水电站施工合同范本：免修版模板范本_第1页
水电站施工合同范本：免修版模板范本_第2页
水电站施工合同范本：免修版模板范本_第3页
水电站施工合同范本：免修版模板范本_第4页
水电站施工合同范本：免修版模板范本_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

水电站施工合同范本合同编号：[合同编号]编制日期：[编制日期]甲方：[甲方名称]地质：[甲方地质]法定代表人：[法定代表人]联系方式：[联系方式]邮编：[邮编]乙方：[乙方名称]地质：[乙方地质]法定代表人：[法定代表人]联系方式：[联系方式]邮编：[邮编]经甲、乙双方友好协商，就水电站施工事项达成如下合同：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程内容：5.工程期限：6.工程造价：7.工程款支付方式：二、双方责任和权利1.甲方责任：提供施工现场和相关资料协助乙方进行工程施工按时支付工程款项2.乙方责任：完成水电站施工工作按照合同规定提供所需材料和设备合理组织施工进度并保质保量完成工程对工程质量负责3.双方权利：甲方有权检查施工进度和工程质量乙方有权收取合同约定的工程款项双方有权修改合同内容，并经过书面确认生效三、工程费用和支付方式1.工程造价：总工程造价为：[工程造价]工程款支付方式：[工程款支付方式]2.工程款支付规定：根据施工进度和质量验收情况，按照方式支付工程款：施工准备阶段支付[%工程款比例]施工期间按进度支付[%工程款比例]工程完工验收合格后支付余款[%工程款比例]工程款支付方式：银行转账现金支付四、工期和交付时间1.工期：工程开始日期：[工程开始日期]工程预计完成日期：[工程预计完成日期]2.工程交付：工程竣工验收合格后，乙方将完成的水电站交付甲方五、违约责任1.甲方违约责任：未按时支付工程款项的，需向乙方支付延期履约的违约金2.乙方违约责任：未按照合同约定时间完工的，需向甲方支付每日金额为总工程造价的[%每日违约金比例]的延期交付违约金六、保密条款甲乙双方承诺对合同中涉及的商业秘密和技术资料进行严格保密，未经对方书面同意不得泄露或向第三方透露。七、争议解决甲乙双方如发生合同履行纠纷，应友好协商解决，协商不成的，应向[仲裁机构]申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决。八、附则1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至履行完毕终止。2.本合同正本一式[两]份，甲方和乙方各持[一]份，具有同等法律效力。3.本合同其他未尽事宜，双方可另行协商，经双方签字确认后生效。甲方（盖章）：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论