二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库含完整答案（各地真题）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题(500题)1、关于有效投标价格的说法，正确的是（）。

A.投标报价低于成本

B.投标报价高于最高投标限价

C.投标报价高于其他投标人报价

D.投标人提供备选价格

【答案】：C2、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务（）。

A.抵消

B.提存

C.混同

D.免除

【答案】：C3、除专用合同条款另有约定外，（）应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。

A.发包人

B.承包商

C.分包商

D.监理单位

【答案】：A4、下列不属于代理主要种类的是()。

A.委托代理

B.法定代理

C.转代理

D.意定代理

【答案】：C5、根据《物权法》的规定，设立建设用地使用权，可以采取()方式。

A.转让

B.互换

C.划拨

D.抵押

【答案】：C6、乙施工企业向甲建设单位主张支工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

【答案】：B7、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.5

B.15

C.10

D.30

【答案】：B8、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。

A.处分

B.暂扣执照

C.恢复原状

D.罚金

【答案】：D9、关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是（）。

A.建设单位应当具备法人资格

B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力

C.非营利法人可以成为建设单位

D.建设单位应当独立承担民事责任

【答案】：C10、政府对工程质量的监督管理主要以（）为主要手段。

A.行政审批

B.施工许可制度和竣工验收备案制度

C.竣工验收

D.质量考核与抽查

【答案】：B11、（2021年第1批真题）根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是()。

A.发生不可抗力，即可解除合同

B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同

C.当事人一方迟延履行主要债务，即可解除合同

D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同

【答案】：B12、某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。

A.行政纠纷

B.民事纠纷

C.刑事纠纷

D.程序纠纷

【答案】：B13、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

【答案】：B14、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）

A.建设资金未能按计划到位的施工暂停

B.发包人改变项目建设方案的工程停建

C.传染病流行导致施工暂停

D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误

【答案】：C15、某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任是()。

A.恶意投标罪

B.重大责任事故罪

C.串通投标罪

D.玩忽职守罪

【答案】：C16、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止的活动不包括（）。

A.采石

B.占用园林绿地

C.在历史建筑上刻划、涂污

D.举办大型群众活动

【答案】：D17、以下不属于行政强制措施的是（）。

A.限制公民人身自由

B.查封场所

C.扣押财物

D.责令停产停业

【答案】：D18、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（）。

A.监理单位仅对施工质量承担责任

B.工程监理实行总监理工程师负责制

C.理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务

D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

【答案】：B19、下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。

A.提交投标文件后，在投标截止目前表示放弃投标的

B.在提交投标文件截止日后撤销投标文件的

C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

【答案】：B20、劳动合同仅约定试用期限的，按《劳动合同法》的规定，该处理结果为（）。

A.该试用期为劳动合同期限

B.按无效劳动合同处理

C.按无固定期限合同处理

D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理

【答案】：A21、场景(八）

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：A22、施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为()。

A.监理单位

B.银行

C.建设单位

D.施工企业

【答案】：B23、在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。

A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人

B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件

C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件

D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

【答案】：A24、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（）。

A.允许他人使用本企业名义承揽工程

B.违法分包

C.与他人联合承揽

D.使用其他企业名义承揽工程

【答案】：A25、关于地役权，说法正确的是（）。

A.设立地役权是为了提高供役地的效益

B.地役权合同可以采用书面或口头形式

C.地役权可以不登记，但未经登记，不得对抗善意第三人

D.未经土地所有权人同意，用益物权人不得设立地役权

【答案】：C26、物权是一项基本民事权利，也是大多数经济活动的基础和目的。下列不属于物权的是（）。

A.占有权

B.使用权

C.商标专用权

D.建设用地使用权

【答案】：C27、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）。

A.将承包的工程转包或违法分包

B.拖欠工程款

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除

【答案】：A28、某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门可以给予该施工企业的罚款限额是（）。

A.10万元以上20万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.100万元以上200万元以下

D.200万元以上500万元以下

【答案】：C29、关于担保的说法，正确的是()。

A.质押不转移对质押财产的占有

B.建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象

C.债务履行期届满质权人未受清偿的，只能与债务人协议，以将质押财产拍卖的方式来清偿债务

D.以汇票作为质押财产的权利质押合同，自权利凭证交付之日起生效

【答案】：D30、根据《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位

B.工程监理单位

C.建设单位或工程监理单位

D.建设单位和工程监理单位

【答案】：C31、项目业主与监理单位签订了委托监理合同，监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意，处理不当，作出不利于业主的决定。事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。下列说法正确的是()。

