《建设工程勘察设计合同条例》

建设工程勘察设计合同条例第一章总则第一条目的和依据为规范建设工程勘察设计合同的订立、履行和管理，保障工程质量，维护合法权益，促进建设工程和勘察设计行业健康发展，制定本条例。本条例依据《合同法》、《建筑法》、《城市规划法》等相关法规制定。第二条定义本条例中的术语定义如下：1.建设工程：指基础设施、公用事业、住宅、商业、工业、农业等工程项目。2.勘察设计：指对建设工程实施调查、勘验、设计、论证、评审等活动。3.勘察设计单位：指具备相应资质的从事勘察设计业务的技术机构。4.业主：指建设工程的投资者，包括企事业单位、个人或其他组织。5.勘察设计合同：指勘察设计单位与业主就勘察设计工作达成的书面协议。6.明确工程范围、任务等内容并达成共识是指业主与勘察设计单位在勘察设计合同中明确工程项目的范围、勘察设计的任务、报酬以及工期等要求，并且双方在合同中签字确认。7.工期：指勘察设计单位完成勘察设计工作所需的时间。第二章建设工程勘察设计合同订立第三条合同形式勘察设计合同采用书面形式订立。勘察设计合同应当包含勘察设计内容、工程范围、任务要求、责任和义务、报酬、工期、支付方式等主要条款。第四条合同订立程序招标方式选定勘察设计单位的，应当根据招标结果与中标单位签订勘察设计合同。非招标方式选定勘察设计单位的，应当与勘察设计单位协商确定合同内容，并签订勘察设计合同。勘察设计合同的签订应遵循公正、公平、诚实信用的原则。第五条合同内容勘察设计合同应当明确内容：1.勘察设计的范围和任务；2.工程实施依据和相关法律、规章、标准的要求；3.双方的权利和义务；4.勘察设计报酬的支付方式、数额和支付期限；5.完成勘察设计工作的工期；6.保密义务；7.合同解除和变更的情况和程序；8.争议处理和解决方式；9.双方签字确认的时间和地点。第六条合同补充文件根据实际需要，双方可以在勘察设计合同中增加补充文件的约定。补充文件与勘察设计合同具有同等效力。第三章建设工程勘察设计合同履行第七条勘察设计工作的质量勘察设计单位应当按照合同约定的要求，完成规范准确的勘察设计工作。勘察设计工作的质量应当符合法律、法规、标准和规范的要求，并经业主验收合格后方可交付使用。第八条工程变更和索赔勘察设计单位在履行合同过程中，如需要对工程进行变更，应当按照相关法律、法规和合同约定的程序办理。建设工程因勘察设计单位原因发生质量问题或造成损失时，勘察设计单位应当承担相应的经济责任。第九条合同履行期限勘察设计单位应按照合同约定的工期完成勘察设计工作。勘察设计单位不能按时完成合同约定的工作时，应及时通知业主，并报告具体原因，并采取措施加快工作进度。业主不能按时提供勘察设计工作所需的资料和条件，导致工期延误的，应承担相应责任。第四章建设工程勘察设计合同管理第十条合同备案勘察设计合同应当向有关建设主管部门备案。勘察设计合同备案内容应包括合同的主要条款和补充文件。第十一条合同档案管理勘察设计单位应当妥善保管勘察设计合同文本和备案材料，并在完成合同后60天内将相关材料归档备案。勘察设计单位应当按照相关法律、法规和规章的要求设置合同档案管理制度，确保合同档案的完整性、安全性和可检索性。第十二条合同履行监督建设主管部门可以对勘察设计合同的履行进行监督和检查。业主有权对勘察设计单位的勘察设计工作进行监督和检查。第五章法律责任第十三条违约责任勘察设计单位不履行或者不完全履行勘察设计合同义务的，应当承担违约责任。业主不履行或者不完全履行勘察设计合同义务的，应当承担违约责任。第十四条争议解决勘察设计合同的争议，双方当事人可以协商解决；协商不成的，可以依法向人民法院提起诉讼。第十五条法律责任对于