2023公路工程施工合同版_第1页
2023公路工程施工合同版_第2页
2023公路工程施工合同版_第3页
2023公路工程施工合同版_第4页
2023公路工程施工合同版_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公路工程施工合同版1.引言公路工程施工合同是指由业主与施工单位签署的，约定双方在公路工程施工过程中的权利和义务的法律文件。本合同旨在明确各方责任，保障工程的顺利进行。2.合同主体2.1业主业主名称：__________________________法定代表人：__________________________地质：__________________________联系方式：__________________________2.2施工单位施工单位名称：__________________________法定代表人：__________________________地质：__________________________联系方式：__________________________3.工程概况3.1工程名称公路工程名称：__________________________3.2工程地点工程地点：__________________________3.3工程规模工程总面积：__________________________3.4工期计划工期：__________________________4.合同条款4.1工程内容本工程的具体内容包括但不限于：交通施工；配套设施建设；环境保护；施工方案编制；工程监理。4.2技术要求施工单位应符合国家相关规定和标准，按照合同约定的质量和进度要求进行施工。4.3工程款项工程款项分期支付，具体支付时间和方式按照合同约定执行。4.4施工期限施工单位应按照合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向业主提交书面申请。4.5质量保证施工单位对所施工程质量负责，工程竣工后保修期为__________________，期间施工单位负责解决出现的质量问题。4.6现场管理施工单位应建立健全的现场安全管理制度，保障施工过程中的安全和秩序。5.合同变更在合同履行过程中，如有需要对合同内容进行修改或变更，双方应及时协商，并书面确认修改或变更事项。6.合同解除合同履行过程中，如发生情况之一，可解除合同：双方协商一致；法律法规规定。7.法律适用和争议解决本合同适用相关法律法规。在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.合同生效和效力本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。本合同自双方代表签字盖章之日起生效。业主：签字：__________________________日期：__________________________施工单位：签字：__________________________日期：__________________________结语本公路工程施工合同版旨在规范公路工程施工合同的内容，保障各方的权益，并

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论