劳务分包合同劳务分包合同_第1页
劳务分包合同劳务分包合同_第2页
劳务分包合同劳务分包合同_第3页
劳务分包合同劳务分包合同_第4页
劳务分包合同劳务分包合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

【劳务分包合同范本】劳务分包合同1.引言2.合同双方2.1甲方（分包方）公司名称：统一社会信用代码/注册号：法定代表人：地质：联系方式：2.2乙方（承包方）公司名称：统一社会信用代码/注册号：法定代表人：地质：联系方式：3.项目描述3.1项目名称项目名称：项目地点：项目工期：3.2项目内容劳务内容1：劳务内容2：劳务内容3：4.工作责任4.1甲方责任提供必要的劳动保护设备和安全措施；提供工作所需的材料和设备；按合同约定支付劳务分包费用。4.2乙方责任按照甲方的要求，提供合格的劳务分包服务；严格遵守甲方给出的工期要求；提供有关劳务方面的技术支持和咨询。5.合同条款5.1合同期限合同期限自签署之日起，持续至工程竣工验收合格之日止。5.2价格及支付方式劳务分包费用为：【填写具体金额】；支付方式为：【填写具体支付方式】；甲方应在劳务分包完毕并验收合格后【填写具体支付期限】内将劳务分包费用支付给乙方。5.3保密条款双方在本合同履行过程中涉及的商业秘密和技术资料，均应严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露、使用或交付。5.4违约责任当甲方或乙方违反本合同的任何条款时，违约方应向对方支付相应的违约金。违约金的数额由双方协商确定，如协商不成，双方同意按照人民法院的判决执行。5.5合同解除与终止当合同期满，双方工作顺利完成时，本合同自动解除；任何一方违反本合同的重要条款，且经催告后在合理期限内未加以纠正，则对方有权解除合同。5.6争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不能解决时，可提交给所在地法院诉讼解决。6.其他条款6.1通知方式本合同双方的通知、催告和其他法律文件传送等方式有：书面信函、专递回执、、电子邮件等。6.2合同生效与变更本合同经甲乙双方盖章、签字后生效，任何修改、补充以及解释均需双方书面协议。6.3免责条款对于由于不可抗力因素导致的合同履行延迟或中断，双方均不承担责任。不可抗力包括但不限于：自然灾害、战争等。6.4合同份数和保存合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同保存期限为【填写具体保存期限】年。7.合同附件附件1：【填写附件名称】；附件2：【填写附件名称】。甲

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论