2023年主体劳务分包合同模板

河南省社会主义学院迁建本次项目一期工

程

同心楼主体劳务工程

施工合同

发包人：泰宏建设发展有限公司直属分公司

承包人：

2012年月日

目录

一、合同协议书

二、合同承诺函

三、通用条款

四、工程量清单综合单价分析表

五、合同条款

六、材料管理管控协议

七、安全管理管控协议

八、治安管理管控协议

九、消防安全管理管控协议

十、质量管理管控协议

十一、环保保证书

十二、后勤管理管控协议

十三、生活区安全卫生协议

十四.现场签证实施流程

第一部分协议书

劳务作业发包人：泰宏建设发展有限公司直属分公司（以下简称发包人）

劳务作业承包人：（以下简称承包人）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法

规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。

1.工程名称：河南省社会主义学院迁建本次项目一期工程同心楼工程

2、分包合同合适的内容：工程主体劳务工程，即钢筋、混凝土、模板、脚

手架、安全文明施工及其所有配合工程。负责完成进场前的自需临时设施搭建等

各项工作（要求有足够并按业主及发包人总工期要求和节点工期要求时间按期或

提前完成）。

2.1本合同分包范围：同心楼基础及主体结构施工等。

2.2本合同劳务作业合适的内容：包括但不限于本工程的施工图、图纸会审

纪录、设计变更、相关技术核定单中的从基础开挖配合清理土方、基础垫层（含

垫层）、防水保护层、集水坑、所有设备及管道基础（包括塔吊基础、施工电梯

基础（含土石方开挖、回填及100m内弃运至发包人指定地点））、基础结构起至

主体结构出屋面楼梯间顶层、机房、水箱、设备基础、造型等所有施工合适的内

容，以及建筑垃圾清运及回收（包含蓄水池、垃圾池、废旧钢材回收池的修筑,

场内材料二次及多次转运，成品及半成品保护，小型机具费，材料费（各种辅助

材料），安全生产及管理管控（含所有防护棚的搭设及材料），文明施工，标化工

地，材料堆码及守护，环境卫生的辅助工作等全部合适的内容。

3.工程地点：郑州市金水东路与明理路交叉口

建筑面积：平方米

4.合同价款总额：元（人民币）。

大写：人民币___________________元整。

5.分包工作期限

开工日期：2012年月日

竣工日期：2013年月日

总日历天数为：天

6、劳务作业人数：人。

7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

（1）协议书；

（2）劳务工程单价确认清单；

（3）合同承诺书；

（4）合同合适的内容；

（5）标准、规范及有关相关技术文件；

（6）图纸；

（7）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件

上述文件规定相互矛盾时，以排列在前的文件为准；同一序列的文件相互矛

盾时，以生效时间在后的为准；序列、时间均相同的或在同一份文件规定相互矛

盾的，由甲方选择适用，乙方无任何异议。

8、合同生效：

本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：_______________________________________

发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）

地址：住址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

联系电话：联系电话：

第二部分：合同承诺书

致：泰宏建设发展有限公司直属分公司

1、我公司明确投标报价的所有工作合适的内容均按综合单价进行报价，并

接受按此单价进行结算。在施工过程中如遇承包范围调整，我公司同意在结算时

按“工程量清单综合单价分析报价表”中规定的单价和实际未完成工程数量之合

价自包干总价中扣除。

2、我公司的报价已充分考虑了工地周围环境、交通道路、周围地下管网、

现场地质条件、现场条件、招标文件、工程质量标准、工期要求；并已考虑了施

工措施、安全文明措施、成本投入、材料变动因素、施工不可遇见费等各种内、

外部因素对报价的影响。

4、工期承诺：我公司承诺无条件接受投标标段范围内的如下相应节点工期

和总工期要求（具体以甲方确定为准）：

4.1工期安排，总工期为日历天，具体工期要求如下：

4.1.1基础施工：

桩基、条基、独立柱基年月日开始，年月

日完成，共日历天。

4.1.2施工至±0.000：

年月日开始，年月日完成，共—日历

天。

4.1.3主体结构封顶：

年月日开始，年月日完成，共—日历

天。

4.2我公司承诺非我公司原因影响工期累计不超过七天（含七天），结构封

顶时间不变。

4.3我公司承诺每延误上述规定的工期1天，则补偿贵公司人民币壹五元;

