工程招投标及合同管理试题库1

|《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单项选择1、合同法律关系是指合同法律标准调整的当事人在民事流传过程中形成的〔C〕关系。A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的工程经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求〔A〕赔偿。A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的工程经理D、具体的施工人员3、以下财产中，〔A〕不得抵押。A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于〔B〕家。A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为〔A〕A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位〔B〕的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理效劳的时间，此工作内容应属于〔B〕A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是〔C〕。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度方案及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于工程建设资金的筹措发生问题而决定停建该工程，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应〔D〕A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从〔C〕的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为〔B〕A、停工责任在发包人，由发包人承当所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承当发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承当违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承当发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的缺少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应〔B〕。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付13、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期〞，是指〔A〕。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商〔C〕A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应〔D〕。A、由承包商承当的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律标准调整的〔B〕A行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关D经济侵权关系17、在工程建设监理活动中，监理单位是〔A〕A业主的代理人B业主的委托人C施工合同的当事人D绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同〞，其法律形式是〔B〕A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当〔A〕A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉20、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为〔B〕。A额外效劳B附加效劳C延长效劳D非监理效劳21、监理招标的宗旨是指对监理单位〔A〕的选择A能力B报C信誉D经济实力22、中标的承包商将由〔B〕决定。A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由〔A〕组织试车。A建设单位B设计单位C施工单位D设备供给单位24、业主在〔B〕合同中承当的风险最小。A可调总价B不可调总价C单价D本钱加酬金25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指〔C〕。A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面答复不一致时，应以(A)为准。A招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理效劳时间，此项工作应属于(B)。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作28、以下各项中，(C)不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B、概算已经批准，建设工程已正式列入方案C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括(C)。A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是(D)。A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争剧烈31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现模糊不清或不一致时，以下中解释顺序排列正确的为(D)。