1-2-贵州省某某县户用屋顶光伏发电小EPC合同

贵州省XX县分布式光伏发电站项目小EPC施工合同发包方（甲方）：XXX建设劳务有限公司承包方（乙方）：协议书合同编号：【000000】甲方：XXX建设劳务有限公司法定代表人：注册地址∶贵州省XXX号乙方：法定代表人：地址：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》以及《建筑工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现将安装分项工程的施工任务承包给乙方进行施工；甲乙双方就施工事项经协商达成一致，特定如下协议：第一条、工程名称及内容1.1工程名称∶屋顶分布式光伏发电项目1.2工程地点∶贵州省XXX（县）1.3承包范围∶分布式光伏发电站安装工程1.4投资方：XXX有限公司1.5工程概况：本期工程为贵州省（县）屋顶分布式光伏发电站项目、采用试点先行，分期建设的方式进行推进，项目拟选县、区域内乡镇具有比较丰富的屋顶资源，有利于规模化开发屋顶分布式光伏发电站项目建设。1.6工程体量：暂定为100MW左右。1.7工程期限:总日历天数365天。第二条、工程量及合同价款2.1承包工程量与甲方总工程量同步，据实结算。2.2本合同工程量单价为¥0.9元/瓦安装结算（含9个点增值税）。第三条项目进度付款3.1支付方式：电汇或银行转账。3.2工程进度款的支付条件和支付时间，乙方以小EPC的模式采购及安装。按每完成10户报进度付款，中途无借支。每月25日乙方上报工作量，经甲方审核后开当月审核工程款增值税发票，于10日内支付当月上报工程量合同价款的80%，以此类推结算。3.3剩余20%的工程尾款，其中17%滚动式支付，在第二批次进度中支付，3%的尾款是辅材材料质量保证金，满一年7个工作日内支付。第四条、材料要求4.1由乙方采购的所有材料，电缆线必须达到国家免检产品，其余材料达到国家标准。4.2本合同产品用于屋顶分布式光伏发电项目(甲方可根据项目属地实际情况选址调配乙方到其它具备施工条件的项目地施工）。4.3甲方负责：（提供光伏板、农户屋顶协调、并网、逆变器、资料、等工作）。乙方负责：（并网箱、支架、电缆线、接地桩、穿线管、防水胶条、胶带、防水胶）等的材料采购和整套组件安装工作。4.4乙方应在接到图纸后，按照施工进度计划向甲方提交材料、设备、构配件的供应计划；经甲方项目经理确认后，甲方应按供应计划要求的品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；甲方提供的材料、设备、构配件的数量、品种、规格、型号不符合要求的，乙方应在交接时提出，否则由此造成的相关损失（包含但不仅限于工期延误、质量损失、更换费用等）均由乙方承担；第五条、验收结算5.1甲方收到乙方提交的工程量清单后一周内组织验收，1个月内必须验收完毕，1个月内不验收视为验收合格，验收中因乙方原因造成的质量问题由乙方负责。第六条、质量鉴定标准：6.1按本合同相关的质量约定、合同附件质量标准，总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。质量验收等级以最后建设单位、甲方、质检站评定为准。6.2如乙方未能及时、有效地按照甲方要求进行工程质量、进度、安全文明等的整改工作，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，甲方将另行安排其他施工队伍进行相应的工作，由此发生的费用甲方将在支付乙方的工程款或未支付给乙方的进度款、结算款中扣除，并加收20%的管理费。6.3乙方在施工过程中被甲方现场负责人发现乙方错误施工提出指正，乙方无条件整改。如乙方不接受甲方现场管理人员的指令，甲方有权更换施工队伍，所发生一切损失由乙方承担。6.4甲方认为乙方存在安全隐患时，乙方必须在第一时间按甲方的要求进行整改,直至消除安全隐患。6.5由于乙方因整改、整改不及时、拒绝整改造成工期延误，工期延误及所发生的费用由乙方负责，具体按“工期管理”相关条款处理。第七条、不可抗力：7.1甲乙双方任何一方由于不可抗力（不能预见、不能避免、不能克服的客观情况）致使本合同部分不能履行或全部不能履行的，应在不可抗力发生后十五天内取得不可抗力发生地政府相关部门证明并向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，对方据此允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除对方承担违约责任。第八条、安全施工与检查：8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方施工出现的任何事故责任和因此而发生的全部费用，均由乙方承担。8.2乙方必须给劳务人员购买保险，配备劳动防护用品，按公司要求统一着装，并严格管理劳务人员，不得在施工工地酗酒，不得参与赌博、寻衅滋事、打架斗殴，不得阻碍甲方现场管理人员、行政主管部门行使监督检查工作，不得对前述人员进行任何形式的个人人身权益的侵害。8.3乙方应定期召开安全例会（每周），并形成会议记录，存入工程施工档案。8.4不发生重伤及以上人身事故，轻伤事故在0人次以下。8.5不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。8.6不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。8.7达到甲方提出的现场安全文明施工要求。8.8本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于8.8.1《中华人民共和国安全生产法》8.8.2国务院《建设工程安全生产管理条例》8.8.3国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》8.8.4国家经贸委《电力建设安全工作规程》（DL5009.1）8.8.5国家部委办相关安全的规定8.8.6国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》8.8.7国家电网公司《电力安全工作规程》8.8.8国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程8.8.9建设工程所属的地方安全、环境法规8.8.10建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度8.8.11甲乙双方的安全文明施工权力和义务8.9认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。