简单的工程施工合同书范例_第1页
简单的工程施工合同书范例_第2页
简单的工程施工合同书范例_第3页
简单的工程施工合同书范例_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页简单的工程施工合同书范例工程施工合同合同编号：XXXXX甲方：（委托人名称）地址：（委托人地址）乙方：（承包人名称）地址：（承包人地址）鉴于甲方需要进行以下工程项目的建设，甲乙双方在平等自愿的基础上，达成如下协议：一、工程名称：甲方委托乙方承包的工程名称为（工程名称）。二、工程内容：1.工程地点：（工程地点）2.工程范围：（详细描述工程范围）3.工程进度：（工程进度安排）4.工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合要求。三、施工期限：本工程施工期限约定为自合同签订之日起（施工期限）个月/日历天/工作日，具体由甲乙双方商定。四、工程费用及支付方式：1.工程总价：本工程的总价为（总价金额）人民币（大写）。2.付款方式：甲方在合同签订后的（付款方式）日内支付合同总金额的（首付款比例）作为首付款，乙方在工程完成后的（尾款支付方式）日内支付合同总金额的（尾款比例）作为尾款。五、工程变更：1.按照国家有关法律法规的要求，如发生工程变更，应由甲乙双方共同协商确定。2.工程变更的增减费用由甲乙双方协商确定，并在书面形式上进行补充合同。六、违约责任：1.如甲方违约，应向乙方支付违约金，乙方有权终止合同并要求甲方承担相应的损失。2.如乙方违约，应向甲方支付违约金，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应的损失。七、保修责任：1.乙方承诺在工程竣工后的（保修期限）内，对工程质量进行保修。2.在保修期内，如发生质量问题，乙方应及时处理，费用由乙方承担。八、合同解除：1.在下列情况下，乙方有权解除合同：（1）甲方未按合同约定支付款项；（2）甲方未提供必要的施工条件，使乙方无法正常施工；（3）甲方违反合同约定，严重影响工程进度和质量。2.在下列情况下，甲方有权解除合同：（1）乙方未按时完成施工任务；（2）乙方施工质量未达到要求且无法改进；（3）乙方严重违反合同条款。九、争议解决：1.本合同履行过程中如有争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。2.双方同意接受仲裁解决争议，仲裁地点为（仲裁地点）。十、合同生效：本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效，并附上相关附件。合同正本：甲方1份、乙方1份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论