A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度方案修改建议进行了修改，由于修改后的方案不合理而导致的窝工损失应当由(C)承当。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同33、FIDIC施工合同条件规定，用从(D)之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至公布发接收证书B、开工令要求的开工日起至公布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承当违约责任。A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称B)A承包人B发包人C出资人D出工人36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是〔C〕。A建设单位B施工单位C招标代理D设计单位37、监理招标主要是对监理单位〔B〕的选择。A报价B能力C人员数量D设备38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括〔C〕。A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D本钱加酬金合同39、在进度控制中，〔B〕不属工程师的任务。A催促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的缺少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应〔C〕。A拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为〔A〕A是违法的B是从工程承包人承当C是允许的D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何局部分包42、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期〞是指〔A〕A工程保修期B承包商的施工期C工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出〔C〕内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A15天B21天C30天D35天44、保证方式没有约定或约定不明确的，按〔B〕承当担保责任。A、保证B、连带保证C、违约D、合同45、当事人采用合同书形式订立的，自〔C〕合同成立。A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时46、确定中标人后〔A〕内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15天B、21天C、30天D、35天47、以下说法不正确的选项是〔C〕。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的工程才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干预招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。48、监理招标主要是对监理单位〔B〕的选择。A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理效劳的时间，此工作内容应属于〔B〕。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项为哪一项〔D〕。A、包括开工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是〔C〕。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度方案及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验52、在进度控制中，〔B〕不属工程师的任务。A、催促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收53、合同价款可以有多种约定方式，其不包括〔C〕A、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、本钱加酬金合同54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的缺少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应〔B〕。A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付55、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期〞，是指〔A〕。A、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期D、工程停工期56、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入本钱的增加，应由〔A〕给予补偿。A、业主B、承包商C、工程师D、特殊分包商57、工程分包的说法错误的为〔A〕。A、是违法的B、是从工程承包人承当的工程中承包局部工程的行为C、是允许的D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何局部分包58、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应〔D〕。