标准格式安置房买卖合同

(房屋共有产权人)身份证号 23甲方房屋座落在镇XX安置点第栋室房屋一套，结构为 包 甲方将本合同所述房屋中的全部户口迁出当日( 日)付给房屋交付给乙方，并且在交房当日，将拆迁安置房屋相关的所有手续、缴纳的安置房屋面积补差款收据等一切和该房有关的文件及票据交付 （一）60（60），违约金自约定房20XX30%赔偿损失。30%赔偿乙方损失。（五）殊情况外，乙方如未按本合同第五条规定的期限将房款交付给甲方的，甲方有权向乙方追究违约金，逾期不超过60（60），违约金20XX（二）21277（三）双方本着友好协商，公平合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争30%赔偿乙方损失。1甲方（签字及捺印 邮 联系电 邮 联系电 日期： 3出卖人：联系电话 号楼单元室，该商品房用途为 该商品房按建筑面积计算，单价为每平方 元，计 乙方按下列 种方式按期付款 年月日前支付总房款的50%，共计人民 元整该商品房封顶时再支付总房款40%，共计人民币 (3)该商品房交付使用时再支付总房款10%，共计人民币 限将该商品房交付乙方使用，乙方有权按已付房款向甲方追究违约金，按本合同第七条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，10%的违约金。2 甲方房屋坐落于;位于 乙方于本合同签订之日向甲方支付定 元整，大写：，日内付际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的%向甲方支付违约 方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的 交付之日起天内取得房地产权属证书，乙方有权解 退还给乙方，并按已付款的%赔偿乙方损失。 日，乙方每日按已付款的%收本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由_方所在地人民法院起诉。合同编号 国籍 (身份证/护照/营业执照号码 地址 邮政编码 联系电话 委托代理人 国籍 电话 地址 邮政编码 国籍 (身份证/护照/营业执照号码 地址 邮政编码 委托代理人 联系电话 国籍 电话 地址 邮政编码 第一 房屋的基本情 平方米)，房屋用途为;该房屋平面图见 第二条 3、实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的 %(包 %)时，甲乙双方同意按下述 种方式处理 第三 土地使用权性1、该房屋相应的土地使用权取得方式 2、土地使用权年限 日， 第四 价 第五 付款方1、乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金 2 现 第七条 第八 甲方逾期交付房屋的违约责 个月起，月利息则 利率计算 第九 关于产权登记的约 第十 保第十一条第十二 费用交接时水、电、煤气、物业、供暖等各项费用的交接日期 第十三条声明及保证12、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。12、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。第十四 保 第十五 通 2、各方通讯地址如下 以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任第十六 合同的变 第十七 合同的转第十八条1 第十九 不可抗 旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、**、罢工，政府行为或法律规定等。第二十 合同的解第二十一条第二十二条 甲方(盖章

法定代表人(签字

委托代理人(签字

签订地点

3 (房屋共有产权人)身份证号 甲方房屋座落 ，位于 层， (套)(间)，房屋结构 ，建筑面积 平方米，房屋用途 。并附 一间，位 ，面积 平方米。(详见土地房屋权证 包 甲方应在交房当日(年月日)将拆迁安置房屋相关的所有 甲方应在房屋交付(20XX年 乙方已支付房价款金额的%(大写数字)向乙方支付违约金，合同继续履行;逾期超过60天(大写数字)，则视为甲方不履行本合同，乙方有 本房屋以后若遇到需要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下第 种约定进行。1.在乙方实际接收该房屋之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内( 天向房地产产权登记机关办理权属登记过户手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起 天(大写数字)(遇法定节假日顺延)内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起 天(大写数字)内将乙方已付款退还给乙方，按 2.乙方自愿在收到甲方的房屋及其手续后，延缓办理房屋产权证，土地证及其过户手续。但如乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户 乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日 天(大数字)内将乙方已付款退还给乙方，按 利率付给利息， 乙方(姓名)名下，甲方须为乙方办理房屋产权证，土地证及其 标注为乙方(姓名)的房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲 1.甲方 人 ，代表人 字之日(20XX年 效。本合同一 份，一 张。甲方产权人及甲方委托代 双方本着友好协商，公平合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争 x，以示删除。出卖方(甲方 身份证号码 地 购买方(乙方 身份证号码 身份证号码 地 邮 电 日期 日 买方（乙方）：******************公司签订地点及履行地签订时间：****年*月*第二条质量技术要求：Q235B（GB/T3274—20XX）执行；标准执行；无缝钢管按（GB/T8163—1999）（GB/T3091—20XX）1%上下浮动。卖方 (以下简称甲方买方 (以下简称乙方1.二、甲乙双方商定成交价格为人民币_，(55月 乙方(签名或盖章 买受人（乙方同财产。该房交易甲方承诺已取得其他共有人的同意，没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未20XX月日付给甲方，第三笔(尾款)房款人民币100.5‰支付违约金，合同继续履行。5100.5‰支付违约金，并视为甲方违约， 买受人（乙方 （以下简称乙方