8.10建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。第九条、保密及廉政条款9.1甲、乙双方及其雇员、代理人、代表或顾问应视本合同及其任何补充协议的所有条款和条件为商业机密，不经另一方同意，不得向任何第三方公开。第十条、甲乙双方责任10.1双方除执行以上各项合同条款的约定外，还应承担以下责任：10.2甲方的责任和义务：10.2.1提供具备开工条件的施工场地及工作面，提供施工现场以及相关工作协调、提供图纸、质量技术交底工作。10.2.2对乙方的施工进度、质量、安全进行全面监督、管理。10.2.3甲方负责与项目地政府及安装户的协调，不得影响乙方的正常施工，乙方不承担任何关系协调费用。10.3乙方的责任和义务10.3.1严禁乙方将承包范围的工作量转包或再分包给他人施工，否则甲方有权终止协议。10.3.2负责按甲方的进度及质量、安全要求，按期保质完成全部施工任务。对甲方提供的材料在施工过程中及工程验收前应履行保管、爱护义务；若材料丢失、损坏乙方应照价赔偿，且承担由此产生的工期延误责任。10.3.3乙方在施工期间须全面维护甲方的权益和企业形象，保守商业机密，遵守管理制度，服从现场管理。10.3.4乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场的标准化管理，因管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。应处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工及给甲方造成不良影响，否则甲方有权解除合同、责令退场，并要求赔偿相应损失。10.3.5乙方在没有收到建设方开工令和在施工过程中未经建设方委派的现场负责人签字同意安装的户用以及其它工商业厂房等，擅自作主安装的，建设方可以不认工程量，出现屋顶开裂、渗水等安全隐患及纠纷问题。乙方自行承担责任。第十一条其它规定11.1乙方按协议约定的价格完成平板屋面上的光伏板组件安装，必须按甲方指定的专业技术人员要求安装，保证整组光伏板在一个平面上。11.2乙方按图施工，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量合格。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。11.3在施工过程中如乙方中途退场或故意停工以及无力施工的，甲方有权终止合同。11.4关于农民工工资支付，乙方必须按月支付农民工工资，不得拖欠，如乙方拖欠农民工工资，由此引起农民工闹事、信访等一切事项，由乙方自行承担责任，与甲方无关。经甲方核对故意拖欠农民工工资的，甲方有权从乙方的民工工资保证金中代为支付，并追究法律责任，甲方有权终止合同。11.5杜绝利用本协议向第三方收取任何形式的保证金，如乙方利用本协议收取保证金引起的一切经济纠纷及法律责任由乙方自行承担。11.6在施工过程中因乙方原因未按设计施工图施工所造成的损失由乙方自行负责。第十二条、违约责任12.1.为保证本协议的履行，乙方自愿在本合同签订后（5）个工作日内向甲方指定的帐户激纳人民币（30万元）整作为履约保证金。在乙方的资质审核通过，激纳的保证金到位且本协议才能生效。12.2、因甲方逾期付款产生违约责任或利息，以尚未付款的工程款金额为基数，违约金的收取按照国家当期银行利息执行，逾期期限从合同约定的最后一次付款的时点起算。12.3未经双方一致书面同意，甲乙双方之间债权债务不可向第三方转让或以第三方债权债务相抵销。12.4本合同履行过程中甲方按合同约定发出有关变更通知，乙方按变更后的要求执行，本合同其他条款约定及合同条件不变。12.5本合同生效后，如果一方违约，违约方除了应当承担违约责任、支付违约金之外，还应当承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等。第十三条、附则13.1本合同签订后双方之间任何协议、函件、对账、验收报告等文件必须加盖公章方可有效，加盖专用章等非公章或个人签字的一概无效，对双方不具有法律效力及证明力。相关生效文件视为本合同的一部分、除本合同另有约定外与本合同具有同等法律效力。13.2本合同内容为打印文本，任何一方不得手工填写或擅自添加、删减、划改。如确需对本合同条款进行修改、补充和变更，应另行签订打印文本的补充协议，并经双方盖章确认。13.3合同履行过程中甲方人员个人出具的任何承诺或放弃有关权利的文件未经甲方加盖公章无效。13.4本合同一式【三】份，甲方执【二】份，乙方执【一】份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。如本合同解除，有关合同解除后的责任条款对双方仍具有约束力。双方之间发生任何纠纷应协商解决，协商不成的，双方可向工程所在地有管辖权的人民法院通过诉讼程序解决。13.5双方签字盖章后，合同成立，其它未尽事宜，双方可协商拟定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效应。（以下无正文、属签署部分）甲方（盖章）：法人或代理人（签字）：开户名称：XXX建设劳务有限公司开户银行：帐号：乙方（盖章）：法人或代理人（签字）：电话号码：开户名称：开户银行：账号：签订日期∶2023年月日签订地点：贵州XXX补充协议根据双方协商要求，补充以下条款：1、甲方在乙方施之前，必须协调好乙方的施工场地，不得耽误乙方正常施工，因甲方工作协调用户、单位、乡村公路及主材料等不到位，陪偿金不到位，导致乙方停工，责任及经济损失由甲方负责。2、乙方在正常施工过程中：因甲方按规定的时间内工程进度款尺尺不到位，5天以上乙方有权利停工并要求甲必须按规定的时间拨付工程进度款，因此导致停工的一切责任及经济损失由甲方负责。3、以上款条因甲方的原因导致停工5天。超过5天从第一天开始按天计算停工损失费用，大师傅300元一天，小工100元一天，大型20吨以上的吊机1000元一天，小型吊机、运输车500元一天，小汽车、小型转运车、300元一天