A.业主可以要求监理单位赔偿损失

B.监理单位不承担任何责任

C.业主无权要求监理单位赔偿损失

D.监理单位应承担刑事责任

【答案】：A32、（2014年真题）投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括()。

A.由工商行政管理机关吊销营业执照

B.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格

C.构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任

D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金

【答案】：D33、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。

A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证

B.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费

C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D.有保证工程质量和安全的具体措施

【答案】：B34、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。

A.施工合同变更应当办理批准登记手续

B.工程变更必须导致施工合同条款变更

C.施工合同实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致

D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更

【答案】：D35、（2015年真题）某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是（）。

A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

D.批准女工王某只能休产假120天

【答案】：C36、（2020年12月真题）某工程施工现场发生了生产安全事故，造成12人死亡，5000万元直接经济损失根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属于()。

A.一般事故

B.重大事故

C.较大事故

D.特别重大事故

【答案】：B37、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。

A.甲

B.乙

C.甲、乙连带

D.乙、丙连带

【答案】：D38、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）。

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求

【答案】：D39、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）。

A.具有中级以上职称

B.自然人

C.热心人民调解工作

D.具有大学本科学历

【答案】：C40、下列不符合工程发包、分包管理相关规定的情形是(）。

A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工

B.经招标人同意，施工总承包企业将非主体工程分包给具有相应专业承包资质的其他建筑业企业

C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包

D.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包

【答案】：A41、关于工程建设强制性国家标准的说法，正确的是（）

A.标准可以由行业主管部门发布

B.对标准解释的效力低于标准本身

C.对标准进行复审的周期一般不得超过3年

D.标准文本应当免费向社会公开

【答案】：D42、（2015年真题）某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是()。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D.施工单位有权向人民法院申请执行

【答案】：D43、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.增加工程造价总额

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程内部装修

D.改变建筑工程局部使用功能

【答案】：B44、行政法规的制定主体是（）。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.最高人民法院

【答案】：C45、（2014年真题）采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即（）。

A.撤销当事人注册证书

B.撤销当事人建造师资格证书

C.取消当事人继续教育记录，录入不良信用记录，对社会公布

D.处以罚款

【答案】：C46、关于禁止无资质或超越资质承揽工程的说法，正确的是（）。

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

【答案】：A47、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的（）

A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B.分包工程的生产安全事故由分包单位单独承担责任

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任

【答案】：C48、关于行政复议的说法，正确的是（）。

A.行政复议机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申请人重新作出具体行政行为

B.行政复议一律采取书面审查的办法

C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请

D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销具体行政行为时，不得同时责令被申请人赔偿

【答案】：A49、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（）。

A.甲与乙、丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙、丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

