建筑监理工程师考试监理概论(习题卷2)

试卷科目：建筑监理工程师考试监理概论建筑监理工程师考试监理概论(习题卷2)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages建筑监理工程师考试监理概论第1部分：单项选择题，共59题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.在风险识别方法中，可以明确地发现建设工程所面临的风险，但仅着重于流程本身的方法是()。A)财务报表法B)流程图法C)初始清单法D)专家调查法答案:B解析:2020版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。运用流程图分析，工程项目管理人员可以明确地发现建设工程所面临的风险，但仅着重于流程本身，而无法显示发生问题的损失值或损失发生的概率。[单选题]2.根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当（）。A)继续履行B)停止履行C)采取补救措施D)赔偿损失答案:D解析:考点:违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。[单选题]3.下列选项中，属于按风险可否管理划分的是()。A)建设单位的风险B)施工单位的风险C)政治风险D)可管理风险答案:D解析:2020版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。按风险可否管理划分，可分为可管理风险和不可管理风险。[单选题]4.(2009年真题)依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列项目中，必须实行监理的是（）。A)建筑面积4000m2的影剧院项目B)建筑面积40000m2的住宅项目C)总投资额2800万元的新能源项目D)总投资额2700万元的社会福利项目答案:A解析:本题考核必须实行监理的范围。[单选题]5.建设工程监理合同的标的是()。A)监理酬金B)监理设备C)监理人员D)监理服务答案:D解析:建设工程监理合同的标的是服务。[单选题]6.下列关于CM模式和快速路径法的表述中，正确的是（）。A)快速路径法不能改变建设工程的施工顺序B)快速路径法只能在CM模式中使用C)CM模式是以使用CM单位为特征的建设工程实施组织模式，具有独特的合同关系和组织形式D)与传统模式相比，快速路径法降低了施工阶段组织协调和目标控制的难度答案:C解析:考点:CM模式。快速路径法只是改进了传统模式条件下建设工程的实施顺序，不仅可在CM模式中使用，也可在其他模式中使用，如平行承发包模式、工程总承包模式（此时设计与施工的搭接是在工程总承包商内部完成的，且不存在施工与招标的搭接）。而CM模式则是以使用CM单位为特征的建设工程实施组织模式，具有独特的合同关系和组织形式。[单选题]7.依据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作应当履行的职责不包括（）。A)及时.如实报告生产安全事故B)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案C)负责一线安全生产管理，督促.检查从业人员遵守安全生产规章制度和操作规程D)保证本单位安全生产投入的有效实施答案:C解析:考点:《安全生产法》主要内容。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责如下：（1）建立健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；（5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（7）及时、如实报告生产安全事故。[单选题]8.《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的()，并具备国家规定的其他竣工条件。A)工程设计文件、施工文件和监理文件B)工程建设文件、竣工图和竣工验收文件C)监理文件和经签署的工程质量保证书D)工程技术经济资料和经签署的工程保修书答案:D解析:第五十七条建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商。第五十八条建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。第五十九条建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。第六十条建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷；对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。[单选题]9.关于建设工程合同履行的表述中，正确的是（）。A)发包人可以随时对作业进度.质量进行检查B)因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工.改建C)发包人未按照约定支付价款的，承包人可直接与发包人协议将工程折价D)发包人未按照约定的时间和要求提供原材料.设备.场地.资金.技术资料的，承包人可以顺延工程工期，不可以要求赔偿停工.窝工等损失答案:B解析:考点:《合同法》主要内容。选项A错误，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查；选项C错误，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿；选项D错误，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。[单选题]10.监理规划可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善，这体现了监理规划编写时应满足（）要求。A)监理规划的内容应具有针对性.指导性和可操作性B)监理规划的编制应充分考虑时效性C)监理规划应把握工程项目运行脉搏D)监理规划应有利于建设工程监理合同的履行答案:C解析:考核监理规划编写依据和要求。监理规划是针对具体工程项目编写的，而工程项目的动态性决定了监理规划的具体可变性。监理规划要把握工程项目运行脉搏，是指其可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善。在工程项目运行过程中，内外因素和条件不可避免地要发生变化，造成工程实际情况偏离计划，往往需要调整计划乃至目标，这就可能造成监理规划在内容上也要进行相应调整。参见教材P109。[单选题]11.与传统"碎片化"咨询相比，全过程工程咨询具有自己的特点，以下不属于其特点的是（）。