结构封顶时间每延误1天，则补偿贵公司人民币壹万元。补偿金额上限为人民币

贰拾万元整。

5、工人工资发放承诺：我公司承诺按时足额发放农民工工资。我公司理解

贵公司在工程款支付方面可能出现的滞后，我公司承诺自行筹集资金，保证工人

工资按时足额发放。若我公司工人因未按时领到足额工资到贵公司本次项目部或

业主单位或政府有关部门寻衅滋事、讨要工资，所述情况每发生一次，我公司自

愿承担贵公司惩罚性违约金人民币贰万元:若上述情况造成不良社会影响，我公

司自愿承担贵公司惩罚性违约金人民币捡反元/次。若上述情况扰乱贵公司正常

施工生产或致使施工生产停止，则我公司自愿承担贵公司惩罚性违约金人民币叁

互元/次。

6、我公司承诺：按贵公司要求进行安全文明施工，若发生安全事故或未按

贵公司要求进行安全文明施工，我公司同意将安全文明施工措施费全额自我公司

的合同总价中扣除，并承担由此而造成的一切经济损失。

7、我公司承诺：在无贵公司书面停工通知的前提下，我公司自行停止施工，

此类情况每发生一次，我公司自愿承担贵公司惩罚性违约金人民币叁万元。

8、我公司承诺：接受贵公司在施工过程中按工作要求对我公司的安排或调

整工作界面，我公司将严格按照投标报价附表清单综合单价和贵司计量进行相应

的增减结算。如有违反将视同违约，我公司接受按每发生一次贰万元的处罚。

10、我公司同意贵公司在正式合同签署之前或之后，本承诺函始终对我公司

具有约束力。

劳务承包人：_______________________________________________

法定代表人（或委托代理人）：

日期：年月日

第三部分通用条款

1、发包人权利和义务：

1.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提

交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为

发包人同意承包人提交的结算资料。

1.2上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付

全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。

1.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理管控目标，编制施工计划、

物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、

实验化验的控制、监督、检查和验收。

1.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用

水、用电及施工场地。

1.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周

转材料、安全设施保证施工需要。

1.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的

质量隐患及时提出整改要求。

1.7及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。

1.8认真执行安全相关技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施,

提供安全防护设备，确保施工安全。

1.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现

场。

1.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60

日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权

利。

1.11行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式

并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。

1.12按照行政主管部门相关规定的要求为本本次项目作业人员办理工伤保

险。

1.13承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进

行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。

1.14其它发包人应当承担的义务。

2、承包人权利和义务：

2.1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守

法律法规及有关规章制度。

2.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。

2.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计

划，经发包人批准后实施。

2.4按照设计图纸、施工验收规范、有关相关技术要求及施工组织设计精心

组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理管控，自备劳

动保护用品，确保施工安全。

2.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场

管理管控不符合规定造成的损失及各种扣款。

2.6自觉接受发包人及有关部门的管理管控、监督和检查；接受发包人随时

检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

2.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌,

搞好生活区的管理管控，做好自身责任区的治安保卫工作。

2.8做好成品保护工作。

2.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他

设施。

2.10承包人保证与施工管理管控、作业人员签订书面劳动合同，并每月向

发包人提供上月本企业在本本次项目上所有施工管理管控、作业人员的劳动合同

签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用

工行为外，承包人在本本次项目不存在其他用工行为。

2.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作

合适的内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。

2.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按

发包人的指令予以配合。

2.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地

质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。

2.14劳务作业全部合适的内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合

同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳

务作业交付发包人。

2.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60

日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权

利。

2.16其它承包人应当承担的义务。

3、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：

（1）不可抗力；

（2）设计变更和工程量增加；

（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；

（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、

工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、

窝工累计超过8小时。

4、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后7日

内，就延误合适的内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应

于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面

报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承

认此事实：

（1）第H"一条（3）、（4）、（5）项；

（2）发包人同意的其他情况。

5、不可抗力：

5.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件

下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承

包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包

人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事

件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。

5.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正

式报告及有关资料。

5.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相

应责任。

5.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。

6、送达：

本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本

方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7

日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。

一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，

逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。

7、事故处理：

7.1发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门,

同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

7.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工

作，避免过激行为的发生。

7、施工变更：

7.1施工中如需对原工作合适的内容进行变更（工程发包人和工程承包人双

方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7

天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按

照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

7.L1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

7.1.2增减合同中约定的工程量；

7.1.3改变有关的施工时间和顺序；

7.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。

7.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，

由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，

工期相应调整。

7.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人

承担（损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%）,延误的工期不予顺延。

8、发包合同价款支付的手续：

承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款

人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理

付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负

责人，并索要收款凭证。

9、由于发包人安全施工解决方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事

故，责任由发包人承担。由于承包人不能落实安全施工解决方案或不服从发包人

安全施工管理管控所造成的安全事故责任由承包人承担。

10、争议:

发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续,

保护好已完工作成果：

①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

②调解要求停止合同工作，且为双方接受；

③仲裁机构要求停止合同工作；

④法院要求停止合同工作。

11＞合同解除：

11.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。

12.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解

除本合同。

12.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。停

止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解

除合同。

12.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本

合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工本次项目的质量、安全、竣工

工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承

包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。

12.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成

工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。

12.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办

理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及

时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。

12.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和

移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。

12.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有

过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

13、合同终止

双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作

业成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。

第四部分：同心楼主体劳务本次项目合同清单确认单价表

序计价本次单

号单价（元）施工界面

项目名称位

安全文明质量验收

本次项目施工合同合同等级合价

施工单价等级管理管理管控(①+

①管控补偿补偿费用②+③)