【答案】：A50、场景（三）

A.甲建设单位

B.乙施工单位

C.丙施工单位

D.丁监理公司

【答案】：B51、下列关于借款合同法律规定的表述中，正确的是()。

A.借款的利息可以预先在本金中扣除

B.借款人未按照约定的期限返还借款，应加倍支付逾期利息

C.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保

D.自然人之间的借款合同，自合同签订时生效

【答案】：C52、（2017年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是()。

A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡

B.未按照节能设计进行施工

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测

D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重

【答案】：A53、关于施工许可证的申领，下列说法正确的有（）

A.由施工单位向工程所在地的县级人民政府建设行政主管部门申领

B.需要征收房屋的，其进度应达到70%以上

C.按照规定应该委托监理的工程已委托监理

D.只有全国人大及常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件

【答案】：D54、（2021年第1批真题）关于著作权保护期的说法，正确的是()。

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年

B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制

C.法人或者非法人组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年

D.法人或者非法人组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作法》保护

【答案】：C55、根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是()。

A.承诺需由受要约人向要约人作出

B.承诺必须以书面的形式通知要约人

C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致

D.承诺必须在要约有效期限内作出

【答案】：B56、根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）

A.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水

B.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护

C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水

D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20％

【答案】：A57、某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷、施工方诉至法院，后本案经

A.法院调解应由审判员一人主持

B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助

C.调解书与判决书的效力不同

D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力

【答案】：D58、在施工许可证的法定审批条件中，关于建设用地的说法正确的是（）。

A.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地

B.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证

C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证

D.乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证

【答案】：A59、根据《建设工程质量管理条例》，属于设计单位质量责任的是（）。

A.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合强制性标准

B.就审查合格的设计文件向施工单位进行交底

C.组织工程质量事故分析

D.与本工程的承包商或供应商存在利害关系的，应当回避

【答案】：B60、（2020年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备条件的是()。

A.为职工办理意外伤害保险

B.配备兼职安全生产管理人员

C.特种作业人员取得特种作业操作资格证书

D.有职业危害防治措施，并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装

【答案】：C61、招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：A62、根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（）。

A.预拌混凝土

B.袋装水泥

C.预拌砂浆

D.散装水泥

【答案】：B63、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（）。

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

【答案】：A64、（2020年真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于（）。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.特别应急预案

【答案】：A65、下列关于依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是（）。

A.国有资金占控股或主导地位的项目，应当公开招标?

B.政府采购货物邀请招标，采购人依法从符合相应资格条件的供应商中选取3家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标?

C.招标人对工程及有关的货物、服务可进行总承包招标?

D.对于技术复杂的项目，招标人可分两阶段进行招标

【答案】：B66、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是（）。

A.职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的

B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的

【答案】：B67、（2017年真题）关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。

A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理

D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

【答案】：D68、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()，经其同意继续承保后，依法转让合同。

A.被保险人

B.保险人

C.受益人

D.投保人

【答案】：B69、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲不能够进行质押的是（）。

A.汇票

B.流通股

C.房屋产权

D.知识产权中的财产权

【答案】：C70、关于危险废物污染环境防治，说法正确的是（）

A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志

B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证

C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证

D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准

【答案】：B71、当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审。人民法院应当再审的情形不包括（）。

A.有新的证据，足以推翻原判决

B.原判决认定的基本事实缺乏证据证明

C.原判决认定事实的主要证据是伪造的

D.原判决适用的法律已被废止的

【答案】：D72、（2018年真题）根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

【答案】：A73、根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）。

A.3年

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】：A74、（2016年真题）关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。

A.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

D.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

【答案】：D75、某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮，需重建部分建筑，则承揽该项目的施工单位必须具有（）。

A.建筑行政主管部门颁发的资质等级证书

B.文物行政管理部门颁发的文物保护工程资质证书

C.A和B满足其一即可

D.A和B必须同时具备

【答案】：D76、建设用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。

A.法律直接规定

B.当事人约定

C.出让人决定

D.受让人决定

【答案】：B77、（2021年真题第2批）下列行为中，属于施工企业业务承揽不良行为的是（）。

A.超越本单位资质承揽工程的

B.允许其他单位或者个，人以本单位名义承揽工程的

C.涂改、伤造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

【答案】：D78、涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的（）。

A.30%

B.50%

C.75%

D.80%

【答案】：A79、某房地产开发公司拟在某市旧城区一块地上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为20000万元，工期为18个月，按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在（）。

A.确定施工单位前

B.住宅小区工程开工前

C.确定监理单位前

D.住宅小区工程竣工验收前

【答案】：B80、某施工单位技术负责人李某2015年3月上班，2016年5月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。当地的上年度职工月平均工资为2500元，李某上月工资6000元，前12个月平均工资8500元，如李某不愿意回单位上班，可主张（）赔偿金。

A.12750元

B.25500元

C.11250元

D.22500元

【答案】：D81、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道加油，到达机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了10万元的损失，王某要求张某承担违约责任。根据民法典的规定，张某的行为（）。

A.不构成违约，因为双方没有签订书面合同

B.不构成违约，因为不可抗力可以免责

C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10万元的损失

D.构成违约，但王某不能要求张某赔偿10万元的损失

【答案】：D82、（2015年真题）下列情形中，投标人中标有效的是()。

A.投标人给予招标人金钱获取中标

B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标

C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

【答案】：B83、专利权的保护期限开始时间为()