A)咨询服务范围广B)强调智力性策划C)可控性强D)实施多阶段集成答案:C解析:2020版教材P14-16与传统"碎片化"咨询相比，全过程工程咨询具有以下三大特点:(1)咨询服务范围广(2)强调智力性策划。(2)实施多阶段集成。[单选题]12.建筑工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A)施工单位B)监理单位C)设计单位D)建设单位答案:D解析:2020版教材P20-37本题考查的是法律。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。[单选题]13.在双务合同中，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()可以中止履行合同。A)债务累积过多B)内部发生劳资纠纷C)经营状况严重恶化D)与第三方发生严重债务纠纷答案:C解析:(3)合同履行。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。1)合同履行的一般规则。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，适用下列规定：①质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。②价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。③履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。④履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。⑤履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。⑥履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。2)合同履行的特殊规则。①价格调整。执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行(逾期交付，遇涨不涨，遇降则降；逾期提取，遇涨则涨，遇降不降)。②代为履行。代为履行并未变更合同的权利义务主体，只是改变了履行主体。③提前履行。④部分履行。3)抗辩权。当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：a.经营状况严重恶化；b.转移财产、抽逃资金，以逃避债务；c.丧失商业信誉；d.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。当事人依照上述规定中止履行的，应当及时通知对方。当对方提供适当担保时，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。4)债权人的代位权和撤销权。①代位权。因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。②撤销权。因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形，债权人也可以请求人民法脘撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。[单选题]14.下列关于为完成施工阶段质量控制任务，项目监理机构需要做好工作的说法，错误的是（）。A)审查确认施工总包单位及设计单位资格B)检查施工机械和机具质量C)检查工程材料、构配件、设备质量D)协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场答案:A解析:本题考查的是监理规划主要内容。选项A错误，属于招投标阶段及设计阶段的内容。[单选题]15.下列选项中，属于建设工程目标控制合同措施的是（）。A)选择合理的承发包模式和合同计价方式B)编制和实施资金使用计划C)对各种技术数据进行审核.比较D)加强动态控制中的激励措施答案:A解析:考核目标控制。加强合同管理是控制建设工程目标的重要措施。建设工程总目标及分目标将反映在建设单位与工程参建主体所签订的合同之中。由此可见，通过选择合理的承发包模式和合同计价方式，选定满意的施工单位及材料设备供应单位，拟订完善的合同条款，并动态跟踪合同执行情况及处理好工程索赔等，是控制建设工程目标的重要合同措施。参见教材P135。[单选题]16.监理人员对施工现场进行的定期或不定期的检查活动称为（）。A)旁站B)见证C)巡视D)施工监理答案:C解析:本题考查重点是?建设工程监理主要方式--巡视的作用?。巡视是指项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动。巡视检查是项目监理机构实施建设工程监理的重要方式之一，是监理人员针对施工现场进行的日常检查。因此，本题的正确答案为C。[单选题]17.选择合理的承发包模式和合同计价方式是目标控制的()A)组织措施B)技术措施C)经济措施D)合同措施答案:D解析:2020版教材P131-135建设工程总目标及分目标将反映在建设单位与工程参建主体所签订的合同之中。由此可见，通过选择合理的承发包模式和合同计价方式，选定满意的施工单位及材料设备供应单位，拟订完善的合同条款，并动态跟踪合同执行情况及处理好工程索赔等，是控制建设工程目标的重要合同措施。[单选题]18.从监理实施细则目的角度，监理实施细则应满足的要求不包括()。A)内容全面B)可操作性C)内容力求统一D)针对性强答案:C解析:2020版教材P124-125本题考查的是监理实施细则编写依据和要求。从监理实施细则目的角度，监理实施细则应满足以下三方面要求：内容全面、针对性强、可操作性。[单选题]19.按照风险影响范围，建设工程风险划分为()A)局部风险和总体风险B)可管理风险和不可管理风险C)自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险D)建设单位的风险、设计单位的风险、施工单位的风险、工程监理单位的风险答案:A解析:2020版教材P171-180按风险影响范围划分，建设工程风险可分为:局部风险和总体风险。[单选题]20.实行项目法人责任制的工程项目中，以下不属于项目董事会的职权是（）A)筹措建设资金B)提出项目开工报告C)审核上报项目初步设计和概算文件D)编制项目财务预算、决算答案:D解析:A、B、C项，属于建设项目董事会的职权；D项，属于项目总经理的职权。[单选题]21.下列各项中，属于Partnering模式适用情况的是（）。A)适宜采用公开招标的建设项目B)不确定因素较少的建设工程C)设计变更可能性较大的建设工程D)业主长期有投资活动的建设工程答案:D解析:考点:Partnering模式。Partnering模式的适用情况有：（1）业主长期有投资活动的建设工程；（2）不宜采用公开招标或邀请招标的建设工程；（3）复杂的不确定因素较多的建设工程；（4）国际金融组织贷款的建设工程。[单选题]22.巡视监理人员认为发现的问题自己无法解决或无法判断是否能够解决时，应立即向（）汇报。