A、由承包商承当的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿三、判断改错题1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。〔×〕要式改为不要式2、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。〔×〕30万改为20万。3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。〔×〕评标定标阶段改为决标成交阶段。4、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。〔√〕5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。〔×〕以大写金额为准。6、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三局部组成，并附有三个附件。〔√〕7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。〔√〕8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令〞中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。〔×〕合同有效期改为施工期。9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否那么视为对方索赔要求已经认可。〔√〕10、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。〔√〕11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，那么失去对该事件请求的索赔权利〔√〕12、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。〔×〕因此其索赔金额也可暴扣利润13、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包〔√〕。14、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式〔×〕。仲裁是15、《工程建设监理委托合同》是由“标准条件〞和“专用条件〞两局部组成的通用文本。〔×〕不是16、工程招标必须采用公开招标方式〔×〕。或邀请招标17、《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止〔×〕。不立即终止18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。〔×〕分公司不是一个独立的企业法人19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。〔√〕20、我国《民法通那么》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。〔√〕21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。〔×〕要约改为邀约邀请。22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。〔√〕23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。〔×〕评表定标阶段改为决标成交阶段。24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。〔×〕实践改为诺成。25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。〔×〕以大写为准。26、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三局部组成，并附有三个附件。〔√〕27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。〔×〕口头改为书面。28、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日〞作为业主与承包商划分合同风险的时间点。〔√〕29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。〔√〕30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。〔√〕六、简答：〔每题5分〕1、施工合同的特点是什么？1〕合同标的的特殊性；2〕合同履行期限的长期性；3〕合同内容的多样性和复杂性；4〕合同监督的严格性。2、建设工程交易中心的运行原那么是什么？1〕信息公开原那么；2〕依法管理原那么；3〕公平竞争原那么；4〕属地进入原那么；5〕办事公正原那么。3、建设工程招投标的特点是什么？1〕招投标是在国家宏观方案指导和政府监督下的竞争；2〕投标是在平等互利的根底上的竞争；3〕竞争的目的是相互促进、共同提高；4〕对投标人的资格审查防止了不合格的承包商参与承包。4、建设工程合同签订和实施的根本原那么是什么？1〕合同第一性原那么；2〕合同平等、自愿原那么；3〕合同的法律原那么；4〕老实信用原那么；5〕公平合理原那么。5、建设工程施工合同的作用是什么？1〕施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；2〕施工合同是施工阶段实行监理的依据；3〕保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据。6、不可抗力的范围包括哪些方面？因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾害。7、工程师公正合理的处理索赔事项、必须遵循哪些原那么？1〕公正原那么；2〕及时原那么；3〕其他原那么〔协商一致、老实信用等〕8、订立施工合同应具备的条件是什么？