A.10年

B.15年

C.申请日

D.核准注册之日

【答案】：C84、关于违约责任免除的说法，正确的是（）

A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效

B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除

C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任

D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方

【答案】：C85、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。

A.城镇市政基础设施工程

B.国务院批准开工报告的工程

C.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅

D.工程投资额在20万元以上的工程

【答案】：A86、缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为（）年，最长不超过（）年，由发、承包双方在合同中约定。

A.2，3

B.3，5

C.1，3

D.1，2

【答案】：D87、下列不构成侵权的行为是（）。

A.故意毁损他人财物

B.施工现场的施工噪声造成不便

C.违约行为给他人造成逾期利润损失

D.建筑物倒塌给他人财产造成损失

【答案】：C88、场景(九）

A.仲裁庭

B.建设行政主管部门

C.上级仲裁委员会

D.人民法院

【答案】：D89、红星建筑工程公司委托其业务员田某外出采购水泥；在此期间，田某以红星建筑工程公司的名义与A公司签订一份钢材购销合同，则田某的行为属于()。

A.无权代理

B.有权代理

C.滥用代理权

D.法定代理

【答案】：A90、关于保险主体的说法，正确的是（）。

A.被保险人负有支付保险费的义务

B.投保人可以与被保险人不一致

C.受益人应当是被保险人

D.被保险人不得为两个以上

【答案】：B91、关于合同解除的说法，正确的是（）

A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除

B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不在履行

C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同

D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动解除

【答案】：B92、全国重点文物保护单位的建设控制地带的划定并公布，应由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同相关单位进行。该相关单位是（）。

A.文物保护单位

B.城乡建设主管部门

C.文物核定单位

D.城乡规划行政主管部门

【答案】：D93、下列各项不属于安装工程一切险保险范围的是（）。

A.地震造成的设备损害

B.大气放电造成的电气设备损害

C.火灾造成的设备损失

D.设备安装时的意外事故

【答案】：B94、根据《生产安全事故应急条例》公应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。

A.事故责任单位

B.有关人民政府

C.应急救援队伍

D.事故责任个人

【答案】：A95、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。

A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档

【答案】：D96、（2016年真题）在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

【答案】：D97、关于行政复议决定的做法正确的是（）。

A.行政复议应采取书面审查的办法

B.行收复议机关决定撤销该具体行政行为的，可以责令申请人一定期限内重新作出具体行政行为

C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请

D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求

【答案】：B98、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。

A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止

B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除

C.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同

D.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行

【答案】：D99、2021年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人重伤，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：B100、（2019年真题）关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.履约保证金不得低于中标合同金额的10%

B.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿

C.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保

D.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交

【答案】：D101、（2018年真题）关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。

A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求

C.施工企业与项目经理签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程

D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体

【答案】：A102、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。

A.应按合同约定的价格4000元/吨结算

B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算

C.应当按新旧价格的平均值结算

D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同

【答案】：B103、某项目约定的开工日期为2019年5月1日。同年2月10日该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。

A.2019年2月10日

B.2019年4月20日

C.2019年5月1日

D.2019年5月10日

【答案】：B104、（2021年真题第1批）关于施工合同违约赔偿损失范围的设法，正确的是（）。

A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失

B.订立合同时对因违法造成的损害不可预见，违约方也应承担赔偿责任

C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿

D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内

【答案】：D105、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元

【答案】：C106、根据《招标投标法》规定，下列选项正确的是（）。

A.招标的项目公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布

B.省政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门批准，应当邀请招标

C.邀请招标可以向个人发出投标邀请书

D.公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

【答案】：D107、关于水池满水试验时机的说法正确的是（）。

A.混凝土水池，是在防水层施工之后进行

B.混凝土水池，是在保温层施工之后进行

C.装配式预应力混凝土水池，是在预应力施加前进行

D.对于石砌体水池，是在池体勾缝之后进行

【答案】：D108、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有()。

A.承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行

C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日

D.没有约定垫资利息的，可以要求支付利息

【答案】：A109、关于监理单位相关质量责任和义务的说法中，错误的是（）。

A.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

B.工程监理单位不得转让工程监理业务

C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

D.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任

【答案】：C110、根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门颁发的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内。

A.5日

B.10日

C.15日

D.20日

【答案】：C111、关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（）。

A.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

B.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖

C.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则

【答案】：B112、建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于（）人的专职安全生产管理人员。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A113、在公共场所、道旁或通道上挖坑、修缮、安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成人员损害的，施工单位应承担赔偿损失责任，这种责任属于（）。