费用②③

1,结构、建筑、安装施

工图、变更等设计文件中

的所有模板制作•安

装•拆除工程。

2、包含如：主体中“厨

同心楼厕导墙、构造柱、压顶、

1M2262.02.030.0

过梁、窗台板、圈梁”等

二次结构模板；附属零星

工程模板【如：水沟、井、

生化池等】等。

3、所含工作合适的内容：

详后。

同上合适的内容，与多层

3区分界线为：临多层区方

向高层的外墙边延长线。

1、仅指合同外用工。

甲方季2、合同外用工，按9小

工

3计时工度公布时/工日计算工日数。

日

价3、所含工作合适的内容：

详后我

第五部分合同合适的内容

发包人：泰宏建设发展有限公司直属分公司（以下简称甲方）

承包人：（以下简称

乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、

行政法规和本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙

双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。

第一条：乙方资质情况

1.资质证书号码：____________________________________________

2.发证机关：____________________________________________

3.资质专业及等级：劳务分包级

4.复审时间及有效期：_______________________________________

第二条：劳务工程分包概况

1.工程名称：河南省社院迁建本次项目同心楼主体劳务工程

2.工程地点：郑州市金水区金水东路与明理路交叉口___________________

3.劳务分包工程承包范围及合适的内容：见协议书2.2款

第三条：合同文件及解释顺序：见协议书第7款

第四条：劳务分包合同价款及工作合适的内容

一、本劳务分包工程合同价款采用固定综合单价方式计算（见工程量清单综

合单价分析报价表）。具体说明如下：

1.本工程的甲、乙双方的工作合适的内容划分详见第二条第3款中及第四条

第二款约定的合适的内容；

2.在基础施工阶段，基础超深发生的人工、辅材及工具费用等，均在乙方承

包综合价中由乙方承担；

3.图纸上的预留、预埋、植筋，与水电安装配合的楼板洞、墙洞等，以及水

电安装修改增加洞的修补所需的人工、辅材及工具等均已包括在乙方综合单价中;

4.工程量计算依据施工图纸和《建筑工程建筑面积计算规范》

（GB/T50353-2005）的计算规则及河南省2008年清单定额工程量计算规则进行

计算（外墙保温厚度不计算建筑面积）；

5.以上价格除完成本合同承包范围内约定的包括施工图、施工措施、规范、

安全相关技术交底及定额等规定的所有工作合适的内容外，并负责履行在质量保

证期内所应承担的各项义务。乙方在充分熟悉了甲方提供的施工图纸及相关报价

资料，并了解了施工现场的具体情况后，经双方一致确定的综合单价是双方的结

算单价。无论何时乙方不得以任何理由要求增加费用或提高价格。

6.本工程发生的合同外零星用工按技工型元/工日，普通工100元/工日

计算，每工日按9小时计。

二、本合同综合单价包括但不限于以下工作合适的内容：

1.乙方为完成本合同承包合适的内容达到合同约定的质量、工期、安全文明

施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费（含工资、津贴、补贴加

班等）、材料费（投标人提供辅助材料等，甲供材料的装卸，与承包范围有关的

材料的二次及多次转运费等）、机械设备（包括配电控制箱盘及线缆等）、工具用

具费、办公、生活用水电用、施工管理管控理、企业管理管控费、保险（含为建

筑工人购买的养老保险等一切保险）、利润、国家及地方政府税收（含上缴个人

所得税）、外地进当地的施工管理管控费及规费，预期的市场价格的涨跌、汇率

的变动、国家及地方政府政策的改变引起的费用；在限定的工期内完成施工本次

项目及整项工程并达到合同规定的质量及安全标准所需要的费用；隐含的为完成

该本次项目而必须发生的费用等。

2.乙方向政府各部门缴纳的相关费用（如果有），包括施工中发生环境保护、

治理及采取措施等所发生的费用。

3.为保证施工而引起的必要施工相关技术安全措施而发生的费用。

4,因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。

5.施工方内部生产的临时设施建设费（扣件池，模板、钢管及钢筋等堆放架

等相关工作）；生活区乙方工人水电费按承包方产值0.85%从工程款中扣除。

6.其他分项工程与之配合发生的配合费（含配合甲方指定分包的配合费）。

7.以下所列的工作合适的内容，其发生费用均包含在合同价内，包括但不限

于以下工作合适的内容:

