2023年监理工程师之交通工程目标控制自测模拟预测题库

2023年监理工程师之交通工程目标控制

自测模拟预测题库（名校卷）

单选题（共80题）

1、桥梁顶推施工中，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶

推力的（）o

A.1倍

B.1.5倍

C.2倍

D.3倍

【答案】C

2、软土地区施工时，砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂、砂

砾或碎石，含泥量应不大于5队最大粒径宜小于（）mmo

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】A

3、下列有关专项规划的环境影响评价的说法正确的是：（）

A.专项规划的环境影响报告书应当包括环境影响评价的结论

B.专项规划的编制机关应当在各专项规划草案报送审批前，举行论

证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对

环境影响报告书草案的意见

C.专项规划的编制机关在报批规划草案时，应当将环境影响报告书

一并附送审批机关审查。未附送环境影响报告书的，审批机关不予

审批

D.设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，作出决策前，应

当先由人民政府指定的环境保护行政主管部门或者其他部门召集有

关部门代表和专家组成审查小组，对环境影响报告书进行审查。参

加前款规定的审查小组的专家，应当从按照国务院环境保护行政主

管部门的规定设立的专家库内的相关专业的专家名单中，以随机抽

取的方式确定

【答案】A

4、钻孔灌注桩钻孔底沉淀物厚度，对于摩擦桩，要符合设计规定,

设计未规定时，对于直径WL5m的桩应不大于（）mmo

A.20

B.30

C.40

D.50

【答案】A

5、下列关于路基填料施工质量的要求中，错误的是（）0

A.宜选用级配好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料

B.含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料

C.泥炭土、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含

量的土等，可以直接用于填筑路基

D.粉质土不宜直接用于填筑二级及二级以上公路的路床，不得直接

用于填筑冰冻地区的路床及浸水部分的路堤

【答案】C

6、费用索赔月报表是（）共同使用的一个工程款支付流程表。

A.建设单位和施工单位

B.建设单位和监理单位

C.施工单位和监理单位

D.建设单位和设计单位

【答案】C

7、应采用（）以上的轮胎压路机紧跟同步碎石封层车进行碾压,

碾压应在胶结料变冷或太黏之前完成。

A.26

B.27

C.28

D.30

【答案】A

8、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其稳定性，每（）m3

抽检一次，有变化随时测。

A.4000

B.6000

C.3000

D.5000

【答案】D

9、在复合式衬砌结构中，通常称为初期支护的是（）。

A.锚杆支护

B.模筑混凝土衬砌

C.喷锚衬砌

D.喷射混凝土支护

【答案】C

10、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位（）o

A.0.5~1.0m

B.1.0~1.5m

C.1.5~2.0m

D.2.0~2.5m

【答案】B

11、公路工程质量评定等级分为合格与不合格，应按（）逐级评

定。

A.分部分项单位工程合同段和建设项目

B.建设项目合同段单位工程分部分项

C.分项分部单位工程合同段和建设项目

D.单位工程分部分项合同段和建设项目

【答案】C

12、下列关于税金的计算公式中，正确的是（）。

A.税金=（直接费+措施费+企业管理费）x建筑业增值税税率

B.税金=（直接费+措施费+企业管理费+规费）x建筑业增值税税

率

C.税金=（直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费）x建

筑业增值税税率

D.税金=（直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费+利润）

x建筑业增值税税率

【答案】D

13、《公路工程施工标准招标文件》（2018年版）通用合同条款规定,

签发缺陷责任期终止证书后，（）应审核承包人提交的最终结清

申请单。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.勘察人

【答案】B

14、关于虚工作的说法，正确的是（）o

A.虚工作只在单代号网络计划中存在

B.虚工作一般不消耗资源但占用时间

C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系

D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示

【答案】C

15、施工单位在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天

内，向监理工程师发出延期意向通知书。