1〕初步设计已经批准；2〕工程工程已列入年度建设方案；3〕有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；4〕建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；5〕实行招标投标的工程、中标通知书已经下发。9、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？1〕施工合同协议书2〕中标通知书3〕投标书及其附件4〕施工合同专用条款5〕施工合同通用条款6〕标准、标准及有关技术文件7〕图纸8〕工程量清单9〕工程报价单或预算书。10、变更价款确实定程序是什么？设计变更后、承包人在工程设计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更。11、工程合同管理的原那么是什么？1〕合同第一位原那么2〕合同自愿原那么3〕合同的法律原那么4〕公平合理原那么12、市场的功能是什么？1〕交换功能2〕调节功能3〕信息导向功能4〕资源配置功能5〕经济联动功能13、设计招标有什么特点？1〕招标文件的内容不同2〕对投标书的编制要求不同3〕开标形式不同4〕评标原那么不同14、FIDIC系列合同条件有什么特点？1〕国际性，广泛的适用性，权威性2〕公正合理3〕程序严谨易于操作4〕强化了工程师的作用15、建筑市场经营应具备什么观念？1〕以用户为中心2〕树立企业形象3〕讲求经济效益16、简述合同变更中应注意哪些问题？1〕业主或工程师的口头变更指令。2〕业主和工程师的认可全必须限制。3〕工程变更不能免去承包商的合同责任。4〕工程便更不能超过合同规定的工程范围。5〕应注意工程变更的实施，价格谈判和业主批准三者之间在实践上的矛盾性。6〕合同内容的任何变更都必须经过合同管理人员或由他们提出、再商讨变更，签订变更协议过程中，承包商必须提出变更补偿问题。17、合同法的调整对象是什么？1〕合同主体2〕合同类别3〕合同关系是平等主体之间的法律关系4〕关于行政机关参与相关合同的调整18、市场的作用是什么？1〕市场是进行商品生产的必要条件2〕市场是联系生产者和消费者的纽带3〕市场是企业之间竞争的场所4〕市场促进社会分工和技术进步19、施工招投标的特点？1〕评标标准可比性强2〕标准工程施工及其招投标活动的法律法规比拟完善3〕投标竞争剧烈20、建设工程委托监理合同的根本特征？1〕监理合同双方当事人的合法地位2〕监理合同签订程序的合法性3〕委托监理合同标底的特殊性21、国际工程承包的特点是什么？1〕合同主体的多国性2〕按照严格的合同条件和国际惯例管理工程3〕政治、经济因素的风险增大4〕标准标准庞杂22、工程建设中业主和承包商遇到的风险有哪几方面？1〕政治风险2〕经济风险3〕自然风险4〕业主和承包商资信风险5〕出具保函风险6〕合同条款风险7〕其他风险七、案例分析题〔每题15分〕1、2003年4月6日、天大建筑公司参与了海瑞公司关于其办公楼建设工程招投标活动、天大公司通过现场竞标后、经评标委员会评议被确定为中标单位、并由当地公证处进行了公证。4月9日、当地建设工程招标投标管理办公室〔下称招投标办公室〕给天大公司出具了编号为2003—019号的“中标通知书〞。海瑞公司不同意确定天大公司为中标人、拒绝与天大公司签订书面合同。双方为此发生纠纷、诉至法院。天大公司诉称：原告中标后、被告却拒不与原告签订书面合同、有违老实信用。请求法院判令被告赔偿因缔约过失给原告造成的损失8千元。海瑞公司辩论称：原告经评标委员会评议后被确定为中标单位、以及招投标办公室给原告出具的“中标通知书〞、均未经作为招标人的被告同意、且原告不具备投标资格条件、故原告实际并未中标、被告在招投标过程中也没有过失或过错、不应承当缔约过失责任。要求驳回原告的诉讼请求。问题：〔1〕请判断天大公司的诉讼理由能否成立？〔2〕天大公司得到的“中标通知书〞是否有效？〔3〕海瑞公司的辩论能否得到法院的支持、并说明原因。2、2002年1月、江苏某纺织进行设备采购、直接与某机电公司签定了设备进口合同。后发现此工程属于必须招标采购的工程、遂委托江苏省某招标公司组织设备的国际招标。最终确定已签约的卖方为中标人。试答复：这种做法是否合法？本案例是一种明显的虚假招标，为《招标投标法》所禁止的行为，违反了我国有关机电产品国际招标的有关规定。原对外贸易经济合作部《机电产品国际招标投标实施方法》第34条规定：相互串通、“暗箱〞操作搞虚假招标投标的属违规。按规定应予以处分。3、福建省某市第一中学科教楼工程为该市重点教育工程。2000年10月由市计委批准立项、建筑面积7800平方米、投资780万元。工程2001年3月12日开工。此工程施工单位由业主经市政府和主管部门批准不招标、奖励给某建设集团承建、双方签定了施工合同。试答复：你认为该工程有哪些不符合《招标投标法》之处？对于不需招标的工程，《招标投标法》第66条规定：涉及国家平安、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的工程，按照国家有关规定可以不进行招标。除此之外，找遍《招标投标法》，并无一条规定授权某级政府或主管部门有批准依法应招标工程可以不招标的权利。因此，本案例中经市政府和主管部门批准不招标的做法是一种滥用职权的行为。《招标投标法》第4条规定：任何单位和个人不得将依法必须进行招标的工程化整为零或者以其他任何方式躲避招标。我们发现，许多违反法律的事情涉及到了我们的政府和政府的主要领导，说明一些领导依法办事的意识是比拟冷淡的。4、某市越江隧道工程全部由政府投资。该工程为该市建设规划的重要工程之一、且已列入地方年度固定资产投资方案、概算已经主管部门批准、征地工作尚未全部完成、施工图及有关技术资料齐全。现决定对该工程进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外、还可能有外省市施工企业参加投标、故业主委托咨询单位编制了两个标底、准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。业主对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复、并以备忘录的形式分发给各投标单位、为简明起见、采用表格形式见表4-1。