2023建设工程施工合同示本正规版_第1页
2023建设工程施工合同示本正规版_第2页
2023建设工程施工合同示本正规版_第3页
2023建设工程施工合同示本正规版_第4页
2023建设工程施工合同示本正规版_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

最新建设工程施工合同示范文本1.引言本文档为最新建设工程施工合同示范文本，旨在规范和明确建设工程施工合同的主要条款、权责义务以及双方的权益，以保证双方的合法权益得到保障。本示范文本适用于在建设工程领域的各类施工合同。2.合同主体合同双方为乙方（承包商/施工方）和甲方（建设单位/业主）。本合同依法经双方当事人协商一致订立，具有法律效力。3.合同内容3.1项目概况双方就工程项目的设计、施工、验收等事宜达成一致：[项目名称/编号]。项目详细信息如下：项目地质：[地质]项目规模：[规模]工程性质：[性质]工程周期：[周期]工程费用：[费用]3.2合同价款根据双方的协议，本项目的合同价款为人民币金额[金额]（大写：[金额大写]）。合同价款包含了设计、施工、设备采购、工期检查等所有费用。双方确认在工程竣工验收前，不得要求进行价款调整。3.3工程进度付款计划：甲方按照本合同约定的工程进度和质量验收标准，按照进度支付乙方工程款项：第一期进度款：[金额]，于合同签订后[天数]个工作日内支付给乙方；第二期进度款：[金额]，于交付[具体阶段/日期]后[天数]个工作日内支付给乙方；第三期进度款：[金额]，于工程完工验收合格后[天数]个工作日内支付给乙方；最终竣工验收款：[金额]，于取得竣工验收证书后[天数]个工作日内支付给乙方。工期延误的责任和赔偿：乙方应按照合同约定的工期完成所有施工任务。如乙方未按时完成工程或造成工期延误，乙方应按照约定向甲方支付每日[金额]的违约金。3.4工程质量和验收标准工程质量标准：工程质量应符合国家有关技术标准和规范要求，具备设计要求和功能。工程验收：履行完合同约定的施工任务后，乙方应承担工程质量的终身责任，并按照约定提供竣工验收资料和证明文件。3.5双方权责义务乙方权利和义务：乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求，完成所有施工任务，并提供与施工有关的技术支持和咨询。甲方权利和义务：甲方应按时支付工程款项，并配合乙方完成施工任务。3.6纠纷解决双方在履行合同过程中发生的争议、纠纷或索赔，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.其他条款4.1变更和解除任何一方在变更或解除合同时，应书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面协议。未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。4.2合同生效和备案本合同自双方当事人签字盖章后生效，双方各执一份。本合同备案应及时办理，并按照法定程序进行归档。4.3附则本合同未尽事宜，应由双方协商解决，并作为合同的补充部分。5.合同解释本合同采用中文书写，双方对本合同的解释均以中文为准。为最新建

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论