A)总监理工程师B)专业监理工程师C)监理单位技术负责人D)建设行政主管部门答案:A解析:本题考查的是巡视。巡视监理人员认为发现的问题自己无法解决或无法判断是否能够解决时，应立即向总监理工程师汇报。[单选题]23.对于危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，如果生产经营规模较小，如小加油站、化工用品零售商店，可以不建立应急救援组织，但应当（）。A)委托应急救援机构B)委托第三方应急救援管理机构C)指定兼职的应急救援人员D)指定专职的应急救援人员答案:C解析:考核《安全生产法》主要内容。对于危险物品的生产、经营、储存单位及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。[单选题]24.监理工程投标时对竞争对手的分析发现其采用了联合体投标，则此竞争对手最有可能采取的投标策略为（）。A)生存型B)竞争型C)盈利型D)长远规划型答案:C解析:如果竞争对手采用联合体投标时，势必采用?盈利型?投标策略。[单选题]25.下列不属于要约失效的情形的是()A)要约人依法撤销要约B)拒绝要约的通知到达要约人C)承诺期限届满前，受要约人作出承诺D)受要约人对要约的内容作出实质性变更答案:C解析:《合同法》第二十条规定，有下列情形之一的，要约失效：①拒绝要约的通知到达要约人；②要约人依法撤销要约；③承诺期限届满，受要约人未作出承诺；④受要约人对要约的内容作出实质性变更。[单选题]26.风险识别最主要成果是（）。A)风险调查打分表B)风险分析C)风险清单D)风险计划答案:C解析:考点:建设工程风险识别。风险识别最主要成果是风险清单。[单选题]27.建设工程监理投标时，投标文件的编制依据不包括（）。A)国家及地方有关法律法规和政策B)建设工程监理招标文件C)企业现有的设备资源D)监理大纲答案:D解析:本题考查的是建设工程监理投标工作内容。投标文件编制依据：（1）国家及地方有关建设工程监理投标的法律法规及政策；（2）建设工程监理招标文件；（3）企业现有的设备资源；（4）企业现有的人力及技术资源；（5）企业现有的管理资源。参见教材P80。[单选题]28.监理例会会议纪要由（）根据会议记录整理。A)施工单位B)建设单位代表C)项目监理机构D)项目经理部答案:C解析:考点:建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。监理例会会议纪要：（1）监理例会会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理。（2）例会上意见不一致的重大问题，应将各方的主要观点，特别是相互对立的意见记入?其他事项?中。会议纪要的内容应真实准确，简明扼要，经总监理工程师审阅，与会各方代表会签，发至合同有关各方，并应有签收手续。[单选题]29.（）是建立建设工程初始风险清单的有效途径。A)采用保险公司公布的潜在损失一览表B)采用风险管理学会公布的潜在损失一览表C)采用风险管理协会公布的潜在损失一览表D)通过适当的风险分解方式来识别风险答案:D解析:本题考查重点是?建设工程风险识别与评价?。建立初始清单有两种途径：一是参照保险公司或风险管理机构公布的潜在损失一览表，再结合某建设工程所面临的潜在损失，对一览表中的损失予以具体化，从而建立特定工程的风险一览表；二是通过适当的风险分解方式来识别风险。对于大型复杂工程，首先将其按单项工程、单位工程分解，再对各单项工程、单位工程分别从时间维、目标维和因素维进行分解，可以较容易地识别出建设工程主要的、常见的风险。因此，本题的正确答案为D。[单选题]30.建设工程风险按照风险()进行分类，可以将风险分为自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险。A)后果B)来源C)涉及的当事人D)潜在损失形态答案:B解析:建设工程风险按照风险来源进行划分，风险因素包括自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险。[单选题]31.可撤销的合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A)1B)2C)3D)5答案:A解析:有下列情形之一的，撤销权消灭：①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。[单选题]32.(2018年真题）关于建设工程质量、造价、进度三大目标的说法，正确的是（）。A)工程项目质量、造价、进度目标应以定性分析为主，定量分析为辅B)建设工程三大目标中，应确保工程质量目标符合工程建设强制性标准C)分析论证建设工程三大目标的匹配性时应以同等权重对待D)建设工程三大目标的实现是指实现工程项目?质量优，投资省?的目标答案:B解析:本题考查的是目标控制。分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则：（1）确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准。（2）定性分析与定量分析相结合。在建设工程目标系统中，质量目标通常采用定性分析方法，而造价、进度目标可采用定量分析方法。（3）不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级。在?质量优、投资省、工期短?之间寻求最佳匹配。[单选题]33.债权人领取提存物的权利，自提存之日起()年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A)1B)2C)3D)5答案:D解析:2020版教材P20-37本题考查的是《合同法》主要内容。债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。[单选题]34.下列工作中，总监理工程师可以将其委托给总监理工程师代表的是（）。A)组织审查和处理工程变更B)组织编制监理规划，审批监理实施细则C)签发工程款支付证书，组织审核竣工结算D)签发工程开工令、暂停令和复工令答案:A解析:2020版教材P102-106本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：(1)组织编制监理规划，审批监理实施细则；(2)根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；(3)组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；(4)签发工程开工令、暂停令和复工令；(5)签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；(6)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；(7)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；(8)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。