序号问题提问单位提问时间答复1…N在书面答复投标单位的提问后、业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前10天、业主书面通知各投标单位、由于某种原因、决定将收费站工程从原招标范围内删除。开标会由市招投标办的工作人员主持、市公证处有关人员到会、各投标单位代表均到场。开标前、市公证处人员对各投标单位的资质进行审查、并对所有投标文件进行审查、确认所有投标文件均有效后、正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。问题：该工程的标底应采用什么方法编制？简述其理由。业主对投标单位进行资格预审应包括哪些内容？该工程施工招标在哪些方面存在问题或不当之处？请逐一说明。5、其办公楼的招标人于2000年10月11日向具备承当该工程能力的A、B、C、D、E5家承包商发出投标邀请书、其中说明、10月17—18日9—16时在该招标人总工程师室领取招标文件、11月8日14时为投标截止时间。该5家承包商均接受邀请、并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误、遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明、撤回已提交的投标文件。开标时、由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况、确认无误后、由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件、故招标人宣布有B、C、D、E4家承包商投标、并宣读该4家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定、共由7人组成、其中招标人代表2人、本系统技术专家2人、经济专家1人、外系统技术专家1人、经济专家1人。在评标过程中、评标委员会要求B、D两投标人分别对施工方案作详细说明、并对假设干技术要点和难点提出问题、要求其提出具体、可靠的实话措施、作为评标委员的招标人代表希望承包商B再行当考虑一下降低报价的可能性。按照招标文件中确定的综合评标标准、4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、D、C、E、故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业、招标人于11月10日将中标通知书以挂号方式寄出、承包商B于11月14日收到中标通知书。由于从报价情况来看、4个投标人的报价从低到高的依次顺序为D、C、B、E、因此、从11月16日至12月11日招标人又与承包商B就合同价格进行了屡次谈判、结果承包商B将价格降到略低于承包商C的报价水平、最终比方于12月12日签订了书面合同。从招投标的性质看、本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？从所介绍的背景资料来看、在该工程的招标投标程序中在哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定？请逐一说明。6、为了实施某工程的建设、业主与施工单位按《建设工程施工合同》〔示范文本〕签订了建设工程施工合同、该工程未投保工程一切险。在施工过程中遭受特大暴风雨袭击、造成相应损失。施工单位及时向工程师提出补偿要求、并负有相关的详细资料和证据。施工单位认为遭受暴风雨袭击时因非施工单位原因〔属于不可抗力〕造成的损失、故应由业主承当赔偿责任、主要补偿要求包括：1〕、给已建局部工程造成破坏损失18万元、应有业主承当修复的经济责任、施工单位不承当修复的经济责任2〕、施工单位人员因此灾害数人受伤、处理伤病医疗费用费用和补偿金总计3万元、业主应予以赔偿。3〕、施工单位进场的正在使用的机械设备受到损坏、造成损失8万元、由于现场停工造成台班费损失4.2万元、业主应负担赔偿和修复的经济责任。4〕、工人窝工费3.8万元、业主应予以支付。5〕、因暴风雨造成现场停工8天、要求合同工期顺延8天6〕、由于工程损坏、清理现场需费用2.4万元、业主应予以支付。问题：1〕、因不可抗力事件导致的费用损失与延误的工期由双方按什么原那么分别承当？2〕、对施工单位提出的补偿要求如何处理？8、某综合办公大楼工程、在施工设计图纸没有完成前、建设单位通过招标选择了某施工单位进行该工程施工。由于设计工作尚未完成、承包范围内待实施的工程虽然性质明确、但工程量还难以确定、双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同、以减少双方的风险。《建设工程施工合同》其中包括如下条款：1〕、合同文件的组成与解释顺序依次为：〔1〕合同协议书〔2〕招标文件〔3〕投标书及其附件〔4〕中标通知书〔5〕施工合同通用条款〔6〕施工合同专用条款〔7〕图纸〔8〕工程量清单〔9〕标准、标准与有关技术文件〔10〕工程报价单或预算书〔11〕合同履行过程的洽商、变更等书面协议或文件2〕、承包人必须按工程师批准的进度方案组织施工、接受工程师对进度的检查监督。工程实际进度与方案进度不符时、承包人应按工程师的要求提出改良措施、经工程师确认后执行。承包人有权就改良措施提出追加合同价款。3〕、工程师应对承包人提交的施工组织方案进行审批或提出修改意见。4〕、发包人向承包人提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料、共承包人参考使用。5〕、承包人不能将工程转包、但允许分包、也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。6〕、无论工程时是否进行验收、当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时、承包人应按要求进行剥离或开孔、并在检查后重新覆盖或修复。检验合格、发包人承当由此发生的全部追加合同价款、赔偿承包人损失、并相应顺延工期。检验不合格、承包人承当发生的全部费用、工期予以顺延。7〕、承包人应按协议条款约定的时间向工程师提交实际完成工程量的报告。