7.1舲工程

7.1.1所有现浇层、基础、梁、板、柱等硅的筑捣固及找平压实（不少于两

遍）且压纹顺直、楼面平整度必须达到楼面验收优良（观感评分“好”、不用砂

浆找平、天棚达到不抹灰质量要求）标准、厨卫间达到可直接做防水层的要求；

包括模板的冲洗、润湿、於泵机（管）安装拆除清理维护、施工逢清理、建的养

护及成品保护（包括成品钢筋）、架空跳板、架板的搭设、拆除等相关工作。

7.1.2养护、保护材料的提供、保管和回收，施工中和完工后的楼面清扫（特

别是落地腔的及时清理回收）。

7.1.3现场搅拌零星硅（除商品舲外的所有舲）砂的筛选，石子冲洗，搅拌

机的提供及前后台运输、计量、搅拌，即直到各工作面的所有垂直、水平运输工

作合适的内容（包括水泥的搬运等）。

7.2模板工程

根据本工程的施工图、设计变更、相关技术核定单中所有的现浇构件及现场

预制梁板的模板制作、安装、拆除；材料清收（含杂物及铁钉的清除）、堆放、

保管；乙方自备部分材料（包括高强对拉螺杆（含止水螺杆）及配套套管、山型卡、

蝴蝶扣、拉片、铁钉、铁丝、垫片、脱模剂、混凝土垫块及内撑、步步紧等辅助

材料）、圆盘锯、刨木机、各种小型电动机具、手工用具等，具体合适的内容如

下：

7.2.1认真熟识设计施工图、设计变更、相关技术核定单，严格按施工解决

方案、相关技术交底、进度计划、文明施工要求进行翻样和施工；合理使用木材，

认真进行模板配制，在定点位置进行加工（严禁材料长材短用、大材小用，锯路、

刨面必须刷防腐漆，禁止带手提电锯进入作业面）、编号、钻孔、上螺杆、卡具、

上套管及模板内撑配置、拼缝贴封口胶，模板现场组装、支撑、校正、加固，舲

浇筑时看护模板、加固，即模板支撑架的搭设、加固、拆除及修理。

7.2.2模板、木杨、架料、扣件等所有模板工程所用材料的现场内二次及多

次水平、垂直运输及上下车装卸（周转材料（钢管、扣件等）的检尺计量。【即：

乙方需派3人以上配合甲方材料库房人员对进场或出场时的钢管、扣件进行量尺、

清点数量，如乙方拒绝派工或滞后派工，甲方有权另外安排人员进行检尺计量,

其费用由乙方承担】。）；拆模后的模板、木彷、架料、扣件等所有材料的清理、

刷脱模剂、起钉子，并在指定时间、地点分规格、品种、分类堆码整齐；扣件的

清洗，钢管的校直，易损材料的修整利用；楼层上的模板废料（包括木屑、碎渣）

渣子等清理干净，并在规定的时间内运到指定地点堆放。

7.2.3拼缝处墙面、梁、柱面镶嵌密封条，板面拼缝粘密封条，模板的编号、

钻眼、上螺栓、上套管及模板内撑的放置，混凝土内实外光，构件无蜂窝麻面、

夹渣、缩颈、爆模、露筋等质量通病，如经发现则处以500-1000元惩罚性违约

金/次；并由乙方负责处理达到质量要求为止，所发生的人工、材料费用由乙方

承担。

7.2.4剪力墙、梁等内撑、吊模垫块制作安放（用砂浆（聆）制作或自购成

品），禁止使用钢筋头做内撑或垫块。

7.2.5乙方必须派有相关技术和经验的测量人员进行施工测量放线、弹线、

有效控制标高及轴线，且必须经甲方专业工程师检查验收签字后方能进入下道工

序。甲方在施工过程中仅提供测量控制轴线（井字型）和标高控制点，其余测量

工作将由乙方自行完成，甲方进行监督与检查，出现的测量错误将由乙方承担责

任。

7.2.6保证现场文明施工，模板、钢管、扣件等周转材料堆码达到规范化、

标准化的要求（钢管按规格、尺寸，模板木杨按规格、尺寸，扣件、对拉螺杆、

山形扣、整体堆放），若不按规定码放，现场发现一次，将处以每次1000元的惩

罚性违约金，并无条件整改。

7.2.7乙方退场前，应负责派人配合甲方将现场的钢管、扣件予以清退完毕。

如乙方退场后尚有剩余钢管，则甲方可以安排其他人员完成清理上车，费用由乙

方承担。现场使用的钢管、扣件在进场或退场时的检尺及上下车工作，均为乙方

负责检尺及上下车工作，且不另计费。

7.3钢筋工程

根据本工程的施工图、设计变更单、相关技术核定单中所有钢筋工程放样、

制作、安装、焊接，包括电渣压力焊、闪光对焊、预留、预埋件（不含玻璃幕墙

预埋件制作）、架力筋、植筋、焊条、焊料、绑扎（包括钢筋保护层垫块、架立

筋安装固定）、机械连接的扯丝和安装、配合取样、送检等工作（机械连接套筒

材料及其他相关技术服务费、套丝机租赁费由发包方负责），具体合适的内容如

下：