[单选题]35.第一次工地会议应在（）举行。A)开工时B)开工后C)总监理工程师下达开工令之时D)总监理工程师下达开工令之前答案:D解析:本题考查重点是?建设工程监理工作内容--项目监理机构组织协调方法?。第一次工地会议是建设工程尚未全面展开、总监理工程师下达开工令前，建设单位、工程监理单位和施工单位对各自人员及分工、开工准备、监理例会的要求等情况进行沟通和协调的会议，也是检查开工前各项准备工作是否就绪并明确监理程序的会议。因此，本题的正确答案为D。[单选题]36.项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令属于项目监理机构组织形式中（）的特点。A)矩阵制组织形式B)职能制组织形式C)直线制组织形式D)直线职能制组织形式答案:C解析:本题考查的是项目监理机构组织形式。直线制组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。各级部门主管人员对各自所属部门的事务负责，项目监理机构中不再另设职能部门[单选题]37.下列选项中，资格预审文件的发售期不得少于()日。A)3B)5C)7D)14答案:B解析:2020版教材P37-51资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。[单选题]38.(2017年真题)根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，可不实行监理的工程是总投资额为3000万元以下的（）。A)供热工程B)学校工程C)影剧院工程D)体育场馆工程答案:A解析:本题考查的是建设工程监理的法律地位。学校、影剧院、体育场馆项目必须实行监理。[单选题]39.短期保管是指工程档案保存()以下。A)10B)5C)8D)3答案:A解析:2020教材P162-168短期保管是指工程档案保存10年以下。[单选题]40.(2013年真题)下列工作中，属于建设准备阶段监理单位工作的是（）。A)协助建设单位组织施工招标B)编制施工组织设计C)签订产品供货及运输协议D)组织设计文件评审答案:A解析:监理单位的工作定位是协助。B属于施工单位工作，CD属于建设单位工作。[单选题]41.()是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。A)巡视B)平行检验C)旁站D)见证取样答案:B解析:2020版教材P146本题考查的是平行检验。平行检验是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。[单选题]42.中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A)1年B)3年C)5年D)10年答案:A解析:考核《建筑法》主要内容。中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。参见教材P21。[单选题]43.下列关于建设工程监理相关制度的表述中，正确的是（）。A)项目法人责任制是实行工程监理制的必要条件B)工程监理制是实行工程招标投标制的重要保证C)合同管理制是落实工程监理制的重要保障D)工程监理制是实行项目法人责任制的充分条件答案:A解析:考核建设工程监理相关制度。选项B错误，工程招标投标制是实行工程监理制的重要保证；选项C错误，工程监理制是落实合同管理制的重要保障；选项D错误，工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障。[单选题]44.下列选项中，建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计。A)可行性研究报告B)项目建议书C)使用功能D)批准的投资额答案:A解析:2020版教材P11-13初步设计是根据可行性研究报告的要求进行具体实施方案设计，目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并通过对建设工程所作出的基本技术经济规定，编制工程总概算。[单选题]45.(2017年真题)根据《合同法》，导致合同免责条款无效的情形是（）。A)以合法形式掩盖非法目的B)造成对方人身伤害的C)恶意串通，损害第三人利益的D)损害社会公共利益的答案:B解析:本题考查的是《合同法》主要内容。合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。ACD是合同无效。[单选题]46.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。A)投标人B)招标人C)招标代理机构人员D)招标单位的纪检部门人员答案:A解析:2020版教材P20-37开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。[单选题]47.关于建设工程监理性质的表述中，体现科学性的是（）。A)监理单位在建设单位授权范围内控制建设工程质量.造价和进度B)监理单位应有科学的工作态度和严谨的工作作风，创造性地开展工作C)监理单位在监理工作过程中，必须建立项目监理机构，利用科学的方法和手段，独立地开展工作D)在调解建设单位与施工单位之间争议时，应尽量客观.公正地对待建设单位和施工单位答案:B解析:考点:建设工程监理涵义及性质。科学性是由建设工程监理的基本任务决定的。为了满足建设工程监理实际工作需求，工程监理单位应由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导；应有足够数量的、有丰富管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍；应有健全的管理制度、科学的管理方法和手段；应积累丰富的技术、经济资料和数据；应有科学的工作态度和严谨的工作作风，能够创造性地开展工作。[单选题]48.施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容不包括（）。A)施工组织设计B)是否符合工程建设强制性标准C)地基基础和主体结构的安全性D)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字答案:A解析:2020版教材P12本题考查的是工程建设程序。施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容包括：（1）是否符合工程建设强制性标准；（2）地基基础和主体结构的安全性；（3）消防安全性（4）人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性（5）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准（6）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；（7）其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。