工程师接到报告3天内按承包人提供的实际完成的工程量报告核实工程量〔计量〕、并在计量24小时前通知承包人。8〕、工程未经竣工验收或验收未通过的、发包人不得使用。发包人强行使用时。发生的质量问题及其他问题、由发包人负责。9〕、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方共同承当。问题:1〕业主与施工单位选择的总价合同形式是否恰当？为什么？2〕请逐条指出上述合同条款中的不妥之处、并提出如何改正。9、2001年5月16日、某市轻轨较新线一期工程较场口地下车站及折返线土建工程发布招标公告称：该工程采用公开招标方式工程范围及规模包括车站主体结构含土石方开挖、基坑防护、车站结构混凝土及钢筋工程、通风道与出入口、轨道梁预留基坑等、投资约3000多万元。投标人资质要求为一级资质等级、取得ISO9000质量认证、具有经济、技术管理实力、及类似工程业绩、同时市外投标人须与本市具有一级资质的投标人联合投标。问题：1〕公开招标的特点是什么？2〕该工程对投标人资质提出的要求是否适宜？请说明理由。工程招投标习题1.《招标投标法》规定，依法必须招标的工程自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于〔A〕。A.20dB.30dC.10dD.15d2.根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起〔B〕内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.20dB.30dC.10dD.15d3.招标人采用邀请招标方式招标时，应当向〔A〕个以上具备承当招标工程的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.3B.4C.5D.24.评标委员会的组成人员中，要求技术经济方面的专家不得少于成员总数的〔B〕。A.1/2B.2/3C.1/3D.1/55.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少〔C〕前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.20dB.10dC.15dD.7d6.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以〔D〕的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A.投标邀请书B.合同谈判C.行政命令D.招标公告7.以下关于建设工程招投标的说法，正确的选项是〔B〕。A.在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件C.投标人可以挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标D.投标人之间可以先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标8.以下关于联合体共同投标的说法，正确的选项是〔A〕。A.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方只要其中任意一方具备承当招标工程的能力即可C.由同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D.联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同三、简答题1．合同法的根本原那么是什么？2．招投标的根本程序如何？3．招标文件主要包括哪些内容？4．工程施工合同文本的构成有哪些？其顺序如何？5．工程施工过程中索赔的技巧有哪些？四、案例题[案例1]某房地产公司方案在北京市昌平区开发60000m2的住宅工程，可行性研究报告已经通过国家计委批准，资金为自筹方式，资金尚未完全到位，仅有初步设计图纸，因急于开工，组织销售，在此情况下决定采用邀请招标的方式，随后向7家施工单位发出了投标邀请书。问题：〔1〕建设工程施工招标的必备条件有哪些？1〕招标人已经依法成立；2〕初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；3〕招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；4〕有相应资金或资金来源已经落实；5〕有招标所需的设计图纸及技术资料。 〔2〕本工程在上述条件下是否可以进行工程施工招标？本工程不完全具备招标条件，不应进行施工招标。〔3〕通常情况下，哪些工程工程适宜采用邀请招标的方式进行招标？1〕工程技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；2〕受自然地域环境限制的：3〕涉及国家平安、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；4〕拟公开招标的费用与工程的价值相比，不值得的；5〕法律、法规规定不宜公开招标的。[案例2]北京市政府已批准兴建一所医院工程，现就该工程的施工面向社会公开招标。本次招标工程工程的概况为：建筑规模约18000万元；建筑面积约200000m2；主楼采用框架结构；建设地点在四环以外；招标范围：土建和所有专业安装工程。工程质量要求到达国家施工验收标准合格标准。凡对本工程感兴趣的施工单位均可向招标人提出资格预审申请。问题：〔1〕《招标投标法》中规定的招标方式有哪几种？〔2〕简述招标人对投标人进行资格预审的程序。[案例3]空军某部，根据国防需要，须在北部地区建设一雷达生产厂，军方原拟订在与其合作过的施工单位中通过招标选择一家，可是由于合作单位多达20家，军方为到达保密要求，再次决定在这20家施工单位内选择3家军队施工单位投标。问题：〔1〕上述招标人的做法是否符合《中华人民共和国招标投标法》规定？〔2〕在何种情形下，经批准可以进行邀请招标？