2023年工程合同范文合集6篇

2023年工程合同范文合集6篇工程合同篇1

发包方：有限公司以下简称甲方

总承包方：以下简称乙方

分包方：以下简称丙方

甲、乙、丙叁方依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、同等、互利的原则，结合本消防工程详细状况，达成协议如下：

一、工程概况

1.工程名称：有限公司一期消防工程

2.设计单位：

3.工程地点：路

二、各方职责

甲方：乙方：丙方：技术文件和承包范围

技术文件：

1、（一期工程）施工图

2、建筑工程消防审核看法书——杭公消审[]第号

3、施工图审查报告

4、（二期工程）消防系统图

5、投标文件（预算书）

承包范围：

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

包括：消防自动报警限制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含限制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的全部工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动限制系统。应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条工程造价

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元（其中包括如下费用）。

1、总包管理费3%

2、市场价格风险调整的不行预见费用

3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）

4、设计变更调整的费用（以供应的技术文件为依据）

5、其它与领取《消防工程验收合格证》的全部费用。

6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。

其次条工期要求和开工日期

1、工期要求：

主厂房：天（到年月日止）起始时间要明确

展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

2、同时必需满意中国建筑第八工程局的施工进度要求。

（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）

第三条质量要求和评定标准

1、质量要求：合格并符合消防和设计要求

2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条平安生产规范执行

必需符合国家和杭州市有关规定要求。

第五条材料、设备的选购 、供应方式和要求

1、本工程的材料及设备由丙方选购 。按规定报甲方、总包、监理单位验收。由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2、材料及设备品牌必需采纳投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

第六条工期、质量保证金

1、丙方保证工程质量、工期、平安文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为万元（其中质量保证金万元，工期保证金万元，文明、平安保证金万元）。

2、项目保证金的支付：

本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金万元。

3、竣工后阅历收达到质量、工期、平安文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。

第七条工程价款及支付方式

1、房屋结顶天，甲方支付给丙方万元；

2、丙方支付给乙方总包管理费%（万元）；

3、房屋结顶后，按每月完成工程量的%支付；

4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的%；

5、余款万元（其中万元作为工程保修金），在满一年后支付万元，万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。

6、接受工程价款的

单位名称：

帐号：

开户银行：

第八条工程质量保修保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起小时内派员进行保修，否则甲方有权另行托付修理，费用从保修金内干脆扣除。

第九条违约责任及处理

1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金万元，同时每逾期一天再按每个单体工程计元/天计算罚金支付给甲方。

2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺。万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3、平安文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好平安生产工作。若发生任何人员平安事故，丙方担当全部责任和全部费用，造成甲方的损失由丙方全额担当，并愿将万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按元/天计取。

5、丙方必需接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次元/次。

第十条其它

1、丙方必需负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，平安等多项管理。负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行担当。

2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

3、施工用水、用电由丙方干脆与总包单位结算。

4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

5、本协议履行地为本工程所在地。

6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方：乙方：丙方：杭州富新反光材料有限公司

代表：代表：代表：

年月日

工程合同篇2

甲方：

乙方：

现有装饰工程托付乙方进行装饰设计及施工，在甲乙双方友好协商的基础上，结合本装饰工程的详细状况，就本工程项目的承包达成以下协议：

一、工程概况：

1、工程名称：。

2、工程地点：。

3、工程施工内容：以预算上所列项目为准。

4、承包方式：包工包料

5、工程工期：工程自年年月日竣工。

6、合同价款：项目另做变更。

7、付款方式：

A、合同签订当天，甲方向乙方支付人民币。水电工、泥工基本完成，甲方向乙方支付人民币30%。木工基本完成，甲方向乙方支付人民币币。

B、验收合格无质量问题，甲方向乙方付清余额。甲方责任：

1、量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。

2、工程开工前向乙方确认该工程的项目内容及作法说明，购买材料。

3、工程施工过程中，保证乙方施工所必需的水、电，保证乙方施工所需的日工作时。

4、甲方负责办理物业管理处、城管、消防等部门的一切手续和相应费用，确保乙方进场时间。

5、依据甲方实际须要自购的施工材料、设备、设施等，甲方应在接到乙方通知后一天内选购 供应至工地现场。

6、保证按期支付工程款。

7、因甲方缘由造成的材料、人工的相应增加所产生的费用由甲方负责。

二、乙方责任：

1、指派为乙方驻施工现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务。参与竣工验收、编制工程结算单，解决由乙方负责的各项事宜。(并指派人员帮助甲方选购材料，确保所购材料质量。)

2、严格执行篱工规范、平安操作规范、防火平安规定、环境爱护规定;严格根据图纸或做法说明进行施工，对施工中项目变更、更改设计的施工做法，事先交甲方审定、批准后方可施工。

3、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫、垃圾处理等工作。

4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆毁原建筑物结构及各种设备管线。

5、施工过程中在工地发生的平安事故由乙方负责。

四、工程质量、工期、保修：

1、本工程以(湖南地区装饰装修验收标准)为质量验收标准。

2、由于甲方缘由临时更改图纸、或其供应的材料设备质量不合格、或非乙方造成的停水停电等不行抗拒的因素影响工程的质量、工期，工期须延。

3、由于乙方缘由造成的质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。

4、由于甲方缘由导致施工中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，按每天150元/天/人补偿乙方。甲方不按合同约定拨付工程款，每拖欠一天，按付款额的2%支付滞纳金。

