建设工程施工合同书通用版范本_第1页
建设工程施工合同书通用版范本_第2页
建设工程施工合同书通用版范本_第3页
建设工程施工合同书通用版范本_第4页
建设工程施工合同书通用版范本_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同书通用版范本1.合同概述本合同是由甲方（施工单位）与乙方（建设单位）签订的建设工程施工合同。依据法律法规的规定，双方经友好协商，就建设工程的施工内容、工期、质量要求、付款方式以及其他相关事项达成一致，并愿意共同履行本合同约定的各项条款。2.合同主要内容2.1项目概况项目名称：_____________项目地点：_____________建设单位：_____________施工单位：_____________项目总造价：_____________工程工期：_____________2.2工程范围建筑工程：_____________结构工程：_____________安装工程：_____________基础设施工程：_____________其他工程：_____________2.3工程质量要求建筑结构强度符合相关规范要求；建筑结构的耐用年限不低于______年；建筑物内部装饰符合相关规范要求；建筑物设备运行正常，达到预期效果；其他质量要求：_____________2.4工期和交付要求工程开工日期：_____________工程竣工日期：_____________工程交付验收日期：_____________2.5价款和支付方式工程款总额：_____________预付款比例：_____________进度款支付比例和时间点：_____________最后付款比例：_____________其他支付方式：_____________3.合同履行保证3.1甲方履约保证甲方在本合同项下保证：按照合同约定的工程范围和质量要求进行施工；保证施工过程中的安全与环保；保证工期按照合同约定完成；提供必要的施工人员和技术支持；承担施工过程中的风险和责任；3.2乙方履约保证乙方在本合同项下保证：按时足额支付工程款项；提供准确的工程设计文件和施工要求；协助甲方完成施工；对甲方的进度有所安排和配合；对甲方提出的变更要求予以及时处理；4.合同违约责任4.1违约责任当一方违反本合同的约定，未履行合同义务或履行不符合合同约定的义务时，应按照下列条款承担违约责任：当乙方未按时支付工程款项时，应向甲方支付违约金，按逾期金额计算；4.2强制措施请求法院采取保全措施；提请仲裁机构进行仲裁；请求法院强制执行；5.合同变更和解除5.1变更要求和程序若因工程设计变更、合理需求变动或其他原因，甲方或乙方可以提出对本合同内容的变更。双方应采取书面形式进行变更协商，并签署变更合同。5.2解除合同当下列情况之一发生时，本合同可以解除：甲方或乙方不能或不愿履行合同义务；合同范围发生重大变更；法律法规规定的其他情况；6.争议解决在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的争议，可以向有管辖权的仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。7.合同附则本合同的附件为不可分割的组成部分，与本合

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论