2023全新建设工程施工合同示范文本范本

2023全新建设工程施工合同示范文本范本引言本文档为2023年全新建设工程施工合同示范文本范本，旨在为各方当事人提供一个合理和公平的施工合同范本作为参考，以促进建设工程施工活动的顺利进行。第一章总则第一条合同目的本施工合同的订立旨在规定建设工程施工的双方权利和义务，明确施工范围、标准和期限，以确保工程的安全、质量和按时完成。第二条合同签订的前提建设工程的详细设计和施工方案已经完成，并得到相关主管部门的批准。工程款项、施工期限和保修期等重要条款已经商定并确定。双方当事人应具备相应的施工能力和资质，并遵守国家法律法规和相关规定。第三条合同文本组成本合同由文件组成：合同正本；附件：工程图纸和设计文件；工程概算和付款方式；相关批准文件和证明材料。第四条合同解释本合同的解释应当参照国家有关法律法规和行业标准，如有争议，应当通过友好协商解决。如协商不成，双方当事人可以向有关仲裁机构申请仲裁。第二章双方权利和义务第五条履行义务施工方的义务：按照合同要求进行施工，并保证工程质量符合相关标准；严格遵守国家法律法规和相关规定；安排合适的人员和设备进行施工；定期向业主提供工程进展情况报告，并及时处理施工过程中的问题和变化；对施工过程中的延误、质量问题承担相应责任，并赔偿业主的损失。业主的义务：按照合同约定支付工程款项，并按期付款；接受施工方提供的工程进展情况报告，并及时处理变更请求；按时提供施工方需要的相关文件和许可证；对施工方和工程给予必要的配合和支持；维持良好的合作关系，及时解决合同履行过程中的争议。第六条双方权利施工方的权利：要求业主按时支付工程款项，并按合同约定提供相关支持；要求业主提供相关文件和许可证；要求业主按期接受工程交付；对工程款项和工程进度有监督和追索权。业主的权利：要求施工方按合同要求进行施工，并保证工程质量；要求施工方及时提供工程进展情况报告和变更请求；对施工方的施工过程进行监督和指导；要求施工方对工程质量问题进行整改和赔偿。第三章工程变更和索赔第七条变更与索赔的程序任何一方如果认为必须对工程范围、标准、质量或其他重要条款进行变更或索赔，应当提前书面通知对方，并提交详细的变更或索赔要求。双方当事人应当及时回复并协商解决变更或索赔事宜。第八条变更与索赔的原则变更：变更应当符合法律法规和相关规定；双方应当协商一致，并签订书面变更协议；变更导致的费用和工期变化应当公正合理地确定。索赔：索赔应当合理，并提供充分的证据支持；双方应当协商解决，如协商不成可申请仲裁。第九条索赔的方式如发生索赔争议，双方应当优先进行友好协商以解决纠纷。如果协商不成，双方可向有关仲裁机构申请仲裁。第四章合同履行和验收第十条工程履行施工方应当按照合同要求履行相关工程施工义务，并保证工程质量符合相关标准。业主应当按照合同约定支付工程款项，及时提供所需的配合和支持。第十一条工程验收工程竣工后，双方应当进行工程验收。工程验收应当由双方共同参与，对工程质量和合同履行情况进行评估，并形成书面工程验收报告。第五章合同变更和解除第十二条合同变更双方一致同意对本合同进行变更的，应当签订书面变更协议，并及时履行相应义务。未经双方一致同意，任何一方不得单方面变更合同。第十三条合同解除发生下述情况之一，本合同可以被解除：一方严重违反合同义务，经请求后拒不改正的；发生不可抗力事件，影响工程施工无法继续的；经双方协商一致解除合同的。合同解除应当按照合同约定进行，并履行相应的赔偿义务。第六章争议解决方式第十四条争议解决方式如双方就合同履行发生争议，应当采取方式解决：首先优先进行友好协商，以达成争议解决的一致意见。若协商不成，可向有关仲裁机构申请仲裁。双方在本合同中约定其他争议解决方式的，按照约定执行。第七章其他信息第十五条保密条款双方应当对合同履行过程中获得的商业秘密和机密信息予以保密，并在合同解除或终止后继续承担保密义务。第十六条执法和争议管辖本合同的订立、履行和解释均受制于的法律法规和相关规定。如发生争议，应当由合同签订地的有关法院管辖。第十七条其他约定双方可以在合同中约定其他的重要事项，并通