A.违约责任

B.侵权责任

C.刑事责任

D.行政责任

【答案】：B114、某总承包单位按合同约定将工程非主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。由于分包单位不服从总承包单位的安全管理，该工程施工过程中，分包工程发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是(）。

A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责

B.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

C.工程总承包单位应当独立的完成整个工程，不允许分包

D.分包单位对所造成的事故，负主要责任

【答案】：C115、下列属于资质许可机关应当依法撤回建筑业企业资质的情形有（）

A.组织许可机关工作人员超越法定职权准予资质许可的

B.企业不再符合相应资质标准要求条件的

C.企业依法终止的

D.企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的

【答案】：B116、乙施工单位通过招投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了设备合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。

A.该补充协议属于可撤销合同

B.招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款

C.应以补充协议作为结算工程价款依据

D.乙方行为构成合同违约

【答案】：B117、张某在甲施工单位连续工作满八年；李某与乙监理公司已经连续订立二次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作两年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了十二年，但期间曾离开过公司，则应签订无固定期限合同的是（）。

A.张某

B.李某

C.王某

D.赵某

【答案】：B118、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.所有权

【答案】：D119、下列关于合同变更的说法，正确的是（）。

A.合同生效后，当事人名称发生变更的，相当于合同发生了变更

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为已变更

C.如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，变更的内容对另一方有约束力

D.合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商

【答案】：D120、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。

A.诉讼文书寄出的日期为送达日期

B.送达诉讼文书必须有送达回证

C.受送达人被监禁的，应当公告送达

D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达

【答案】：B121、关于诉讼代理人，下列说法正确的是（）。

A.诉讼代理人就是委托诉讼代理人

B.当事人的近亲属可以被委托为诉讼代理人

C.当事人可以委托3人为自己代理

D.授权委托书中的“全权代理”，可以认定为诉讼代理人已获得特别授权

【答案】：B122、工程监理单位在对专项施工方案审查时，审查的重点是()

A.安全生产投入是否充足

B.是否符合工程建设强制性标准

C.施工现场人员的安全生产管理能力

D.安全技术措施是否得到落实

【答案】：B123、某施工单位在混凝土搅拌场处私设排污口，将生产过程中产生的废水直接排入水沟，经水沟进入稻田，形成了板结，使几十亩水稻受损严重。市环保局可责令该施工单位限期改正，限期拆除私自设置的排污口，并对其处以()的罚款。

A.1万元

B.2万元以上10万元以下

C.15万元

D.10万元以上15万元以下

【答案】：B124、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于施工起重机械的出租和安装，说法正确的是（）。

A.安全技术档案不完整或者保护装置不齐全的，应当在出租后规定期限内补齐

B.超过制造厂家规定的使用年限的，应当报废并在备案机关办理注销手续

C.安装、拆卸施工起重机械，应当由安装单位编制专项方案，并由安装单位专职安全员签字

D.建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当组织验收

【答案】：B125、某建筑公司于2013年4月2日提出申请，于2013年4月12日获得工商行政管理部门核准营业执照，于10月5日提出申请，于11月3日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（）。

A.2013年4月2日

B.2013年4月12日

C.2013年10月5日

D.2013年11月3日

【答案】：B126、关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。

A.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉

B.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定，需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内

C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉

D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理

【答案】：A127、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。

A.先予执行

B.查封

C.拍照

D.制作笔录

【答案】：A128、企业隐瞒有关情况或提供虚假资料申请建筑企业资质的，除按规定处罚外，（）年内不得再次申请办理资质证书。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A129、建筑施工企业以欺骗贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，（）年内不得再次申请安全生产许可证。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C130、（2021年真题第2批）根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是（）。

A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款

B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款

C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款

D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款

【答案】：A131、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方问意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】：B132、关于无效合同的说法，不正确的有（）。

A.无效合同自始无效，但部分条款有效

B.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还

C.超越资质等级或借用他人资质承揽工程签订的合同无效

D.违反法律、法规订立的合同无效

【答案】：D133、设计单位在编制设计文件时，应结合实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定（）提供技术保障。