7.3.1乙方根据甲方施工解决方案、措施、进度计划、相关技术交底、提供

运转良好的钢筋制作机械、机具（电渣对焊机、竖焊机、切断机、弯曲机、调直

机、车丝机等）和工具，其费用均包在含综合单价内。组织相关技术熟练遵章守

纪的工人入场，特殊工种必须持有有效证件（如焊工、电工等）上班，并将证件

交给甲方验存（存复印件）。

7.3.2乙方提供工程所需的辅材，包括但不限于扎丝、焊条、麻绳等；保护

层垫块由乙方自行采购。

7.3.3塔吊（吊车）配合钢筋卸车分规格堆码并标识、配合清点，钢筋成品

或半成品的垂直和水平运输，场内二次及多次转运、堆码。

7.3.4向甲方提前提供钢筋配料单，并经甲方审批后方可下料；施工过程中

的自检、互检、专检报验工作。对业主、监理、质检、甲方提出的各种相关问题

无条件及时整改返修，直至满足验收要求，所延误的工期损失由乙方承担。

7.3.5所有预埋铁件、铁马凳制安、所有剪力墙钢筋和后浇带钢板网、止水

钢板的固定焊接。

7.3.6劳务承包人必须配备专门材料负责人，对承包人在甲方领用及归还材

料负责，钢筋损耗率必须控制在1.0%以内，超出损耗部分由投标人按材料市场

价赔偿并外加10%的采购及管理管控费用，节约部分按本次项目与劳务5：5比

例分成。上述费用在主体结构工程款和结算中直接兑现。

7.3.7钢筋加工场内及楼层内余料清理以及卫生清洁工作。

7.3.8乙方所提供的机械（具）保养维修和操作，保证正常运转。

7.3.9混凝土浇筑以及水电安装施工配合的钢筋跟班守护、维修、绑扎工作。

7.3,10施工现场所有钢筋废料由甲方处理，乙方不得自行运出场外处理，

否则相关损失由乙方承担。甲方处理废料时由甲方、乙方双方共同清点确认钢筋

废料的数量。

7.3.11未经甲方书面同意，乙方不得将钢筋用于工程实体外的任何部位。

7.4脚手架工程：

7.4.1乙方必须按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全相关技术规范》

（JGJ130-2011）相关构造要求和安监站相关要求和规定进行搭建和拆除。

7.4.2本工程所有脚手架工程搭设和维护，包括上楼马道、安全通道、上料

及卸料整体平台、施工电梯安装脚手架（包括施工电梯门制作、安装）、悬挑架

的工字钢及卸载钢丝绳安装拆除、钢管刷漆、踢脚板及安全挡板和分层标识板刷

漆，及退场前的安全围护栏杆、密目封闭安全网、“四口五临边“、施工通道口、

施工电梯门、楼梯栏杆、水平防护等安全与文明设施搭拆。

7.4.3所有工序、工作都必须符合郑州市标准化文明施工的要求。

7.4.4按施工解决方案进行水平防护的搭拆，上、下料整体平台及梭槽的搭

拆。

7.4.5要求做到现场验收及检查符合国家标准及文明施工要求，并一次性验

收合格达标。

7.4.6保证现场文明施工参照模板工程中安全文明施工执行。

7.5临时设施搭建及基础施工：

按照甲方施工解决方案的要求，搭设所需临时生产设施（钢筋加工棚、木工

加工棚等）、施工塔吊和施工电梯以及其它施工机具设备的基础、所有机具设备

的水电管线安装配套辅助工作、隔离栏（网）搭拆、机械设备以及小型机具的安

装等（搭建临时设施的辅助材料及所需机具费用均由承包人承担）。

7.6施工管理管控、安全生产管理管控及文明施工：

7.6.1施工管理管控：施工期间为强化质量管理管控，达到“合格”和“郑

义市级安全文明标化工地”的要求，提高安全生产管理管控、文明施工的意识，

乙方必须建立现场管理管控班子，根据工程情况配备足够管理管控人员，至少包

括本次项目负责人、生产负责人、相关技术负责人、质量负责人、安全负责人、

材料负责人，施工管理管控人员必须满足现场施工需要，班组作业必须由班组长

带班作业，安全管理管控人员配置必须满足国家规范（建质［2008191号文要求

（作业人员50人以下的，设1名专职安全员；50人〜200人的，设2名专职

安全员；200人以上的，设3名及以上专职安全员并应根据所承担的分部分项工

程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5%o）0所有管理管控人员必须持

证上岗、常驻现场负责施工管理管控及相关工作，并每天进行现场安全生产、文

明施工检查（包括宿舍和厕所及环境卫生）其检查结果报甲方备案。

