建筑施工建设工程勘察合同_第1页
建筑施工建设工程勘察合同_第2页
建筑施工建设工程勘察合同_第3页
建筑施工建设工程勘察合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页建筑施工建设工程勘察合同合同编号：甲方（委托方）：（以下简称甲方）法定代表人（或委托代理人）：联系地址：联系电话：电子邮箱：乙方（勘察方）：（以下简称乙方）法定代表人（或委托代理人）：联系地址：联系电话：电子邮箱：鉴于甲方拟开展建筑施工建设工程，并需要进行勘察工作，双方本着平等互利、公平交易的原则，就进行如下勘察合作达成一致：一、勘察范围及内容1.1勘察范围：本合同涉及的建筑施工建设工程的勘察范围包括但不限于：工程造价估算、勘察设计、工程勘察测量、勘察报告编制等。1.2勘察内容：根据甲方提供的工程要求，乙方将按照规范和标准进行勘察、设计工作，并编制相应的勘察报告。二、勘察成果2.1勘察成果：乙方应按照甲方的要求，按照国家相关法律法规、规范和标准，及相关勘察行业的规章制度，踏勘工程现场，对要勘察的工程进行详细测量和调查，形成相应的勘察成果。2.2勘察报告：乙方应在勘察完成后，及时编制相应的勘察报告，并将报告提交给甲方。勘察报告应包括勘察过程中的详细测量数据、勘验照片、勘察结论等内容，并应符合国家有关法律法规的规定。三、费用及支付方式3.1勘察费用：甲方按照乙方提供的勘察服务的工作量和质量，支付相应的勘察费用。勘察费用根据双方协商一致的具体费用标准进行计算。3.2支付方式：甲方应在勘察合同签订后的五个工作日内，支付参建方约定的首期款项，乙方完成勘察工作后，甲方应及时支付尾款。四、建设工期和责任划分4.1建设工期：乙方应按照双方约定的工期完成勘察工作，并在规定期限内提交勘察成果。4.2勘察工作延误责任：若乙方因自身原因导致勘察工作延误，乙方应承担相应的责任，并按照双方约定的方式进行赔偿。五、保密条款5.1保密义务：在合同有效期内和合同终止后，双方应对勘察工作中获取的与甲方业务相关的信息保密，未经甲方许可，不得向第三方泄露。5.2违约责任：若因乙方违反保密约定给甲方造成损失的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此受到的损失。六、争议解决6.1解决方式：本合同执行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商解决。若协商不成，可向双方约定的仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。6.2合同终止：除非双方一致同意，否则本合同不得终止。七、其他条款7.1合同的订立和效力：本合同自双方盖章之日起生效，并经双方代表或委托人签字确认后具有法律效力。7.2知识产权：乙方在勘察过程中所产生的知识产权归乙方所有，未经乙方同意，甲方不得擅自使用或转让相关的知识产权。7.3合同的变更和补充：本合同的变更和补充应由双方协商一致，并以书面形式进行。7.4合同的备案：本合同经双方签订后，甲方应进行备案，并按照相关法律法规履行备案手续。甲方（盖章）：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论