A.安全防护措施

B.安全操作规程

C.施工方案

D.专项施工方案

【答案】：A134、下列行为属于工程质量不良行为的是（）。

A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的

D.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的

【答案】：C135、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约源、保护环境的前提下，按照()的原则实施。

A.减少废物产生

B.减量化优先

C.能源消耗最低

D.再利用优先

【答案】：B136、关于土地所有权的说法，正确的是（）。

A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有

B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有

C.宅基地属于农民家庭所有

D.自留山属于农民集体所有

【答案】：D137、下列关于民用建筑节能的表述正确的是（）。

A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门可以颁发建设工程规划许可证

B.国家限制使用或禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备

C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生能源利用系统

D.企业应当制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准

【答案】：B138、关于租赁合同期限的说法.正确的是（）

A.租赁期限约定不明确的，推定为6个月

B.租赁合同未约定租赁期限的，视为不定期租赁

C.租赁期限超过20年的，租赁合同无效

D.定期租赁期限届满，承租人继续使用租赁物的，延续原租赁合同期限

【答案】：B139、（2017年真题）根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。

A.颁发施工许可证

B.工程竣工验收合格

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满

【答案】：B140、父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于（）。

A.指定代理

B.委托代理

C.无权代理

D.法定代理

【答案】：D141、场景（三）

A.企业法人代表

B.主要负责人

C.项目负责人

D.安全生产员

【答案】：B142、根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）。

A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D.监理单位将监理合同转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】：B143、（2021年第2批真题）关于用能单位法定义务的说法，正确的是()。

A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理

B.用能单位不得对能源消费实行包费制

C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计

D.用能单位应当建立循环经济制度

【答案】：B144、（2016年真题）关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更

B.合同变更与工程变更范围一致

C.合同变更协议自签字之日起生效

D.发包人可依据其单方意见变更合同

【答案】：A145、某大型工程基坑支护前，施工项目部拟安排专项方案的安全施工技术交底工作。以下说法正确的是（）。

A.施工单位技术负责人应当向项目经理进行交底

B.方案编制人员应当向现场管理人员进行书面交底

C.负责项目管理的技术人员应当向安全员书面交底

D.交底记录无需专职安全员签字

【答案】：B146、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是(）。

A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁

B.应由甲仲裁委员会进行仲裁

C.只能向有管辖权的人民法院起诉

D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

【答案】：C147、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。

A.申请延期

B.自行废止

C.报发证机关核验

D.重新更换

【答案】：C148、由于制定的主体、程序、时间、适用范围等的不同，具有不同的效力，形成法的效力等级体系。关于法的效力层级，下列说法错误的是()。

A.法律至上

B.上位法优于下位法

C.特别法优于一般法

D.新法优于旧法

【答案】：A149、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是（）。

A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督

B.监理工程师应当对工程勘察、设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督

C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督

D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督

【答案】：A150、甲、乙分别属于不同省份的居民，因工程纠纷甲将乙诉至被告乙所在地的区人民法院，法院依法作出一审判决。乙对该判决不服，上诉至其所在地中级人民法院。法院经审理，作出了驳回上诉、维持原判的二审判决。现被告乙拒不执行判决，原告应向（）申请强制执行。

A.被告乙所在地中级人民法院

B.原告甲所在省高级人民法院

C.被告乙所在地区人民法院

D.原告甲所在市中级人民法院

【答案】：C151、下列关于地役权的表述中，正确的是（）。

A.地役权可以单独转让

B.地役权自登记时设立

C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同

【答案】：C152、将工程转包或违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人而拖欠农民工工资的，下列说法正确的是(）。

A.建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任

B.不具备用工主体资格的组织和个人承担清偿责任，建设单位或施工总承包单位不承担清偿责任

C.建设单位或施工总承包企业只以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资

D.因拖欠工资发生大型群体事件，只将不具备用工主体资格的组织和个人列入黑名单

【答案】：A153、根据《民法典》，土地承包经营权属于（）。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.准物权

【答案】：B154、关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

B.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级

D.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

【答案】：D155、在分期付款的合同，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。同时向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一

【答案】：D156、下列关于劳动合同的说法，正确的是（）。

A.建立劳动关系而没有订立劳动合同的，应该在用工之日起3?个月内签订劳动合同?

B.劳动合同一律采用书面形式?