7.6.2乙方应当依照国家和省、市的现行关于安全生产及文明施工的各种法

律、法规、条例等规定进行生产和管理管控，建立健全安全生产管理管控体系，

按要求配备专职安全员。对从业人员进行安全生产教育和培训，建立规范的从业

人员培训教育档案，未经教育培训合格的人员不得上岗作业。乙方从业人员必须

遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全相关技术措施

等相关规定。负责对进场班组人员每周进行一次安全生产、文明施工、质量控制

培训教育，并作出书面记录（所有人员必须签字），及时报送甲方，每缺少一次

将给予200元处罚。

7.6.3乙方负责施工现场的文明施工，每一层楼完工后做到材料收捡干净并

回收利用；乙方必须确保承担范围内的作业面达到标准化文明施工要求，收捡清

除建渣或材料、工具时，必须装袋打包从楼梯或机械吊运下楼至甲方指定地点按

文明施工要求堆放，严禁往外或楼下抛掷，否则按《泰宏建设河南省社院本次

项目部工程标准化文明施工细则》严重处罚。

7.6.4基础阶段，基底泥浆等杂物清理：基础垫层施工完毕至基础钢筋施

工完毕并移交下道工序前，此期间，基底的一切杂物、积水、泥土（浆）等的“多

次的•反复的•重复的”清理均由乙方自行负责【包含：因暴雨、跨方、施工行

人等原因产生的。注：基础以外环境边坡的跨方因素除外1如乙方拒绝清理或

拒绝重复清理，则甲方可以安排其他人员完成，甲方将以实际发生费用的双倍在

乙方工程款中扣除。

7.6.5文明施工•场容场貌•清洁卫生工作：①施工过程中乙方作业部位的多

次重复的清洁卫生工作。②现场考察、或观摩会等举办现场活动时，文明施工•场

容场貌的集中整治工作【如：材料物资整理、清洁卫生等】。③施工前后，作业

面上的一切杂物、积水、泥土（浆）等的清理。

7.6.6乙方必须保证每天住宿房间清洁卫生和环境卫生。被子、鞋袜、衣帽

及工具用具摆放整齐。

7.6.7机械操作人员：所有机械操作人员由乙方自理并持证上岗。

7.7乙方自备的机具及材料、劳保用品如下：

7.7.1设备类：砂轮切割机（片）、钢筋制作安装系列机械、焊接设备及其

配套的电线电缆焊钳面罩等、模板制作安装系列机械、布料机、振捣器、振动棒、

平板振动器、收平用磨浆机、吸尘器、打磨机（片）、空压机、抽水泵、乙方办

公室以及宿舍的空调、电风扇等除“塔吊、电梯”以外的所有乙方使用的设备。

7.7.2配电类：三级施工电线源、三级配电箱及配电板、夜间施工照明线、

灯具（灯泡）。

7.7.3工、用具类：钢筋制作安装系列工用具、行规要求自带的工、用具、

斗车、工作灯、水管、对讲机、手动葫芦、焊接工具（含：一次线、二次线、焊

钳、面罩）、抬桶、抬杠、抬绳、撮箕、灰桶、十字镐、鼓风机、灰板、砂板、

灰盆、铝合金尺彷（木尺杨）、菱筐、靠尺、铁铲、铲把、手推车、水平尺、电

锤、电钻、钻头、切割机刀片、砂轮打磨机、砂轮片、工具式脚手架如高凳制作、

模工工具、行规要求自带的工、用具、对讲机、焊机及焊接工具（焊钳等）及面

罩等保护用品、自制铁爬梯等除“吊斗、灰盆、索具”外的所有乙方作业需用的

工用具。

7.7.4安全及劳保用品类：安全帽、安全绳、安全带、手套、工作鞋、劳保

服装、雨具等其他劳保用品、清凉饮料水、十滴水、茶叶等乙方作业需用的所有

安全及劳保用品。

7.7.5低值易耗材料：铁丝、钉子、扎丝、焊条、广线、扫帚、棉纱、拖布、

手套、胶皮管（浇水用）、粉笔、墨斗（墨汁）、铅笔、职工宿舍用的棕垫、草垫、

水平管、线坠、盒尺、花岗石垫块、铁丝、钉子、焊条、双面胶、广线、扫帚、

棉纱、拖布、手套、胶皮管（养护及浇水用）、水平管、粉笔、墨斗（墨汁）、铅

笔、职工宿舍用的棕垫、草垫、十滴水、线坠、盒尺、模板内寸、模板用的舲垫

墩、PVC导管、防雨彩条布或塑料薄膜、养护用麻、等乙方施工作业需用的所有

辅料。

7.7.6安全及劳保用品类：安全帽、安全绳、安全带、手套、工作鞋、劳保

服装、雨具等其他劳保用品、清凉饮料水、茶叶等乙方作业需用的所有安全及劳

保用品。

7.7.7周转材料：卡具制作；模板用的高强对拉螺杆（螺帽）等除了“钢管、

扣件、顶托”以外的乙方施工作业需要的所有周转材料。

7.7.8乙方自备所有施工机具、设备（须提供具有相应租赁、安拆资质的公

司证明）、工具、用具、配电箱、电线、电缆、材料、安全用品、工作服（按泰

