行。九、合同解除和终止1.合同解除：双方协商一致，可解除本合同。如解除合同，应及时通知对方，并协商解决未尽事宜。2.合同终止：合同履行期满或双方完成合同约定的义务后，本合同自动终止。十、其他1.本合同一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各持一份。2.本合同的未尽事宜双