A.14

B.28

C.30

D.42

【答案】B

16、工程项目管理中PDCA循环中的D指的是（）。

A.策划

B.实施

C.检查

D.处置

【答案】B

17、某工程有5个施工过程，划分为6个施工段组织固定节拍流水

施工，流水节拍为5d,施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程

的流水施工工期是（）九

A.50

B.55

C.57

D.60

【答案】c

18、路堑高边坡专项风险评估可分为施工前专项评估和施工过程专

项评估。下列路堑高边坡施工过程中，不需要开展施工过程专项风

险评估的是（）o

A.经论证出现了新的重大风险源

B.风险源（致险因子）发生了重大变化

C.现场揭露地质条件与事前判别的地质条件相差较大

D.施工工艺发生实质性改变

【答案】D

19、生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学

生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全

生产事项，责令限期改正，可以处（）以下的罚款

A.五万元

B.三万元

C.四万元

D.二万元

【答案】A

20、下列关于桥梁钢筋质量要求的说法中不正确的是（）。

A.进场应具有出厂质量证明书和试验报告单

B.进场时应检查其外观和标志

C.进场时应按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批抽取

试样进行力学性能检验

D.钢筋在工地存放的时间不宜超过3个月

【答案】D

21、将质量计量换算为体积计量的换算系数应由（）确定，并应

在此种计量方法使用之前征得（）的同意。

A.发包人，发包人

B.监理人，承包人

C.监理人，发包人

D.发包人，承包人

【答案】B

22、某企业于年初向银行借款2000万元，其年利率为12%,若按

月复利计息，则该年第3季度未借款本利和为（）万元。

A.2111.1

B.2112.5

C.2187.4

D.2237.5

【答案】C

23、双车道施工便道的宽度宜不小于（）m,单车道施工便道的

宽度宜不小于（）m,并宜设置错车道。

A.6.5；6.5

B.4.5；4.5

C.6.5；4.5

D.4.5；6.5

【答案】C

24、（）主要包括各种未经处理的粒料基层和各类沥青面层、碎

（砾）石面层或块石面层组成的路面结构。

A.柔性路面

B.刚性路面

C.半刚性路面

D.半柔性路面

【答案】A

25、指一定条件下易导致重大安全生产事故的风险的是（）o

A.重大风险

B.较大风险

C.一般风险

D.较小风险

【答案】B

26、土石路堤是指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的

路堤。

A.20%~80%

B.30%〜70%

C.40%〜60%

D.50%

【答案】B

27、由原材料成分和性能发生微小变化、工人操作的微小变化造成

的质量波动为（）。

A.周期性波动

B.正常波动

C.不规律波动

D.异常波动

【答案】B

28、监理工程师在费用监理中的职责权限不包括（）。

A.工程计量权

B.付款审批权

C.付款签证权

D.合同价款的调整权

【答案】D

29、发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须

招标的范围或未达到规定的规模标准的，合同价款调整的方法是

（）o

A.按照工程变更价款的确定方法确定价款，并以此取代暂估价，调

整合同价款

B.由承包人提出估价书，经监理人审查并经发包人同意，并以此取

代暂估价，调整合同价款

C.由监理人与合同双方当事人协商达成一致，确定新的价格取代暂

估价，调整合同价款

D.按照发包人要求的方法确定新的暂估价并以此取代原暂估价，调

整合同价款

【答案】A

30、关于挖孔灌注桩施工技术要求的说法，正确的是（）o

A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈

B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖

C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁

D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸

【答案】A

31、填方分几个作业段施工时，接头部位如能交替填筑，应分层相

互交替搭接，搭接长度应不小于（）o

A.Im

B.2m

C.3m

D.4m

【答案】B

32、某投资方案一次性投资500万元，估计投产后各年的平均净收

益为80万元，则该方案的静态投资回收期为（）年。

A.5.26

B.6.25

C.7.14

D.8.25

【答案】B

33、为发挥路面的功能，保证汽车安全和经济地行驶，即路面表面

应具有和保持一定的（），使汽车在高速行驶中需要紧急制动时

不致因路滑而产生侧向或超长的纵向滑移，乃至冲撞事故。

A.粗糙度

B.光滑度

C.坡度

D.强度

【答案】A

34、在我国安全生产的方针中，（）是手段和基本途径。

A.“安全生产”

B.“安全第一”

C.“预防为主”

D.“综合治理”