宏CI要求制作）及劳保用品须合格并符合现行安全标准要求。

8.配合现场临时用水、用电（甲方提供部分）的安装、改线、拆卸等用工。

9,由于乙方失误所造成的返工，乙方应无条件返工，返工费用由乙方自行承

担，同时甲方追究因乙方失误返工造成的经济损失，并对乙方按造成的经济损失

的双倍处违约罚金。

10.工程整改期及工程保修期内发生的以及在工程交验时自身施工范围内的

所有配合用工。

11.乙方应按照政府有关部门规定需缴纳的费用。

12.自身施工范围内和协助其他分包的成品保护用工。

13.物资管理管控工作合适的内容：①所有自身使用物资（设备）的“进

场下车和退场出场上车”。水平、垂直运输及场区内的二次及多次转运。并按照

“三一法”堆码整齐。【包含：塔吊无法整困吊运时采用分散吊运用工；以及其

他本次项目部调拨本班组使用物资时的上车②本合同单价包含了乙方使用甲

方调入的“旧钢材以及本工程的加工短料”使用补偿费。【注：乙方应按照甲方

要求，科学合理使用甲方调入的旧钢材以及加工短料回收利用，如乙方拒绝使用

或未使用，则甲方有权在乙方工程款中扣除5000〜10000元的废旧材料使用补偿

费1③如发现乙方为逃避使用短料而将本可以回收利用的较长的加工短料“人

为恶意切断”成无法使用的废料时，则甲方将处以乙方10000〜50000元的处罚。

14.场地二次、多次调整的工作：因施工需要，现场发生二次、多次场地

调整时相关“设备、物资、材料”的搬迁。

15.成品保护职责：乙方应搞好成品保护管理管控，如乙方的成品被其他

分包单位破坏或污染，均由乙方自行返工自行修复，不得要求甲方承担费用。

16.现场“窝工、中途停工、多次进场退场”的约定：本合同单价已经综合

考虑了因各种因素造成的乙方人员“窝工”、”中途停工”、“多次进场退场”等

工期不连续而给乙方带来的损失费用。发生时，乙方不得要求甲方承担责任或费

用。

17.工期赶工费、季节【冬•雨季、夏季】施工费：本合同单价已综合考

虑了“工期赶工费、季节【冬•雨季、夏季】施工费”，如因赶工期，导致下雨

天搭设遮雨篷进行施工用工。乙方应满足甲方的''工期赶工、或特殊季节期间足

够的劳动力以及雨季施工遮雨措施”等要求。并不得要求甲方调整费用。

22.本工程如发生因塔吊吊臂覆盖不全、或塔吊及人货电梯拆除后的“人工转运

作业”时，甲方将不予另计费用。

第五条：工期

1.工期管理管控目标：执行“三快管理管控”【进场快、安装快、快速掀起

施工高潮1进场日期：年月初，以甲方实际通知为准；工期要求：须满

足本次项目部需要。

2.总工期约定：如乙方未能按照本合同约定工期完成，按照每延后一天

5000元/天赔偿甲方损失。

3.双方确定的“节点工期”约定：

3.1.如乙方未能按照甲方确定的施工进度“节点工期”完成，除需在下一节

点工期内弥补上外，按照节点工期拖延天数2000元/天赔偿甲方损失。

3.2.在施工过程中，乙方连续拖延二〜三次以上节点工期，甲方发现乙方确

已无法保证总工期的顺利完成，甲方可终止合同，乙方应主动退场，同时，积极

配合甲方新单位进场施工，在乙方友好配合的前提下，甲方可以按照乙方完成产

值的70%结算给乙方。

3.3.乙方应按规定时间完成日常的工作，若超过规定时间仍未完成，甲方除

按以上约定由乙方承担损失赔偿外，可以另派人员进行完成，按双倍以上工日市

场工资/工日进行扣减。

3.4.乙方须执行本次项目部的生产计划，若周计划中未完成一项，均按50〜

500元/项的扣款。

3.5.若在规定时间内未完成的工作，甲方也可另外安排其他队伍协助乙方共

同完成，由此造成的单价差由乙方自行承担。

4.合同履行期间，如乙方工程进度确实无法满足甲方要求，甲方有权单方终

止合同、乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。

第六条：工程质量与检验

1.质量标准等级目标：实测实量数据合格率100%,满足重庆市山峡杯优质

结构工程奖的相关质量标准要求。

1.1.一方面，几何尺寸类质量要求：层高、开间、板厚、构件尺寸、轴线标

高等质量相关问题合格率为100%。

1.2.二方面，质量通病类【烂根、爆模、漏浆、漏振、接缝不平整等】质量

相关问题管控要求：满足结构光面舲不抹灰工艺质量标准要求。

