施工合同签订规范本

第页共页施工合同签订规范本第一章总则第一条目的和依据为了规范施工合同的签订，明确各方的权利和义务，保护施工双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，制定本规范。第二条适用范围本规范适用于在中华人民共和国境内进行的施工合同的签订。第三条定义本规范中的术语定义如下：1.施工合同：指建设工程项目各方达成的有关工程建设范围、工期、质量以及相关条款的约定。2.甲方：指工程建设的委托方。3.乙方：指承担工程建设任务的承包方。4.工程交底：指甲方向乙方详细说明工程施工的各项要求和要点。5.工程款项：指甲方根据合同约定支付给乙方的工程施工费用。第二章合同的签订第四条签订主体施工合同应当由甲方和乙方双方的合法代表人亲笔签署，代表人应当提供有效的授权证明。第五条合同文本施工合同应当以书面形式订立，合同文本应当明确工程建设的内容、工期、质量要求、工程款项支付方式等重要条款。第六条工程交底在签订合同之前，甲方应当向乙方进行工程交底，详细说明工程的施工要求和要点，以确保乙方对工程任务有清楚的认识。第七条合同附件根据工程的实际情况，双方可以在合同中附加合同附件，详细约定有关技术规范、图纸文件、工程范围等内容。第八条其他协议双方可以在合同签订过程中，根据实际情况达成相关协议，但协议内容不得与合同主体约定相冲突，协议应当以书面形式记录并作为合同的附件。第三章合同的履行第九条工程质量要求施工合同中应当明确工程的质量要求，包括使用的材料、施工工艺、质量验收标准等内容。乙方应当按照合同约定履行义务，确保工程质量符合合同约定要求。第十条工程进度管理双方应当在合同中明确工程的开工日期、竣工日期以及相关工期要求，并约定工程进度管理的责任和措施。第十一条工程款项支付根据合同约定，甲方应当按照工程进度和质量验收的情况及时支付工程款项。乙方应当提供相应的工程进度报告和质量验收资料。第十二条变更和索赔如需变更施工合同的内容，双方应当及时协商并达成一致意见，变更后的内容应当以书面形式记录并作为合同的附件。如发生索赔情况，双方应当依法协商解决。第四章合同的解除和违约处理第十三条合同解除合同解除应当符合《中华人民共和国合同法》相关规定。双方当事人应当充分尊重对方的合法权益，在解除合同前进行充分的协商和沟通。第十四条合同违约如一方当事人违反合同约定，给对方当事人造成损失的，应当依法承担违约责任，并赔偿对方的损失。双方应当通过友好协商解决合同违约问题。第五章争议解决第十五条争议解决方式如发生合同争议，双方当事人可自主选择采取协商、调解、仲裁或诉讼等合法方式解决。第十六条争议仲裁如双方当事人达成仲裁协议，争议应当提交到指定的仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力。第十七条争议诉讼如双方当事人选择通过法院诉讼解决争议，应当依法提起诉讼，并接受法院的裁决。第六章附则第十八条本规范的解释权归国家相关部门所有。第十九条本规范自发布之日起施行。第二十条本规范的修订，由国家相关部门负责。第二十一条执法机关和仲裁机构应当参照本规范进行执法和仲裁工作。以上是《施工合同签订规范本》的内容，旨在对施工合同的签订过程和履行要求进