工程施工合同

PAGE第2页共11页工程施工合同工程名称：佛山新城核心区排污管网修复工程—污水管网清淤建设单位：佛山市新城开发建设有限公司施工单位：签订时间：年月日甲方：佛山市新城开发建设有限公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用、协商一致的原则，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：佛山新城核心区排污管网修复工程—污水管网清淤2、工程地点：佛山新城内3、工程内容：对佛山新城核心区的汾江路以东、百顺道以西、荷岳路以北的市政道路范围进行污水管网进行清淤，包括但不限于清疏污水管道、清理井内淤泥、杂物等，具体以施工图纸、预算清单及招标人的要求为准。二、承包范围和方式：1、承包范围：对佛山新城核心区的汾江路以东、百顺道以西、荷岳路以北的市政道路范围进行污水管网进行清淤，包括但不限于清疏污水管道、清理井内淤泥、杂物等，具体以施工图纸、预算清单及招标人的要求为准。2、承包方式：以包工、包料、包机械设备、包工期、包质量、包文明施工、包安全，包通过验收、包资料整理移交的综合单价承包，按实结算方式承包。三、合同工期：1、开工日期（暂定）：年月日（具体日期以甲方的开工令为准）；竣工日期（暂定）：年月日（按甲方验收合格为准）。2、工期总天数：本项目清淤工作与污水管网普查同步进行，必须在2019年3月5日前完成。（除甲方原因不能施工，经甲方现场代表签字确认后，予以顺延，其余原因不得顺延）。本合同工程不设提前竣工奖。四、组成合同的文件及优先解释顺序如下：1、履行合同的过程中双方书面形式签署的有关工程的洽商、变更等方面的协议或文件2、本合同3、中标通知书4、招标文件5、投标文件6、工程量清单（或招标控制价）、施工图纸7、标淮、规范及有关技术文件8、与本工程有关的其他文件五、合同价款合同价款：￥元(大写:人民币，含税)，已包含完成合同的工人工资、各类劳保福利、保险、材料、工具设备、现场作业时所需水电费、淤泥处理费用及污泥杂物的清理运输费、车辆及设备的维修保养、验收费、各项税费等费用完成本招标内容所需的等一切不可预见的费用、相关税费、规费以及企业利润等。乙方对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。项目单价：详见招标控制价的综合单价乘以中标下浮系数计算结算方法：综合单价承包，按实结算。本项目结算价根据中标人实际完成且经招标人确认的工程量、招标人或其委托的第三方造价咨询单位审定的工程预算价及中标下浮系数进行计算，但本项目的结算价最终不超过本项目的招标控制价。最终结算价以财政部门或招标人或其委托的第三方造价咨询单位审定为准。1）工程量偏差项目在甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书中有相同项目单价时，按该项甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书的综合单价再乘以中标下浮系数计算。2）工程量偏差项目在甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书中没有相同但有类似项目单价时，可参照该项甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书的综合单价再乘以中标下浮系数计算；3）工程量偏差项目在甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书中无相同或类似项目单价的，由承包人根据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，并按2010《广东省建设工程计价通则》、2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010《广东省安装工程综合定额》、2010《广东省市政工程综合定额》、2010《广东省园林绿化工程综合定额》等2010年广东省建设工程计价依据中有相应内容的定额子目进行计算申报；对于此类项目的综合单价的确定方式：①以甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书中相应的人、材、机价格，按相应定额及计价规范计算其综合单价再乘以中标下浮系数所得的综合单价；②以施工当期人、材、机价格的信息发布价（信息价没有的按施工同期的市场价格），按相应定额及计价规定计算再乘以中标下浮系数所得的综合单价；比较以上①②两种方式，取价低者为该项目的结算综合单价，并最终以甲方及其委托的造价咨询单位审定的综合单价作为结算的依据。在甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书中没有或没有类似项目单价的，且在广东省工程综合定额内相应定额也没有的，由承包人根据相关的法律法规将单价分析(需提供承包人向材料或设备供应商的主要材料或设备的询价文件，或合同、发票等相关证明文件)，送监理人和甲方审定。计算所得的综合单价在结算时要乘以中标下浮系数进行调整。最终以甲方及其委托的造价咨询单位审定的综合单价作为结算的依据。4）工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法如下：《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的措施项目根据上述工程量偏差调价原则进行调整，《总价措施项目清单与计价表》中按系数计算的措施项目费不作调整。（2）工程变更的调整：1）变更增减工程项目在甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书中有相同项目单价时，按该项甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书的综合单价再乘以中标下浮系数计算。2）变更增加工程在甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书中没有相同但有类似项目单价时，可参照该项甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书的综合单价再乘以中标下浮系数计算；3）变更增加工程在甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书中无相同或类似项目单价的，由承包人根据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，并按2010《广东省建设工程计价通则》、2010《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010《广东省安装工程综合定额》、2010《广东省市政工程综合定额》、2010《广东省园林绿化工程综合定额》等2010年广东省建设工程计价依据中有相应内容的定额子目进行计算申报。对于此类项目的综合单价的确定方式：①以甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书中相应的人、材、机价格，按相应定额及计价规范计算其综合单价再乘以中标下浮系数所得的综合单价；②以施工当期人、材、机价格的信息发布价（信息价没有的按施工同期的市场价格），按相应定额及计价规定计算再乘以中标下浮系数所得的综合单价；比较以上①②两种方式，取价低者为该项目的结算综合单价，并最终以甲方及其委托的造价咨询单位审定的综合单价作为结算的依据。在甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书中没有相同或没有类似项目单价的，且在广东省工程综合定额内相应定额也没有适用的，由承包人根据相关的法律法规将单价分析(需提供承包人向材料或设备供应商的主要材料或设备的询价文件，或合同、发票等相关证明文件)，送监理人和甲方审核，计算所得的综合单价在结算时要乘以中标下浮系数进行调整，最终以甲方及其委托的造价咨询单位审定的综合单价作为结算的依据。4）当工程发生变更，导致措施项目费调整的方法如下：a、《总价措施项目清单与计价表》中按系数计算的措施项目费不作调整；b、《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的措施项目按实际发生进行计算，其综合单价的确定按本条的1）～4）点规定。6）规费和税金按相应规定标准计算，管理费按二类地区，利润按照甲方及其委托的造价咨询单位审定的预算书的利润率计算。项目实施期间发生变更，须按甲方有关管理规定办理变更手续，工程量及价款调整最终以甲方确认的为准。若通过上述方式计算所得的费用低于招标控制价的，则按实际计算所得的费用作为本项目的最终结算价；反之，按招标控制价作为本项目最终结算价。六、工程款支付：1、本工程完工后，工程款支付至合同价[或实际累计完成工程款，两者取小值]的80%；2、完成竣工验收和结算审定手续后，中标人提交请款报告及有效发票之日起30天内，招标人向中标人支付本工程结算价余款，付款时扣除应扣的各种款项，不计利息。每期付款由乙方提出书面申请并提供该期相应金额的发票，方可办理支付手续；收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。注：乙方应在工程所在地缴纳增值税、凭工程所在地税务部门出具的已预缴增值税的税收缴款书申请支付工程款。乙方未能向甲方提供符合要求的发票时，甲方有权拒绝付款且不承担迟延付款的责任，所造成的一切后果由乙方自负。