[单选题]49.某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在建设工程施工阶段，监理单位应收集的信息是（）。A)工程材料.构配件.设备质量证明资料及现场测试报告B)建设单位前期准备和项目审批完成情况C)当地施工单位管理水平.质量保证体系等D)产品预计进入市场后的市场占有率.社会需求量等答案:A解析:考核信息管理。在建设工程施工阶段，项目监理机构收集信息包括工程材料、构配件、设备质量证明资料及现场测试报告等。[单选题]50.下列属于建设工程目标控制经济措施的是（）。A)明确各级目标控制人员的任务和职责分工B)对多个不同的施工方案进行技术可行性分析C)动态跟踪合同执行情况及处理好工程索赔等D)投资偏差分析答案:D解析:考点:目标控制。选项A属于三大目标控制的组织措施；选项B属于三大目标控制的技术措施；选项C属于三大目标控制的合同措施。[单选题]51.关于监理工程师的法律责任，说法正确的是（）。A)监理工程师因过错造成质量事故的，情节特别恶劣的，终身不予注册B)注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3年C)造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，3年以内不予注册D)监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业3年答案:A解析:本题考核的是监理工程师的法律责任。监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业1年，故选项D错误。造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册，故选项C错误。注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下，故选项B错误。[单选题]52.初步设计的目的是为了阐述在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，初步设计的依据是（）。A)可行性研究报告B)项目建议书C)使用功能D)批准的投资额答案:A解析:2020版教材P11-13本题考查的是工程建设程序。初步设计是根据可行性研究报告的要求进行具体实施方案设计，目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并通过对建设工程作出的基本技术经济规定，编制工程总概算。[单选题]53.因建设单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定与建设单位和施工单位协商确定施工单位应得款项，并签发()。A)费用索赔报审表B)工程暂停令C)工程款支付证书D)工程临时或最终延期报审表答案:C解析:2020教材P135-137因建设单位原因导致施工合同解除时，项目监理机构应按施工合同约定与建设单位和施工单位协商确定施工单位应得款项，并签发工程款支付证书。[单选题]54.在工程建设程序中，属于建设准备工作内容的是（）。A)组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商B)组建生产管理机构，制定管理有关制度和规定C)审查施工图设计文件D)落实原材料、协作产品、燃料、水、电、气等的来源答案:A解析:2020版教材P11-13本题考查的是工程建设程序。工程项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括：(1)征地、拆迁和场地平整；(2)完成施工用水、电、通信、道路等接通工作；(3)组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商；(4)准备必要的施工图纸；(5)办理工程质量监督和施工许可手续。[单选题]55.在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位的合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。A)服务性B)自主性C)独立性D)公平性答案:D解析:2020版教材P1-3公平性是建设工程监理行业能够长期生存和发展的基本职业道德准则。特别是当建设单位与施工单位发生利益冲突或者矛盾时，工程监理单位应以事实为依据，以法律法规和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益。[单选题]56.下列关于Partnering模式与ProjectControlling模式的说法中，错误的是（）。A)Partnering模式与ProjectControlling模式均不能作为一种独立存在的模式B)ProjectControlling模式往往是与建设工程组织模式中的多种模式同时并存，对其他模式没有任何?选择性?和?排他性?C)Partnering模式与ProjectControlling模式均需要在工程项目参建各方之间签订有关协议D)代表政府进行基础设施建设投资的业主的建设工程适合采用Partnering模式答案:C解析:考点:ProjectControlling模式。选项C错误，采用ProjectControlling模式时，仅在业主与ProjectControlling咨询单位之间签订有关协议，该协议不涉及建设工程其他参与方。[单选题]57.项目建议书基本内容不包括（）。A)产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想B)资源情况、建设条件、协作关系和设备引进国别、厂商的初步分析C)项目提出的必要性和依据D)工程开工时间初步设想答案:D解析:本题考查的是工程建设程序。项目建议书的内容一般包括：(1)项目提出的必要性和依据；(2)产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；(3)资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析；(4)投资估算、资金筹措及还贷方案设想；(5)项目进度安排；(6)经济效益和社会效益的初步估计；(7)环境影响的初步评价。[单选题]58.《总监理工程师任命书》需要由工程监理单位()签字，并加盖单位公章。A)法定代表人B)技术负责人C)主要负责人D)项目监理机构答案:A解析:2020教材P154-158《总监理工程师任命书》需要由工程监理单位法定代表人签字，并加盖单位公章。[单选题]59.