【答案】C

35、项目管理公司与项目发包人签订项目管理承包合同，代表发包

人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与

项目管理公司签订承包合同属于哪一种模式（）o

A.项目管理承包型

B.项目管理咨询型

C.代建型

D.项目总承包型

【答案】A

36、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管

部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算，大中修及技术改

造一般按通车后每隔6〜8年左右进行一次，每次大中修及技术改造

的费用按工程建设投资额的（）左右计算。

A.10%

B.5%

C.15%

D.20%

【答案】C

37、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（）应当

组织专家组对其专项方案进行充分论证。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.施工总承包单位

【答案】A

38、招标控制价应在招标文件中注明（）。

A.可以上调或下浮

B.不应上调或下浮

C.可上调，不可下浮

D.不可上调，可下浮

【答案】B

39、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或

监理工程师应把〃建设（）工程〃作为开展监理工作的总目标。

A.精品工程

B.平安工程

C.平安百年品质工程

D.品质工程

【答案】C

40、矿质混合料的配合比组成设计不包括（）

A.确定沥青混合料类型

B.确定矿质混合料的级配范围

C.确定级配曲线

D.确定沥青用量

【答案】D

41、在索赔事件影响结束后的（）天内，承包人应向监理人递交

最终索赔通知书。

A.14

B.25

C.28

D.30

【答案】C

42、下列属于水泥进场时需进行的检查是（）o

A.产品合格证

B.出厂检验报告

C.进场复验报告

D.散装仓号

【答案】D

43、某工程某月完成工作应支付1000万元工程款，此期间材料费上

涨30%,材料费占比为20%,该月应支付工程款为（）万元。

A.1000

B.1100

C.1060

D.1300

【答案】C

44、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形

式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）o

A.100m

B.120m

C.150m

D.200m

【答案】D

45、对于（）,事故单位应按照职责分工立即组织整改，确保及

时进行治理。

A.一般事故隐患

B.较大事故隐患

C.重大事故隐患

D.特大事故隐患

【答案】A

46、根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）,

直接费中人工费是指用于支付（）的各项费用。

A.施工现场所有人员

B.从事建筑安装工程施工生产的管理人员

C.材料采购及保管人员

D.从事建筑安装工程施工的生产工人

【答案】D

47、钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定

时，纵向宜（）,横向宜（）进行。

A.从跨中向两端,从中线向两侧对称

B.从跨中向两端，从两侧向中线对称

C.从两端向跨中，从中线向两侧对称

D.从两端向跨中，从两侧向中线对称

【答案】A

48、申报部级品质工程项目的，高速公路和大型水运工程评价指标

分数不得低于（）分，其他工程评价指标分数不得低于（）

分。

A.700,600

B.800,700

C.800,800

D.700,800

【答案】B

49、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施

工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设

强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故

隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位

暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停

止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。

A.有关主管部门

B.建设单位

C.总监理工程师

D.第三方监管机构

【答案】A

50、实行施工总承包的建设工程，由（）负责上报安全事故。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.监理单位

