2023强电工程施工合同_第1页
2023强电工程施工合同_第2页
2023强电工程施工合同_第3页
2023强电工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

强电工程施工合同一、合同概述本合同是根据甲方（简称“业主”）与乙方（简称“施工单位”）之间就执行业主提供的强电工程施工项目（简称“项目”），对各项条款、条件和义务达成一致后所订立的合同。二、合同内容工程概况1.1业主将委托施工单位对强电工程进行设计、施工和验收；1.2项目所在位置：_____________；1.3工程范围：_____________。工程质量要求2.1施工单位必须严格按照国家强电工程施工标准及相关法规执行，保证施工工艺、质量符合要求；2.2工程材料、设备的选用应符合国家相关标准，并需提供符合质量要求的产品合格证明。工期安排和进度计划3.1施工单位应按照约定的工期进行施工，并保证工程进度的合理安排；3.2如因施工单位原因导致工期延误，施工单位需承担违约责任；3.3如因业主原因导致工期延误，业主应支付相应的违约金。付款方式4.1根据项目进度，业主按照约定的付款方式进行付款；4.2如施工单位未按时完成里程碑节点，业主有权暂停付款事宜。工程保修及质量责任5.1施工单位应按照国家相关规定，提供工程保修期；5.2工程保修期间，对于因施工单位原因造成的质量问题，施工单位免费提供维修服务；5.3工程保修期满后，施工单位不再承担责任。工程变更6.1如有工程变更需求，需由业主提出书面变更通知；6.2双方就工程变更后的工程范围、价格等进行协商并达成一致。违约责任7.1若一方违约，需承担违约责任，违约方应支付对方相应的违约金；7.2如因一方违约导致另一方遭受经济损失，违约方应负责赔偿。争议解决8.1双方在履行合同过程中发生争议，如经协商无法解决，应提交至所在地人民法院解决。三、合同生效与解除本合同经双方合法代表签字并加盖单位公章后生效；在履行本合同期间，如需解除合同，双方应书面协商达成一致。四、附则本合同一式两份，业主和施工单位各持一份，具有同等效力；本合同附件包括但不限于：设计图纸、工程规范等相关文件；合同中未尽事宜，双方应协商解决，并以补充协议的形式进行修订。为《强电工程施工合同》的主要内容，业

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论