（）组织形式将管理部门和人员分为两类。A)直线制B)职能制C)矩阵制D)直线职能制答案:D解析:考核项目监理机构组织形式。直线职能制组织形式是吸收直线制组织形式和职能制组织形式的优点而形成的一种组织形式。这种组织形式将管理部门和人员分为两类：一类是直线指挥部门的人员，他们拥有对下级实行指挥和发布命令的权力，并对该部门的工作全面负责；另一类是职能部门的人员，他们是直线指挥人员的参谋，他们只能对下级部门进行业务指导，而不能对下级部门直接进行指挥和发布命令。第2部分：多项选择题，共41题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]60.建设工程采用设计-施工总承包模式的特点有（）。A)建设单位招标发包工作难度小B)建设单位的组织协调工作量小C)工程总承包单位的选择范围小D)建设单位的合同数量少E)有利于工程设计与施工的相互搭接答案:BCDE解析:本题考查的是建设工程监理委托方式。选项A错误，采用工程总承包模式，合同条款不易准确确定，容易造成合同争议。合同数量虽少，但合同管理难度较大，造成招标发包工作难度大。[多选题]61.依据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作应当履行的职责包括（）。A)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B)保证本单位安全生产投人的有效实施C)负责一线安全生产管理，督促.检查从业人员遵守安全生产规章制度和操作规程D)督促.检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案答案:ABDE解析:考核《安全生产法》主要内容。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责如下：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；（5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（7）及时、如实报告生产安全事故。参见教材P36。[多选题]62.(2015年真题）根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），非工程类注册执业人员担任总监理工程师代表的条件有（）。A)中级及以上专业技术职称B)大专及以上学历C)3年以上工程实践经验D)工程类或经济类高等教育E)经过监理业务培训答案:ACE解析:本题考核总监理工程师代表的任职条件。[多选题]63.根据《建筑法》，关于施工企业作业人员安全生产教育培训和安全生产防护的说法中，正确的有（）。A)未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业B)作业人员可根据现场条件改变施工图纸内容C)作业人员应当遵守有关法律.法规.规章和规程，不得违章作业D)对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评.检举和控告E)作业人员有权获得安全生产所需的防护用品答案:ACDE解析:考点:《建筑法》主要内容。建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。[多选题]64.根据《招标投标法实施条例》，下列关于招标工作实施的说法中，正确的有（）。A)禁止不合理地限制投标B)招标人可以规定最低投标限价C)投标有效期从提交投标文件的截止之日起算D)投标保证金有效期应当与投标有效期一致E)招标项目必须设有标底答案:ACD解析:考核《招标投标法实施条例》相关内容。选项B错误，招标人不得规定最低投标限价；选项E错误，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。参见教材P48。[多选题]65.工程监理单位对工程勘察方案审查的内容有（）。A)勘察工作内容是否与勘察合同及设计要求相符B)试验项目.试验方法和成果资料是否全面C)现场勘察组织及人员安排是否合理D)勘察进度计划是否满足工程总进度计划要求E)试样的数量和质量是否符合规范要求答案:ACD解析:考核勘察设计阶段服务内容。工程勘察方案审查的重点内容包括：（1）勘察技术方案中工作内容与勘察合同及设计要求是否相符，是否有漏项或冗余；（2）勘察点的布置是否合理，其数量、深度是否满足规范和设计要求；（3）各类相应的工程地质勘察手段、方法和程序是否合理，是否符合有关规范的要求；（4）勘察重点是否符合勘察项目特点，技术与质量保证措施是否还需要细化，以确保勘察成果的有效性；（5）勘察方案中配备的勘察设备是否满足本工程勘察技术要求；（6）勘察单位现场勘察组织及人员安排是否合理，是否与勘察进度计划相匹配；（7）勘察进度计划是否满足工程总进度计划。参见教材P181。[多选题]66.在工程勘察过程中，工程监理单位应提供的服务包括()。A)协助建设单位编制工程勘察设计任务书B)检查勘察单位内业是否规范C)应审查工程勘察单位提交的勘察方案D)对重要点位的勘探与测试应进行现场检查E)由总监理工程师组织编制勘察评估报告答案:BCDE解析:2020版教材P180-184工程勘察过程中的服务:1.工程勘察方案的审查2.工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查3.工程勘察过程控制4.工程勘察成果审查选项A属于勘察设计阶段的服务内容；选项BCDE均属于工程勘察过程中应提供的服务，选项BCDE正确。[多选题]67.(2011年真题）建设工程目标控制的组织措施包括（）。A)确定建设工程发包组织管理模式B)明确目标控制人员的任务和职能分工C)建立健全目标控制机构与相关人员D)改善目标控制工作流程E)对技术方案组织技术经济分析论证答案:BCD解析:本题考核三大目标控制措施中的组织措施内容。[多选题]68.关于采用建设工程施工总承包模式特点的说法，正确的是（）。A)由于既有施工分包单位的自控，又有施工总承包单位监督，还有工程监理单位的检查认可，有利于工程质量控制B)比平行发包增加协调工作量C)施工总承包单位具有控制的积极性，施工分包单位之间也有相互制约的作用，有利于总体进度的协调控制D)总包合同价可较早确定，有利于控制工程造价E)由于施工合同数量比平行承发包模式更少，有利于建设单位的合同管理答案:ACDE解析:本题考查的是建设工程监理委托方式。采用施工总承包模式，有利于建设工程的组织管理。施工总承包模式比平行承包模式的合同数量少，有利于建设单位的合同管理，减少协调工作量，可发挥工程监理单位与施工总承包单位多层次协调的积极性；总包合同价可较早确定，有利于控制工程造价；既有施工分包单位的自控，又有施工总承包单位监督，还有工程监理单位的检查认可，有利于工程质量控制；施工总承包单位具有控制的积极性，施工分包单位之间也有相互制约的作用，有利于总体进度的协调控制。但该模式的缺点是：建设周期较长，施工总承包单位的报价可能偏高[多选题]69.