【答案】B

51、公路工程项目施工前，（）的职责之一就是申请领取施工许可证。

A.设计单位

B.建设单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】B

52、一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（）分层回填压实,

其处理深度应不小于路床厚度。

A.超挖

B.振动碾压

C.掺粉煤灰拌和

D.整平

【答案】A

53、软土地区路基粒料桩施工碎石粒密实度抽查频率应为（）%,

用重H型动力触探测试，贯入量为100mm时，击数应大于5次。

A.2

B.3

C.5

D.6

【答案】A

54、某企业用100万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复利

本利和全部回收，基准收益率为10%,则该企业每年均等的净收益

至少应为（）万元。

A.10.00

B.16.27

C.20.06

D.25.94

【答案】B

55、路堤填前压实质量控制标准中，三级、四级公路，压实度应不

小于（）。

A.70%

B.75%

C.80%

D.85%

【答案】D

56、（）机制是指以风险分级管控和隐患排查治理两种手段相结

合的生产安全事故预防机制。

A.双重预防

B.三重预防

C.多重预防

D.手段结合预防

【答案】A

57、天然土石混合填料中，中硬、硬质石料的最大粒径不得大于压

实层厚的（）。

A.1/3

B.2/3

C.1/4

D.1倍

【答案】B

58、价值工程中的经济指标是（）。

A.最高的销售数量

B.最大的营业规模

C.最低的寿命周期成本

D.可靠地实现所需功能

【答案】C

59、施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每

年至少进行（）次安全生产教育培训。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

60、关于净现值的说法错误的是（）。

A.对于单个的独立方案而言，当NPV20时，则认为方案是可取的

B.对于多个方案，则不仅要求方案NPV20,且选择一个方案时，应

选NPV值中最大的

C.在费用（成本）相同时，可使用净现值进行比较

D.折现率越大，其净现值越小

【答案】C

61、以下关于监理机构说法正确的是（）。

A.公路工程项目监理均应设总监办

B.公路工程项目监理均应设驻地办

C.80km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办

D.高速公路、一级公路等宜按照每年9000万元建安费的标准配备监

理工程师1名

【答案】A

62、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于

1次，并单独建档。

A.每周

B.每旬

C.每月

D.每季度

【答案】C

63、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.交通行政主管部门

【答案】A

64、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不

应小于2.0mm,并应密封不透水，套帽长度宜为（），套帽内活

动空隙的长度宜为（）o

A.50mm,30mm

B.50mm,50mm

C.100mm,50mm

D.100mm,30mm

【答案】D

65、关于交工验收阶段安全监理中检测作业，道路、桥梁检测车在

高速公路、一级公路进行检测时，当行进速度低于（）km/h时,

均应按临时定点或移动修复作业控制区布置，应在检测设备尾部安

装发光可变标志牌，或按规定设置安全警戒区。

A.20

B.30

C.50

D.80

【答案】C

66、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。

A.15d

B.30d

C.45d

D.60d

【答案】D

67、下列关于税金的计算公式中，正确的是（）。

A.税金=（直接费+措施费+企业管理费）工建筑业增值税税率

B.税金=（直接费+措施费+企业管理费+规费）x建筑业增值税税

率

C.税金=（直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费）x建

筑业增值税税率

D.税金=（直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费+利润）

x建筑业增值税税率

【答案】D

68、履约担保金额一般为10%签约合同价，履约担保的现金比例一般

不超过签约合同价的（）

A.5%

B.3%

C.2%

D.1%

【答案】A

69、面层水泥混凝土使用的机制砂细度模数宜在（）。

A.2.0~3.1

B.2.3~3.7

C.2.0~3.7

D.2.3〜3.1

【答案】D

70、软土地区路基粒料桩施工碎石粒密实度抽查频率应为（）%,

用重n型动力触探测试，贯入量为100mm时，击数应大于5次。

A.2

B.3

C.5

D.6

【答案】A

71、钢架可分段制作，每节段的长度不应大于（）,每节段应编

号，注明安装位置。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】c

72、关于桥梁悬臂浇筑挂篮施工要求的说法，不正确的是（）o

A.如梁体与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土时，应先将墩顶

梁段与桥墩临时固结

B.悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡

C.挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于2

D.浇筑梁段混凝土自前端开始向后浇筑，最后浇筑梁段根部与前一

浇筑段的接合部

【答案】C

73、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）。

A.建设项目管理费

B.直接费

C.措施费

D.预备费

【答案】A

74、在费用支付中，应由（）负责编制支付证书并报送建设单位

核准支付。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

【答案】B

75、下列不属于施工单位不得租用的施工机械的是（）o

A.国家明令淘汰或者禁止使用的

B.不是在指定厂家购买的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的

D.经检验达不到安全技术标准规定的

【答案】B

76、环境影响报告书应当由（）编制。

A.建设单位

B.环境影响评价机构

C.环境保护行政主管部门

D.具有相应资质的环境影响评价机构

【答案】D

77、交通建设工程项目应急预案中的项目总体预案由（）根据项

目特点，在对项目进行安全风险评估的基础上制订。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】B

78、施工安全风险评估工作费用应在项目（）中列支。

A.管理费

B.措施费

c.安全生产费用

D.规费

【答案】C

79、工程结构特点及不同工程部位的施工性质，以及不同季节的影

响，都会造成（）O

A.施工计划的不均衡性

B.施工计划的被动性

C.施工计划的多变性

D.施工计划的调整性

【答案】A

80、基本预备费以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程

建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。

A.11%

B.9%

C.5%

D.4%

【答案】A

多选题（共40题）

1、钢筋混凝土梁桥的裂缝处理：当裂缝的宽度大于限值及裂缝分布

超出正常范围时，应做如下处理（）o

A.当裂缝宽度在限值范围内时，可进行封闭处理，一般涂刷环氧树

脂胶

B.当裂缝宽度大于限值规定时，应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶

或其他灌缝材料

C.当裂缝发展严重时，应加强观测，查明原因，按照有关规定进行

加固处理

D.当裂缝的宽度大于限值时，应用高强度等级混凝土、水泥砂浆或

其他材料进行修补

E.当裂缝发展严重时，应重新修筑钢筋混凝土梁桥

【答案】ABC

2、关于明洞回填的说法正确的是（）o

A.回填料不得采用膨胀岩土

B.顶面0.2m可以使用耕植土回填

C.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.5m,两侧回

填高差不得大于0.7m

D.回填至拱顶以上1.0m后，方可采用机械碾压

E.回填时，不得采用倾填作业

【答案】ABD

3、关于检查监督原则，下列说法正确的是：

A.民事案件中的当事人对审判人员在审判中的不法行为，都有权进

行控告、检举，人民检察院应履行法律监督的职责

B.人民检察院对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，如果认

为有错误，应当提出抗诉或者检察建议，推动再审程序，纠正既有

错误，但是对已经生效的调解书不能抗诉，只能提出检察建议

C.调解书是根据双方当事人的合意做出，不属于检察监督的范围

D.如果调解书的内容损害了国家利益、社会公共利益，人民检察院

应当通过抗诉或检察建议的方式，推动对调解书的再审

【答案】AD

4、建筑安装工程费包括（）。

A.工程保险费

B.设备购置费

C.基本预备费

D.专项费用

E.企业管理费

【答案】BD

5、模板安装的检查包括（）o

A.钢模板的高度应与混凝土板厚度一致

B.木模板应选用质地坚实，无腐朽、裂纹的木料

C.模板高度的允许误差为±2mm

D.立模的平面位置与高程，应符合设计要求

E.钢模板的高度应略高于混凝土板的厚度

【答案】ABCD

6、对于隧道衬砌喷射混凝土施工要点，下列说法正确的有（）o

A.审批进场喷射混凝土的施工设备，可以使用干喷设备

B.审批喷射混凝土配合比设计，承包人提出的配合比设计应使喷射

混凝土具有必要的强度.耐久性.防水性.附着性以及良好的施工性

C.每次喷射作业前或作业期间，检查水泥品种.强度等级.用量，检

查砂石的含水率

D.检查喷射机械配套情况和实际功效，进行必要的试喷

E.检查喷射作业面是否存在欠挖.浮石，如有较大的浮石应清除

【答案】BCD

7、《建设工程安全生产管理条例》规定施工单位应当具备安全生产

条件。同时，《安全生产许可证条例》进一步明确规定，国家对（）

实行安全生产许可制度。上述企业未取得安全生产许可证的，不得

从事生产活动。

A.矿山企业

B.建筑施工企业

C.危险化学品企业

D.大型商场

E.医疗器械

【答案】ABC

8、下列属于中级人民法院管辖的案件有：（）

A.居住在国外美国人波特等15人在我国对我国某公司提起的合同违

约之诉，案件的标的额为1万元，而且案情简单

B.周某对王某提起的专利侵权纠纷案件

C.周某对某出版社提起的出版合同纠纷案件，受诉法院所属高级法

院没有对此类案件的管辖作出规定

D.乙公司以甲公司的名称注册为域名，甲公司因而对乙公司提起诉

讼的，受诉法院所属高级法院没有对此类案件的管辖作出规定

【答案】ACD

9、关于路基施工要点的说法，正确的有（）o

A.填石路堤应分层填筑压实

B.填土路基同一层路基应采用同一种填料，不得混合填筑

C.填筑前，应妥善处理井穴、树根等