[案例4]某长江大桥是三峡工程前期准备工程的关键工程之一，三峡工程施工期间承当左、右岸物资、材料、设备的过江运输任务，也是沟通鄂西南长江南、北公路的永久性桥梁。我国建设大跨度悬索桥经验少，具备该长江大桥施工资质的单位不多，根据这一实际情况，决定采取邀请招标方式选择施工单位。1993年7月下旬，向甲、乙、丙3家承包商发了投标邀请书，三峡总公司组织施工单位考察了施工现场，介绍设计情况，并及时以“补遗书〞形式答复了施工单位编标期间提出的各类问题。在离投标截止时间还差15d时，三峡公司以书面形式通知甲、乙、丙3家承包商，考虑到该长江大桥关键是技术，技术方案如有失误，费用难以控制，因此现将原招标文件中关于评标的内容调整如下：原评标内容总价、单价、技术、资信权数分别由原来的30%、30%、10%、10%依次修正为10%、40%、40%、10%，加大了单价和技术的评分权数。1993年9月1日至9月10日进行评标工作。评委中邀请了多位国内有影响的桥梁专家参加评标，评标前评标组通过了三峡公司编写的评标方法，根据施工单位的总报价、主要分项工程的单价、技术方案和资信四方面来评分。根据专家定量打分和定性的综合评价结果，确定的排队顺序〔综合得分从高到低〕是：乙、甲、丙。三峡总公司于1993年9月13日向乙施工单位发出中标通知书，并进行合同谈判。双方认真地讨论了合同条款及合同协议书的有关问题，达成了一致意见，于1993年10月11日签订了施工合同。问题：〔1〕该长江大桥工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标，是否妥当？为什么？1〕妥当。因为根据有关规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于3家。〔2〕假设甲、乙、丙各项评标内容得分如下：请问：总价、单价、技术方案、资信各项评审内容的权数从30%、30%、30%、10%修正为10%、40%、40%、10%时，甲、乙、丙三家施工单位的综合得分会发生怎样变化？总价、单价、技术方案、资信各项评审内容的权数为30％、30％、30％、10％时，甲、乙、丙三家施工单位的综合得分如下：总价、单价、技术方案、资信各项评审内容的权数修正为10％、40％、40％、10％时，甲、乙、丙三家施工单位的综合得分如下：[案例5]某省一级公路×路段全长224km.本工程采取公开招标的方式，共分20个标段，招标工作从1998年7月2日开始，到8月30日结束，历时60d.招标工作的具体步骤如下：1.成立招标组织机构。2.发布招标公告和资格预审通告。3.进行资格预审。7月16日～20日出售资格预审文件，47家省内外施工企业购置了资格预审文件，其中的46家于7月22日递交了资格预审文件。经招标工作委员会审定后，45家单位通过了资格预审，每家被允许投3个以下的标段。4.编制招标文件。5.编制标底。6.组织投标。7月28日，招标单位向上述45家单位发出资格预审合格通知书。7月30日，向各投标人发出招标文件。8月5日，召开标前会。8月8日组织投标人踏勘现场，解答投标人提出的问题。8月20日，各投标人递交投标书，每标段均有5家以上投标人参加竞标。8月21日，在公证员出席的情况下，当众开标。7.组织评标。评标小组按事先确定的评标方法进行评标，对合格的投标人进行评分，推荐中标单位和后备单位，写出评标报告。8月22日，招标工作委员会听取评标小组汇报，决定了中标单位，发出中标通知书。8.8月30日招标人与中标单位签订合同。问题：〔1〕上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理的顺序。不妥当。合理的顺序应该是：成立招标组织机构；编制招标文件；编制标底；出售招标公告和资格预审通告；进行资格预审；出售招标文件；组织现场踏勘；召开标前会；接收投标文件；开标；评标；确定中标单位；发出中标通知书；签订承发包合同。〔2〕简述编制投标文件的步骤。①组织投标班子，确定投标文件编制的人员；②仔细阅读投标须知、投标书附件等各个招标文件；③结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件；④校核招标文件中的工程量清单；⑤根据工程类型编制施工规划或施工组织设计；⑥根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价；⑦形成投标文件，进行投标担保。[案例6]某国家大型水利工程，由于工艺先进，技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比拟紧迫。基于本工程的实际情况，业主决定仅邀请3家国有一级施工企业参加投标。招标工作内容确定为：成立招标工作小组；发出投标邀请书；编制招标文件；编制标底；发放招标文件；招标答疑；组织现场踏勘；接收投标文件；开标；确定中标单位；评标；签定承发包合同；发出中标通知书。问题：〔1〕如果将上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理的顺序。〔1〕题中所列招标顺序不妥。正确的顺序应当是：成立招标工作小组；编制招标文件；编制标底；发出投标邀请书；发放招标文件；组织现场踏勘；招标答疑；接收投标文件；开标；评标；确定中标单位；发出中标通知书；签订承发包合同。〔2〕工程建设工程施工招标文件一般包括哪些内容？[案例7]某办公楼的招标人于2002年3月20日向具备承当该工程能力的甲、乙、丙三家承包商发出投标邀请书，其中说明，3月25日在该招标人总工程师室领取招标文件，4月5日14时为投标截止时间。该3家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了该3家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人预先与咨询单位和被邀请的这3家承包商共同研究确定了施工方案。经招标工作小组确定的评标指标及评分方法如下：报价不超过标底〔35500万元〕的±5%者为有效标，超过者为废标。报价为标底的98%者得总分值，在此根底上，报价比标底每下降l%，扣1分，每上升1%，扣2分〔计分按四舍五入取整〕。定额工期为500d，评分方法是：工期提前10%为100分，在此根底上每拖后5d扣2分。