工程监理单位在保修阶段的服务内容有（）。A)进行定期回访B)保修期相关服务结束后，应组织相关单位对工程进行全面检查C)制定工程保修期回访计划及检查内容，报建设单位批准D)对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用E)对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，工程监理单位应与使用单位.施工单位协商确定责任归属答案:ACD解析:考点:保修阶段服务内容。选项B错误，保修期相关服务结束前，应组织相关单位对工程进行全面检查；选项E错误，对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，工程监理单位应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。[多选题]70.在招标工作的实施中，下列说法正确的有()。A)禁止不合理地限制投标B)招标人应当在招标文件中载明投标有效期C)投标有效期从提交投标文件的截止之日起算D)投标保证金有效期应当与投标有效期一致E)特殊情况下，一个招标项目可以有两个标底答案:ABCD解析:2020版教材P37-51本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。选项E的正确说法是一个招标项目只能有一个标底。[多选题]71.总监理工程师代表可以行使的职责有（）。A)确定项目监理机构及其岗位职责B)组织召开监理例会C)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔D)审查施工单位的竣工申请，组织竣工预验收E)组织审核分包单位资格答案:ABE解析:本题考查的是项目监理机构各类人员基本职责。总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（4）签发工程开工令、暂停令和复工令；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。[多选题]72.实施建设工程监理和编制监理规划共同的依据有（）。A)施工组织设计B)工程建设法律法规C)工程建设文件D)建设工程合同E)监理合同答案:BDE解析:考核监理规划编写依据和要求。编制监理规划的依据有：（1）工程建设法律法规和标准；（2）建设工程外部环境调查研究资料；（3）政府批准的工程建设文件；（4）建设工程监理合同文件；（5）建设工程合同；（6）建设单位的合理要求；（7）工程实施过程中输出的有关工程信息。建设工程监理的依据包括：（1）法律法规；（2）工程建设标准（包括有关的工程技术标准、规范等）；（3）勘察设计文件及合同（包括批准的初步设计文件、施工图设计文件、建设工程监理合同以及与所监理工程相关的施工合同、材料设备采购合同等）。选项A，属于监理实施细则编写的依据之一。参见教材P1～2、P107～108。[多选题]73.建设工程监理规划在编写完成后，属于其审核内容的有()。A)工作计划B)监理工作制度C)监理范围D)监理单位的资质E)编写人员资格答案:ABC解析:2020教材P122-123监理单位技术负责人审核监理规划时，审核的内容主要包括：(1)监理范围、工作内容及监理目标的审核；(2)项目监理机构的审核(包括组织结构、人员配备方面的审核)；(3)工作计划的审核；(4)工程质量、造价、进度控制方法的审核；(5)对安全生产管理监理工作内容的审核；(6)监理工作制度的审核。[多选题]74.《中华人民共和国建筑法》规定建筑工程实行保修制度，建筑工程的保修范围包括（）。A)地基基础工程B)主体结构工程C)室内外装修工程D)电气管线的安装工程E)供热、供冷系统工程答案:ABDE解析:本题考查重点是?中华人民共和国建筑法--建筑工程质量管理?。建筑工程的保修范围包括基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程、屋面防水工程、电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，供热与供冷系统等项目。具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。因此，本题的正确答案为ABDE。[多选题]75.(2019年真题)项目建议书是针对拟建工程项目编制的建议文件，其主要内容包括（）A)项目提出的必要性和依据B)拟建规模和建设地点的初步设想C)项目的技术可行性D)项目投资估算E)项目进度安排答案:ABDE解析:本题考核项目建议书的内容。对于政府投资工程，项目建议书按要求编制完成后，应根据建设规模和限额划分报送有关部门审批。项目建议书经批准后，可进行可行性研究工作，但并不表明项目非上不可，批准的项目建议书不是工程项目的最终决策。[多选题]76.以下属于总监理工程师职责的是（）A)组织编写监理日志，参与编写监理月报B)进行见证取样C)组织审查和处理工程变更D)组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算E)组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况答案:CDE解析:总监理工程师职责包括：①确定项目监理机构人员及其岗位职责；②组织编制监理规划，审批监理实施细则；③根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；④组织召开监理例会；⑤组织审核分包单位资格；⑥组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；⑦审查开复工报审表，签发工程开工令、暂行令和复工令；⑧组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；⑨组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；⑩组织审查和处理工程变更；调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；组织编写监理月报、监理工作总结，组织质量监理文件资料。A选项属于专业监理工程师职责，B选项属于监理员职责。[多选题]77.下列选项中，监理规划应明确的工程进度控制措施有()。A)建立多级网络计划体系B)严格审核施工组织设计C)建立进度控制协调制度D)该施工合同及时支付合同款E)监控施工单位实施作业计划答案:ACE解析:2020教材P109-122工程进度控制具体措施:1)组织措施:落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度。2)技术措施:建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划。3)经济措施:对工期提前者实行奖励;对应急工程实行较高的计件单价;确保资金的及时供应等。