七、工程分包R不允许；£允许，分包要求：本项目原则上不允许分包。承包人确需将本项目的部分非主体、非关键性工作分包给其他单位的，须经甲方同意，同时符合法律、法规规定，且仅当承包人对部分专业工程不具备相应承包资质时，方可按有关规定分包给具备相应资质的单位。分包人的资格能力应与其分包的部分专业设计要求的标准和规模相适应，具备相应的专业资质及满足佛山市、顺德区的相关规定，并不得再次分包。八、工程质量、工程验收、工程保修1、在工程中所用的设备材料必须符合国家和地方有关法律法规及行业规定，并符合材料清单的有关要求。工程质量必须全部达到甲方及国家、省、市有关安全等规范要求的合格或以上等级标准。2、施工过程中的隐蔽工程乙方承诺必须接受甲方的监督检查。3、工程竣工交给甲方使用之前，乙方负责成品和半成品的保护，乙方保护期间如发生损失损坏，由乙方负责出资修复或赔偿；甲方提前使用后发生损失，若损坏属于施工质量、施工隐患或乙方采购的产品质量问题造成的，修复和损害赔偿费用由乙方负责。4、工程完成、乙方自检合格后，向甲方提出验收申请，甲方组织工程验收。其验收要求如下：（1)污水管网淤积物要彻底清除干净，管道内沉淀物不得超过3cm；（2)清出的淤积物不可乱放，需当天清运走并由中标人按照国家相关的法规负责处理；（3)清淤完工后，应及时保证路面清洁；（4)清淤完工后，由招标人组织验收。5、工程验收质量不合格或低于合同规定的等级，乙方应按甲方要求的时间修复或拆除重建，直到符合验收标准，返工和修复重建费用由乙方自行承担，乙方并承担由此造成的一切责任和经济损失。此情况下，工期不予顺延。

6、验收后，乙方应根据甲方要求向甲方提供完整的符合国家档案管理规定的竣工资料。7、本合同工程缺陷责任期为/年，自工程竣工通过验收合格之日起计算。保修期内，乙方对工程进行免费维修维护，若本工程出现重大质量缺陷，乙方须在接到甲方通知后第二个工作日内开始修复。修复的责任、风险与费用由乙方自行承担。如乙方不尽履行保修义务,甲方有权委托其他单位进行维修维护,相应费用在乙方质保金中扣除，不足部分乙方另行承担。由于乙方不尽履行保修义务引起的相关事故和经济责任，概由乙方负责。乙方维修维护并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。8、在使用期限内，乙方必须确保工程的质量和安全，因乙方原因致使工程在合理使用年限内因质量或安全隐患和缺陷造成人身和财产损害的，乙方负责补救并承担全额赔偿责任。本款不受保修期的限制。9、本工程的清淤工作与污水管网普查同步进行，中标人应积极配合普查工作。10、乙方须配合后期道路建设的清淤工作，具体按甲方要求其费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付。九、违约责任1、未征得甲方同意，乙方擅自停工，由此而造成的如工期延误费、停工费、材料和机械设备租赁费等一切责任和损失均由乙方自行承担；逾期不能完成工程的，每逾期一天（含工期节点逾期）乙方必须向甲方支付人民币10万元的违约金，如因乙方原因导致工期延误达7日历天以上的，甲方有权单方面终止本合同而不支付乙方任何工程款，乙方并需赔偿因此给甲方造成的损失。此时，甲方如安排第三方施工队伍进场施工时，乙方不得阻挠，并予以配合，相关费用在工程费用中扣除。2、本工程的项目负责人（项目经理）应为乙方递交中标的投标文件的项目负责人（项目经理）。未征得甲方同意，承包人不得更换项目经理，否则乙方必须向甲方支付人民币100000元的违约金。后任项目经理继续行使合同文件约定的前任项目经理的职务，履行前任项目经理的义务。3、乙方应根据本工程的需求或甲方或行业行政主管部门要求配备相关岗位人员（包括但不限于项目负责人、项目技术负责人、专职安全员、专业工程师、施工员等）。对于不胜任工作的承包人人员，当监理工程师要求更换时，承包人必须立即予以更换，并不得再在本合同工程供职。4、乙方因材料及规格等造成的质量问题，由乙方负责并承担由此造成的一切经济损失。5、双方必须严格执行本合同之约定，上述之外的其它违约，则守约方有权追究违约方经济责任及相关责任。十、合同争议：双方发生争议时，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，同时通过协商解决合同争议，协商、调解不成的，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼：1、双方协议停止施工；2、法院要求停止施工；3、因乙方原因而造成甲方要求停止施工。十一、其他：1、乙方必须确保施工安全，文明施工，为本合同项目投入足够的安全生产及文明施工措施费，并自费为自身人员、施工机械和材料办理保险；施工过程中发生的一切安全事故等责任一概由乙方负责补救并承担由