5、由于乙方缘由逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方约金。

6、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用所造成的损失由甲方负责。

7、乙方包工包料施工的项目保修：工程验收后贰年内免费，贰年后修理只收取成本费。

8、因一方缘由合同无法接着履行时，应通知双方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

五、附则：

1、本协议正本两份，双方各执一份，具有同等效力。

2、本协议自签订之日起生效，全部履行完毕后自动终止。

3、本协议之未涉及或未详款部分，以政府或有关主管部门所规定为准。

4、凡本协议或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决。

5、本协议之未尽事宜，双方另行协商。另议所形成之书面文件，为协议之补充，与本协议具有同等效力。

经甲乙双方协商，甲方将装修工程款汇入长沙市芙蓉区家辉装饰设计有限公司账号如下：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程合同篇3

工程编号:合同编号:

标准施工合同

工程名称:

工程地点:发包人:

承包人:

xx省建设厅制

第一部分协议书

发包人:(全称)承包人:(全称)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一样看法,订立本协议书。

一、工程概况

工程名称:工程地点:工程内容:工程规模:结构形式:工程立项、规划批准文件号:资金来源:

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

工程合同工期总日历天数:_____天。

拟从年月日起先施工,至年月日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准:

五、合同价款

合同总价(大写):;(小写):。

项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程);

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先说明依次与本合同其次部分《通用条款》第2.2款给予的规定一样。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》第1条给予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同全部条款,根据本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同全部条款,根据本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间:年月日

订立合同地点:

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

托付代理人:托付代理人:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:

帐号:

邮政编码:

电子邮箱:

开户银行:帐号:邮政编码:电子邮箱:

其次部分通用条款

一、总则

1定义

定义下列词语或措辞,除非特殊说明,在本合同中均具有以下给予的含义:

1.1合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。

1.2协议书:指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或合同另有约定外,合同双方当事人的法定代表人或其托付代理人在协议书签字、盖单位公章后,合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30天内签订。

1.3通用条款:指依据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的须要所订立的,通用于建设工程施工的条款。

1.4专用条款:指合同双方当事人依据法律、法规和规章的规定,结合合同工程实际,经协商达成一样看法的条款。它是对通用条款的详细化,也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款,应当符合招标文件的实质性要求。

1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。

1.6承包人投标文件:指构成合同文件组成部分的由承包人依据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

工程合同篇4

甲方：

乙方：

为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方确定托付乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。

第一条：工程概况

1.工程地址：湖北____县____区

2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。

3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。

4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包平安。

其次条：工程价格：

1.屋面B每平米8元(含燃气)

2.厕所丙纶布每平米元

第三条:质量要求

1.施工中甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应协商解决。

2..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口坚固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。

第四条：工程工期

1.工程时间：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。

2.假如因乙方缘由而延迟完工，每日罚款500元。

第五条：付款方式

1.工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程修理押金，

2.工程保修期________年，在工程交工后________年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程修理押金)拨付乙方。

第六条：施工平安：

乙方必需保持施工现场整齐，并遵守甲方公司平安管理的有关规定，对施工人员人为造成的担心全后果负全责。

2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行担当。

第七条：合同生效:本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力.

甲方:

乙方：

________年____月____日

工程合同篇5

订立合同双方：

建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；

拆迁户（单位）：＿＿＿＿市（县）＿＿＿＿区（镇）＿＿＿＿街（路）＿＿＿＿号房主（代表人）＿＿＿＿，以下简称乙方。

依据＿＿＿＿建筑安装工程的建设须要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺当进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。

第一条乙方在甲方用地范围内共有＿＿＿＿结构的`住房＿＿幢＿＿间，共＿＿平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于＿＿年＿＿月＿＿日以前为乙方支配住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）＿＿平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严峻拥挤不便的，应按其家庭人口状况赐予适当照看）。

其次条乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后＿＿日内一次付给乙方搬迁费＿＿元。

第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列状况赐予补助：

1.乙方自行找房周转，每人每月补助＿＿元；

2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助＿＿元；

3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助＿＿元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。

第四条甲方安置乙方的住房位于＿＿，共＿＿套＿＿间，＿＿层＿＿号，配有＿＿等装备。

第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）＿＿等＿＿人一样签字同意＿＿作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人＿＿领龋甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、接着纠纷等，一律不负责任。

第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的＿＿％向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付＿＿元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付＿＿元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。

乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金＿＿元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不行抗力缘由不能按时搬迁，时间顺延，但必需告知甲方状况。

第七条其它：＿＿＿＿。

本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委＿＿等单位各留存一份。

建设单位（甲方）：＿＿＿＿（公章）

地址：＿＿＿＿

代表人：＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿

银行帐户：＿＿＿＿

拆迁户（乙方）代表人：＿＿＿＿（盖章）

家庭18岁以上成员：＿＿＿＿（盖章或签名）

地址：＿＿＿＿

（乙方如系单位，则应有单位公章、地址、代表人、电话、银行帐户）

＿＿年＿＿月＿＿日订

工程合同篇6

甲方（发包人）

乙方（承包人）

签订日期：

甲方：乙方：

依据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，结合本工程的详细状况，甲乙双方在遵循自愿、同等、公允、诚信的基础上，经双方协商一样，签订本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

其次条工程范围

乙方承包的工程范围：

拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步3：7灰土垫层。浇筑20公分厚C30混凝土路面，在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾，做好成品养护。

第三条承包方式

承包方式：包工包料

第四条合同工期

一、本合同工期为五个工作日，自乙方进场之日起计算。

第五条工程价款

（一）工程价款（含税）为：（大写）（小写）￥元。

第六条工程价款支付

按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死。任何条件的改变均不作工程价款调整，整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。

第七条工程质量

一、甲方应在乙方进场前一日，向乙方供应施工图纸一套，并向乙方进行技术交底。

二、乙方根据工程图纸、施工说明等组织施工。

三、涉及隐藏工程的，在工程隐藏前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。

五、本工程运用的混凝土、石灰、沥青、等材料必需符合国家相关质量标准的规定。

第八条验收

一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。

二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准