C.非全日制用工是采取小时计酬、每天工作不超过4?个小时，每周不超过24?小时的用工形式?

D.企业名称、法人代表、主要负责人和投资人变更，不影响劳动合同的履行

【答案】：D157、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A.技术复杂的项目，招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由招标人根据招标文件确定的标准和方法进行审查

C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当重新招标

D.招标人可以设置标底

【答案】：D158、《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括()。

A.工程质量保修制度

B.施工许可制度

C.竣工验收备案制度

D.工程质量事故报告制度

【答案】：A159、某起生产安全事故造成9人死亡、51人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：B160、所谓投标有效期，是指（）的日期。

A.发售招标文件到投标截止时

B.发售招标文件到签发中标通知书之日

C.投标截止之日到签发中标通知书之日

D.投标人投送投标文件之日至投标保证金失效之日

【答案】：C161、下列情形中，符合施工许可制度的是（）。

A.实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过三个月的，要重新办理开工报告批准手续?

B.某工程办理施工许可证后因故不能按时开工，半年中曾两次申请延期?

C.某工程因洪水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时应报发证机关核验施工许可证?

D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时应重新办理施工许可证

【答案】：B162、开标地点应当为（）。

A.招投标双方确认的地点

B.建设行政主管部门指定的场所

C.招标文件中预先确定的地点

D.投标人共同认可的地点

【答案】：C163、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后，应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

【答案】：D164、（2016年真题）《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-）主要由()三部分组成。

A.总则、分则、附则

B.总则、通用条件、专有条件

C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

D.总则、正文、附件

【答案】：C165、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A.转让

B.抵押

C.出资入股

D.投保火灾险

【答案】：D166、注册建造师李某未按工程建设强制性标准执行，情节严重，李某受到的处罚是吊销执业资格证书，一定期限内不予注册。该一定期限是()。

A.2年

B.3年

C.5年

D.8年

【答案】：C167、全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。

A.县级人民政府

B.省级人民政府

C.国务院

D.省级文物行政部门

【答案】：B168、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。

A.施工单位对暂时不能开工的建设用地，超过1个月的，应当进行绿化，铺装或者遮盖

B.运送容易散落、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭、严密，但需保证车辆清洁

C.城市范围内主要路段施工工地设置高度不小于2.8米围挡

D.一般路段施工工地设置高度不小于1.8米围挡

【答案】：D169、对依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的，下列处罚不符合《消防法》规定的是（）。

A.责令停止施工

B.责令停止使用

C.责令停产停业

D.处三万元以下罚款

【答案】：D170、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（）。

A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标

B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

C.招标人签收投标文件后。特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件

D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情形

【答案】：D171、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）。

A.15日

B.20日

C.30日

D.10日

【答案】：D172、在诉讼时效期间的最后6个月内因不可抗力，权利人不能行使请求权的，诉讼时效（）。

A.终结

B.中止

C.中断

D.重新计算

【答案】：B173、关于招标，下列说法正确的是（）。

A.招标人根据招标项目的具体情况，可以组织提交申请的潜在投标人踏勘项目现场

B.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于7日

C.应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项

D.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用，可以以营利为目的

【答案】：C174、（2017年真题）甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县。在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材毁损。该损失应由()。

A.甲承担

B.乙承担

C.丙承担

D.甲与丙分担

【答案】：C175、关于不符合强制性建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）。

A.不得批准开工建设

B.已开工建设的，应当责令停止施工

C.已开工建设的，应当责令限期改正

D.已建成的，可以正常使用

【答案】：D176、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断

C.仲裁裁决作出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

【答案】：D177、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。

A.质押权

B.抵消权

C.抵押权

D.留置权

【答案】：D178、某建设工程在施工过程中发生一起安全事故，导致5人死亡，20人重伤，直接经济损失5,000万元，则此次事故为（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

【答案】：C179、某建设工程发生了工程质量事故，经鉴定事故是由于设计方的原因造成的。对此，设计单位应当履行的法定义务是提出相应的()。

A.技术处理方案?

B.损失赔偿方案?

C.责任认定方案?