D.填石路堤的压实机械宜选用自重不小于8t的振动压路机

E.填石路堤的压实质量可以用孔隙率指标进行检测

【答案】ABC

10、因为方某不履行与甲银行借款合同纠纷一案的生效判决，甲银

行于2012年1月向H市法院申请执行。执行中，H市法院冻结方某

在银行的存款10万元，查封其居住的建筑面积为100平方米的住宅

一套，♦扣押其所有的帕萨特轿车一辆。被执行人除上述财产外，已

无财产可供执行。H市法院裁定对上述财产进行拍卖。委托拍卖后,

拍卖机构于2012年6月6日发布了拍卖公告。公告后，乙公司持A

市仲裁委员会于2012年7月3日作出的已经生效的裁决书（裁决方

某偿还乙公司货款13万元）,于2012年7月8日向H市法院申请参

与分配；丙信用社也向H市法院申请参与分配，称方某的轿车已经

因借款抵押给丙信用社，并在有关部门办理了抵押登记手续。对此,

下列表述正确的是：

A.丙信用社因对轿车享有担保物权，对拍卖价款优先受偿

B.甲银行为最初的执行申请人，对拍卖价款优先受偿

C.乙公司可以参与分配

D.丙信用社对拍卖价款优先受偿后，甲银行、乙公司，按照各自债

权额的比例，平均分配

【答案】ACD

11、下列关于安全标志的设置说法正确的有（）o

A.安全标志只包括禁止标志、警告标志和提示标志三类

B.标志应采用坚固耐用的材料制作

C.标志可设在门、窗、架等可移动的物体上

D.沿线各交叉口应设置安全标志

E.经常检查标志的状态，保持清洁醒目、完整无损

【答案】BD

12、隧道工程施工过程中，监理机构应予旁站监理的项目有（）o

A.洞身初期支护

B.洞身钢支撑

C.洞身混凝土衬砌

D.洞身锚杆

E.路面面层

【答案】ABC

13、水泥混凝土路面其他类型路面相比，具有优点有（）。

A.强度图

B,稳定性好

C.耐久性好

D.能见度好

E.没有接缝

【答案】ABCD

14、下列选项中，属于每日进度检查记录内容的是（）。

A.监理人员对施工现场巡视检查的情况

B.实际参加施工的人力、机械数量及生产效率

C.施工停滞的人力、机械数量及其原因

D.承包人的主要技术及管理人员到达现场的情况

E.当日发生的影响工程进度的特殊事件及原因

【答案】BCD

15、根据路面结构的力学特性，分为（）。

A.柔性路面

B.混凝土路面

C.刚性路面

D.沥青路面

E.半刚性路面

【答案】AC

16、A市机械进出口公司向中国A市中级人民法院起诉，要求美国

某贸易公司承担其销售不合格机械设备的违约责任。在诉讼过程中,

由于美国该贸易公司在中国没有住所，为了诉讼的便利，于是聘请

中国陈律师代为进行诉讼。在这种情况下，美国某贸易公司从美国

向中国A市中级人民法院寄交的对陈律师的授权委托书，需要履行

下列哪种手续才视为有效？（）

A.经中国驻美国使、领馆证明

B.经美国公证机关证明，并经中国驻美国使、领馆认证

C.履行中国与美国订立的有关条约中规定的证明手续

D.由中国驻美国的爱国华侨团体证明

【答案】BC

17、对于桥梁工程混凝土配合比设计，对有抗渗性要求的混凝土的

说法正确的有（）o

A.粗集料宜选用连续级配，其最大粒径不宜大于37.5mm

B.胶凝材料总量不宜小于320kg/m3,砂率宜为35%~45%

C.掺引气剂的抗渗混凝土，应做含气量试验，其含气量宜控制在

3%~5%之间。

D.试配时要求的抗渗水压值应比设计值提高0.3MPa

E.混凝土抗渗性试验方法应符合现行《公路工程水泥及水泥混凝土

试验规程》（JTG3420）的规定

【答案】BC

18、总体预案的主要内容包括有（）。

A.项目总体预案

B.专项预案

C.施工合同段总体预案

D.总体应急处理方案

E.现场应急处理方案

【答案】AC

19、预应力混凝土浇筑的规定，正确的是（）。

A.浇筑混凝土时，应保持锚塞、锚固和垫板位置的准确、稳固

B.在混凝土浇筑和预应力钢筋张拉前，锚具的所有支承表面应保持

清洁

C.拌和后超过45min的混凝土不得使用

D.为了振捣密实，振捣器可触及管道振捣

E.梁式空心板端部锚固区及预制构件，为了保证混凝土密实，可使

用外部振捣器加强振捣

【答案】ABC

20、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目

录，下列情形中不得使用基桩人工挖孔工艺的有（）o

A.地下水丰富

B.孔内空气稀薄

C.软弱土层

D.机械成孔设备可以达到

E.机械成孔设备不能达到

【答案】ACD

21、喷射混凝土作业需要符合的规定有（）。

A.应直接喷在围岩面上，受喷面可填塞杂物

B.复喷混凝土不可分层多次施作

C.应分段、分片、分层按照由下而上的顺序进行喷射

D.初喷混凝土厚度宜控制在20~50mm

E.岩面有较大凹洼时，可用初喷混凝土找平

【答案】CD

22、从支付表格的构成必要性划分，费用支付用表可以分为（）o

A.施工单位独立用表

B.监理单位独立用表

C.联合用表

D.支付主表

E.辅助用表

【答案】D

23、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程

施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,

包括（）o

A.地震.海啸.火山爆发.泥石流.暴雨（雪）.台风.龙卷风.水灾等自

然灾害

B.战争.骚乱.暴动

C.核反应.辐射或放射性污染

D.空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸.火灾

E.瘟疫

【答案】ACD

24、下列情况中，需要进行试验路段施工的是（）。

A.二级公路路堑

B.填石路堤

C.土石路堤

D.特殊填料路堤

E.高速公路路堤

【答案】BCD

25、关于桥梁沉井基础，以下不属于其外观情况的有（）o

A.圆形

B.箱形

C.圆端形

D.椭圆形

E.方形

【答案】D

26、施工单位的