企业信誉和施工经验得分在资格审查时评定。上述四项评标指标的总权重分别为：投标报价45%；投标工期25%；企业信誉和施工经验均为15%.各投标单位的有关情况如下：问题：〔1〕从所介绍的背景资料来看，该工程的招标投标过程中有哪些方面不符合《招标投标法》的规定？〔1〕在该工程招标投标过程中有以下几方面不符合《招标投标法》的有关规定，分述如下：1〕从3月25日发放招标文件到4月5日提交投标文件截止，这段时间太短。根据《招标投标法》第24条规定：依法必须进行招标的工程，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于20d.2〕开标时，不应由招标人检查投标文件的密封情况。根据《招标投标法》第36条规定：开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。3〕评标委员会委员不应全部由招标人直接确定，而且评标委员会成员组成也不符合规定。根据《招标投标法》第37条规定：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3.评标委员会中的技术、经济专家，一般招标工程应采取〔从专家库中〕随机抽取方式，特殊招标工程可以由招标人直接确定。本工程显然属于一般招标工程。〔2〕各单位的各项指标得分及总得分如下：乙单位的综合得分最高，应选择乙单位为中标单位。〔3〕请按综合得分最高者中标的原那么确定中标单位。[案例8]某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款数额为合同价的30％，开工后3d内支付，上部结构工程完成一半时一次性全额扣回，工程款按季度支付。某承包商对该工程投标，经造价工程师估算，总价为9000万元，总工期为24个月，其中：根底工程估价为1200万元，工期为6个月；上部结构工程估价为4800万元，工期为12个月；装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整，根底工程调整为1300万元，结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调整为2700万元。另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5％，工程款按月支付，其余条款不变。问题：〔1〕该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当？为什么？〔1〕恰当。因为该承包商是将属于前期工程的的根底工程和主体结构工程的报价调高，而将属于后期工程的装饰和安装工程的报价调低，可以在施工的早期阶段收到较多的工程款，从而可以提高承包商所得工程款的现值；而且，这三类工程单价的调整幅度均在±10％以内，属于合理范围。〔2〕除了不平衡报价法，该承包商还运用了哪一种报价技巧？运用是否得当？该承包商运用的另一种投标技巧是多方案报价法，该报价技巧运用恰当，因为承包商的报价既适用于原付款条件也适用于建议的付款条件。[案例9]某房地产公司方案在北京开发某住宅工程，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E5家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定i200L年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在2003年1月20日，A、B、C、D4家投标单位在上午10：30前将投标文件送达，E单位在上午11：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5％的书面说明。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。问题：〔1〕B单位向招标人递交的书面说明是否有效？在此次招投标过程中，C、E两家标书为无效标。C单位因投标书只有单位公章未有法定代表人印章或签字，不符合招投标法的要求，为废标；E单位未能在投标截止时间前送达投标文件，按规定应作为废标处理。B单位向招标人递交的书面说明有效。根据《招标投标法》的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成局部。〔2〕通常情况下，废标的条件有哪些？〔3〕废标的条件如下：1〕逾期送达的或者未送达指定地点的；2〕未按招标文件要求密封的；3〕无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的；4〕未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法识别的；5〕投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标工程报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效〔按招标文件规定提交备选投标方案的除外〕；6〕投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；7〕未按招标文件要求提交投标保证金的；8〕联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。[案例10]国家方案在长江上修建一座新型悬拉式大桥工程，本工程采用国际设计，工艺新颖，施工难度大。现就该工程的施工进行公开招标，凡对本工程感兴趣的施工单位均可参与投标。招标人针对有经验的施工单位进行了资格预审。问题：〔1〕简述公开招标这种招标方式的特点。〔2〕招标人对投标人进行资格预审的要求有哪些？[案例11]某院校方案建设新校区，内有一封闭式操场，为此由后勤部门调动一部长及四名管理人员，新组建了基建处，负责此工程的筹建工作。本工程通过公开招标，通过资格预审，共有六家承包商参与投标，各承包商均按规定的投标截止日期递交了投标文件，在招标文件未标明的情况下，在开标时发生了以下事件：1.根据工程设计文件，基建处自行编制了招标文件和工程量清单。在开标