煤矿井工程施工合同_第1页
煤矿井工程施工合同_第2页
煤矿井工程施工合同_第3页
煤矿井工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页煤矿井工程施工合同甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）为明确双方在煤矿井工程施工过程中的权利义务，依据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方达成如下合同：第一条项目概述1.1项目名称：煤矿井工程1.2项目地点：（具体地址）1.3项目范围：（详细描述工程范围）1.4工程期限：自乙方开工之日起，至竣工验收合格之日为止。第二条工程价款2.1工程总造价为人民币（大写）（￥）______元整。2.2工程价款支付方式：2.2.1甲方应于合同签订生效之日起，向乙方支付工程合同总价款的10%作为预付款。2.2.2工程实施过程中，甲方应根据工程进度及合同约定，按照约定支付款项。第三条工程质量及验收标准3.1工程质量：工程应按照国家有关标准和规范进行设计和施工，符合相关法律法规的要求，达到验收标准。3.2工程验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交相关验收资料，并由双方进行验收。验收合格后，甲方应及时支付工程尾款。第四条材料设备采购4.1材料设备采购：乙方应按照工程需求，自行配备或购买所需的材料和设备。4.2材料设备验收：乙方应按照相关法规规定和工程质量要求，保证购买的材料和设备的质量，甲方有权对材料和设备进行验收。第五条工程进度和变更5.1工程进度：乙方应按照工程计划和约定的工期进度，按时高质量完成工程。5.2工程变更：如因工程实施过程中，甲方需要变更施工方案或是工程范围，应及时通知乙方，并协商确定变更工程合同价款和工期等相关事宜。第六条安全和环境保护6.1安全生产：乙方应切实负责工程安全生产工作，加强现场管理，遵守相关安全操作规程，防止意外事件的发生。6.2环境保护：乙方应加强环境保护工作，符合国家有关环境保护规定，切实保护周边环境，防止污染发生。第七条违约责任7.1乙方如未按照合同约定履行施工义务，未按时完工或未达到质量标准，给甲方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的经济损失。7.2甲方如未按照合同约定支付款项，给乙方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的经济损失。第八条争议解决8.1合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或向人民法院提起诉讼解决。8.2合同争议解决方法：选择____仲裁委员会/进行仲裁，并受理仲裁裁决。第九条合同终止9.1合同终止：本合同经双方履行完毕且经竣工验收合格后终止。9.2方案终止：如因不可抗力等不可预见的原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。第十条其他事项10.1本合同自双方正式签字盖章之日起生效，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论