下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑装饰工程施工合同乙种本完整版一、合同双方甲方:(委托人名称)地质:法定代表人:联系方式:乙方:(承包人名称)地质:法定代表人:联系方式:二、工程概况本工程名称:工程地点:工程范围:工程进度计划:三、工程费用及支付方式工程总造价:(大写)预付款:(大写)(百分比)%(工程总造价)进度款支付方式:(1)首期进度款:(大写)(百分比)%(工程总造价)(工程开工后10个工作日内支付)(2)中期进度款:(大写)(百分比)%(工程总造价)(工程中期验收合格后10个工作日内支付)(3)尾款:(大写)(百分比)%(工程总造价)(工程竣工验收合格后10个工作日内支付)四、工程质量要求按照相关法律法规和国家标准执行。各项材料应符合工程设计要求,质量合格证明齐全。工程施工期间,乙方应派遣经验丰富的施工人员进行操作,确保施工质量。五、工期及违约责任工期要求:工程开工后(天/月)内完成。如因乙方原因造成工程延误,乙方每延误一天需向甲方支付违约金(大写)(金额)元。如因甲方原因造成工程延误,甲方应向乙方支付相应延期补偿费用。六、保证金乙方需向甲方支付保证金(大写)(金额)元,作为履约保证金。工程竣工验收合格后,甲方按照乙方履约情况返还保证金。七、材料和设备购买及验收乙方按照工程设计要求采购所需的材料和设备。材料和设备验收由甲方负责,验收合格后方可使用。八、工程变更如因设计或其他原因需要对工程进行变更,变更费用由甲方承担。双方同意在变更前签署变更合同,并明确变更内容和费用。九、施工安全和环境保护乙方在施工期间应严格遵守相关施工安全规定,确保工程施工安全。乙方应采取必要措施保护工程周边环境,减少对环境的污染。十、质量保修工程竣工验收后,乙方向甲方提供(保修期)的质量保修期限。在保修期内,如发现质量问题,乙方应及时修复。十一、争议解决双方在履行合同过程中如发生争议,应友好协商解决。如协商不成,可向相关仲裁机构提交仲裁申请。十二、附则本合同一式(多少)份,甲、乙双方各持(多少)份,具有同等法律效力。本合同于双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,双方可另行补充协议。十三、合同解除合同解除条件:(1)甲方经仲裁机构判决或法院裁定解除合同;(2)乙方违反合同约定导致无法履行合同;(3)合同履行过程中双方协商一致解除合同。合同解除后的责任:(1)已支付的费用,按照已完成工程部分进行结算;(2)双方应依法返还对方除完成工程部分外的财物。是建筑装饰工程施工合同乙种本完整版的内容,双方请仔细阅读并理解,如有疑问可协商解决。合同一式多份,各方持有一份,具有同等法律效力。甲方签字:________
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年茶楼服务外包协议3篇
- 2024年第三代半导体材料研发与生产合同
- 2024年钢筋直螺纹套筒连接工程承揽协议
- 2025年度自然人之间健身教练雇佣合同3篇
- 职业学院国家奖助学金实施办法(修订)
- 2024年适用消费贷款买卖协议样本版B版
- 2024年防水材料采购合同6篇
- 2025年度智能微电网转供电服务合同3篇
- 2024美容院专属供货及销售协议电子版下载一
- 2024年退化土地治理用草种购销合同
- 福建省泉州市2022-2023学年高一年级上册期末教学质量监测英语试卷(含答案)
- 继承传统文化弘扬中国精神
- 高考体育特长生培训
- 三年级下册口算天天100题(A4打印版)
- 广东省肇庆市2024届高三第二次教学质量检测数学试题(解析版)
- 部门预算编制培训课件
- 采购缺乏计划性的整改措施
- 《阀门安装一般规定》课件
- 边缘计算应用
- 江苏省建筑节能分部工程施工方案范本
- 危险化学品事故应急预案
评论
0/150
提交评论