D.设计变更方案

【答案】：A180、按照《民法典》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。

A.建筑物

B.构筑物

C.支票

D.土地

【答案】：C181、下列关于我国法的形式和效力层级说法，正确的是（）。

A.地方性法规可以就本行政区域内民族区域自治制度作出规定

B.部门规章和地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该由国务院裁决

C.部门规章的效力高于地方性法规

D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会裁决

【答案】：B182、人力资源和社会保障部《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规[2017]16号）规定，用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资“黑名单”，下列情形中，不属于拖欠工资“黑名单”的是（）。

A.无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的

B.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件造成严重不良社会影响的

C.因拖欠农民工工资违法行为引发极端事件造成严重不良社会影响的

D.因农民工无故罢工而拖欠农民工工资

【答案】：D183、（2021年第2批真题）某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是()。

A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查

B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动

C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动

D.若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动

【答案】：B184、【2017年真题】某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

【答案】：B185、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。

A.随时解除

B.预告解除

C.经济性裁员

D.刑事性裁员

【答案】：A186、某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其作出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，向（）申请行政复议。

A.市环保局

B.省建设厅

C.市人民政府

D.省级人民政府

【答案】：C187、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。(2017)

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年，不能终止、中断

C.仲裁裁决作出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

【答案】：D188、当事人申请仲裁必须符合的条件不包括()

A.有仲裁协议

B.有具体的仲裁请求和事实、理由

C.属于仲裁委员会的受理范围

D.属于仲裁委员会管辖

【答案】：D189、（2014年真题）发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是()。

A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工

B.拖欠垫资利息

C.施工现场安装摄像设备全程监控

D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付

【答案】：A190、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。

A.甲某的行为属表见代理，该合同有效

B.甲某的行为属无权代理，该合同无效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

【答案】：D191、关于履约保证金的说法，正确的是（）。

A.中标人必须交纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%

C.履约保证金是招标人向中标人提交的保证金

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

【答案】：D192、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织专家对专项方案进行论证。

A.建设单位

B.施工单位

C.施工项目部

D.监理单位

【答案】：B193、建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于（）。

A.主合同

B.从合同

C.无偿合同

D.计划合同

【答案】：B194、关于承担代理责任的做法，正确的是（）。

A.代理行为的法律后果由代理人与被代理人员共同承担

B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任

C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任

D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任

【答案】：C195、（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。

A.是否达到工程使用功能要求

B.是否达到施工要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

【答案】：C196、张某在拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在张某居住地相关调解人员的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”，此后，张某与雇主又共同向当地人民法院申请确认该调解协议。这种调解形式属于()

A.行政调解

B.法院调解

C.人民调解

D.仲裁调解

【答案】：C197、关于工伤保险，下列说法正确的是（）。

A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险

B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险

C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳

D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成

【答案】：B198、甲单位家属区新建工程项目通宵施工，施工噪声严重影响职工休息，构成侵权之债。此债中债权人是()。

A.甲单位

B.施工单位

C.行政监督部门

D.甲单位职工

【答案】：D199、关于第二审程序，下列说法正确的是（）。

A.第二审人民法院审理对判决的上诉案件，审限为3个月

B.第二审人民法院审理对裁定的上诉案件，审限为50日

C.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起10日内提起上诉

D.当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉

【答案】：A200、关于工程质量保修书和最低保修期限的说法，正确的有（）。

A.建设单位使用不当或擅自改动结构导致的质量问题，施工单位也应承担保修责任

B.电气管线、装修工程的最低保修期限都是2年

C.质量保修书内容包括保修范围和保修期限

D.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

【答案】：B201、关于仲裁的说法，错误的是（）。

A.仲裁委员会的审理独立于行政机关

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员可以由当事人选定

D.仲裁裁决作出后，不可以再起诉

【答案】：B202、甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，则关于仲裁裁决的说法，正确的是（）。

A.应按乙、丙的意见作出仲裁书

B.乙、丙应服从甲的意见作出仲裁裁决

C.应将甲、乙、丙各自的意见全部列出提交仲裁委员会作出决定

D.应按甲的意见作出仲裁裁决，同时必须在笔录中如实记载乙、丙的意见

【答案】：A203、某在建工程，施工企业为了材料运输方便，与某化工厂订立合同，支付一定的费用，通过厂区内的道路运送材料。在此合同中，施工企业的权利是（）。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地建设权

【答案】：B204、（2017年真题）关于仲裁协议效力的说法。正确的是()。

A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出

B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求