4)合同措施:按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度。[多选题]78.Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位双方之间的协议，而需要工程项目参建各方共同签署，包括（）。A)主要的材料设备供应单位B)主要的分包单位C)监理单位D)建设单位E)总承包单位答案:ABDE解析:本题考核的是Partnering模式的主要特征。Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位双方之间的协议，而需要工程项目参建各方共同签署，包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等。[多选题]79.文件资料应采用耐久性强的（）书写材料。A)碳素墨水B)蓝黑墨水C)红色墨水D)纯蓝墨水E)圆珠笔答案:AB解析:本题考查重点是?建设工程监理文件资料组卷归档?。文件资料应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等因此，本题的正确答案为AB。[多选题]80.根据《合同法》，执行政府定价或者政府指导价的标的物，下列关于价格调整的说法中，正确的有（）。A)逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行B)逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行C)逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行D)逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格下降时，按照原价格执行E)在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照签订合同时的价格计价答案:CD解析:考点:《合同法》主要内容。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。[多选题]81.(2014年真题）下列建设工程风险事件中，属于技术风险的有（）。A)设计规范应用不当B)施工方案不合理C)合同条款有遗漏D)施工设备供应不足E)施工安全措施不当答案:ABE解析:A属于技术风险；选项BE属于施工风险；C属于合同风险；D属于材料设备风险。技术风险包括设计风险、施工风险以及其他风险。[多选题]82.关于第一次工地会议的说法，错误的是（）。A)第一次工地会议应由总监理工程师组织召开B)第一次工地会议应在总监理工程师下达开工令后召开C)第一次工地会议的会议纪要由建设单位负责整理D)第一次工地会议总监理工程师应介绍监理规划等相关内容E)第一次工地会议应由建设单位组织召开答案:ABC解析:本题考查的是组织协调。选项A错误，第一次工地会议应由建设单位组织召开；选项B错误，第一次工地会议是建设工程尚未全面展开、总监理工程师下达开工令前召开；选项C错误，第一次工地会议的会议纪要由项目监理机构负责整理。[多选题]83.在国际上，工程咨询公司参与联合承包工程的形式有（）。A)工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体B)工程咨询公司作为总承包商，承包商作为分包商C)承包商作为总承包商，工程咨询公司作为分包商D)工程咨询公司可以作为BOT项目的发起人和策划公司E)工程咨询公司参与BOT项目答案:ABDE解析:考点:工程咨询公司的服务对象和内容。在国际上，一些大型工程咨询公司往往与设备制造商和土木工程承包商组成联合体，参与工程总承包或交钥匙工程的投标，中标后共同完成工程建设的全部任务。在少数情况下，工程咨询公司甚至可以作为总承包商，承担建设工程的主要责任和风险，而承包商则成为分包商。工程咨询公司还可能参与PPP/BOT项目，甚至作为这类项目的发起人和策划公司。[多选题]84.下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的有()。A)总承包模式B)EPC模式C)CM模式D)Partnering模式E)ProjectControlling模式答案:DE解析:2020版教材P198-201本题考查的是2020版教材Partnering模式。2020版教材Partnering和2020版教材ProjectControlling模式并不能作为一种独立存在的模式。[多选题]85.依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括（）。A)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目B)使用国外政府及其机构贷款资金的项目C)使用我国福利机构援助资金的项目D)使用我国驻外大使馆组织援助资金的项目E)使用国际红十字会组织援助资金的项目答案:ABE解析:本题考查重点是?建设工程监理的法律地位?。利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程包括：①使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；②使用国外政府及其机构贷款资金的项目；③使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。因此，本题的正确答案为ABE。[多选题]86.(2017年真题）关于计划性风险自留的说法，正确的有（）。A)计划性风险自留是有计划的选择B)风险自留一般单独运用效果较好C)应保证重大风险已有对策后才使用D)在风险管理人员正确识别和评价风险后使用E)通常采用外部控制措施来化解风险答案:ACD解析:本题考查的是建设工程风险管理。选项AD正确，计划性风险自留是主动的、有意识的、有计划的选择，是风险管理人员在经过正确的风险识别和风险评价后制定的风险对策。黑钻压卷，考前一周更新，选项B错误，风险自留绝不可能单独运用，而应与其他风险对策结合使用。选项C正确，在实行风险自留时，应保证重大和较大的建设工程风险已经进行了工程保险或实施了损失控制计划。选项E错误，风险自留是指将建设工程风险保留在风险管理主体内部，通过采取内部控制措施等来化解风险。[多选题]87.(2011年真题）下列建设工程监理组织协调方法中，不具有合同效力的有（）。A)会议协调法B)交谈协调法C)书面协调法D)访问协调法E)情况介绍法答案:AB解析:书面协调法的特点是具有合同效力。[多选题]88.工程总承包模式具有（）的特点。A)有利于缩短建设工期B)便于较早确定工程造价C)有利于控制工程质量D)工程项目责任主体单一E)可减轻建设单位经济负担答案:ABCD解析:本题考查的是工程总承包模式。工程总承包模式具有以下特点：（1）有利于缩短建设工期；（2）便于较早确定工程造价；（3）有利于控制工程质量；（4）工程项目责任主体单一；（5）可减轻建设单位合同管理负担。