1.3.三方面，观感质量类：达到“五个一”标准：

一条线：阴阳角等“成为一条线”。

一个点：多方、多个平面、多线条交汇处，成为“一个点”。

一个面：平面不得扭曲。

一致性：色泽均匀、一致。

统一性：做法统一。

1.4.四方面，工艺做法方面：严格按照甲方的工艺做法标准施工。

2.工程竣工交验质量：工程竣工交验质量必须至少满足“合格标准”，如

乙方的工程竣工交验质量为不合格，则乙方的工程量不予结算（价款不予支付），

直至达到工程质量合格标准，工期不予顺延。

2.1.工程质量的具体验收标准：主体结构达到不抹灰质量标准，无吊顶房

间天棚、地下室混凝土结构达到不抹灰标准。若达不到此质量标准，上述部位的

天棚、地下室聆墙面因此而发生剔凿、抹灰时，乙方承担混凝土墙面剔凿、抹灰

的全部费用（含材料费）。外墙外保温施工时结构偏差部位超过国家规范允许范

围内的处理费用全部由乙方承担。

2.2.如乙方的工程竣工交验质量未能满足本合同专项约定的质量等级标准

时，则乙方的结算单价应扣除掉“质量验收合同等级管理管控补偿费用”，同时，

其合同价款还应按工程结算总价下浮2%确定合同价款。

3.施工过程质量管理管控：如乙方在施工过程中，未按照甲方统一的施工

工艺标准施工或自身人员相关技术相关能力等原因，不能满足工程质量要求时,

乙方应积极予以配合整改，直至达到质量标准，如经多次整改均不能满足要求时,

甲方可终止合同，乙方应主动退场，同时，积极配合甲方新单位进场施工，在乙

方友好配合的前提下，甲方可以按照乙方完成产值的70%结算给乙方。

3.1.施工过程中，甲方按规定进行检查，凡因乙方原因造成的质量不符合要

求，达不到本合同约定的质量等级，甲方有权向乙方要求返工、拆除、重新施工，

乙方同意接受直至达到合同约定验收标准，并在要求的时间内完成。如果乙方未

按照甲方要求按时整改，在质量检查中每发生一次不合格，则甲方将按500元/

次对乙方处违约罚金。甲方也有权自行安排返工、拆除、重新施工，所发生的

费用均由乙方承担，同时，以防应承担建设单位对甲方因质量未达到标准的相应

处罚。

3.2、本劳务分包工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收条件后，分包方应

进行自检，并在隐蔽工程或中间验收前48小时内书面形式通知甲方验收。验收

合格，甲乙双方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，

乙方负责整改或返工，直至满足合同质量要求。

3.3质量瑕疵处理（如结构剔打、打磨、修饰等）：①所有结构楼层梁、板、

柱、墙爆模、变形而产生的聆剔打。②所有结构楼层“梁、板、柱、墙”模板

拼缝处的於接缝偏差、接缝不平整光滑、多余聆以及节点接缝的砂线等结构质量

暇痴的剔打、打磨和修补。③柱脚漏浆区域的修补、打磨。④其他质量处理【如：

阳角漏浆等的修补】。

特别说明：无论是否出现质量瑕疵，舲结构的“竖向结构、水平结构”模板

拼缝处均需全面打磨，全面打磨消除掉模板拼缝处的“舲砂线、溢漏浆凝结物”

等。

4合同履行期间，如乙方施工质量确实无法满足甲方要求，甲方有权单方终

止合同，乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。

第七条：进度付款及付款方式

1.实体工程量结算：

本工程施工期间，采用“预结”的形式进行进度款“预估结算”，该“预

结值”只能作为支付进度款的依据，不能作为合同价款的结算依据，工程完工后

再次依据合同约定重新办理总结算，合同价款以公司审定的总结算款为准。

2.工程量计算规则：

2.1.建筑面积计算规则：以河南省08清单计价定额的规则计算（备注：基础

屋面按首层建筑面积70%计算，会议大厅三层空洞计算一层建筑面积，其余按河

南省08清单计价定额面积规则计算）。

3.进度款结算形象：以完成整层工程量为结算形象，未完整完成的楼层形

象不予结算。

4.支付日期为：每月的20日〜25日。

5.合同价款的总结算：乙方承包的工作合适的内容完工并经验收合格、且

收到乙方报送的完整总结算书后，3个月内审核完成总结算。

6.合同外计时工等非工程实体零星工程量结算：

6.1.采用：当月发生、当月即行办理结算。合同工程完工后，不再对本部

分工程量办理任何形式的结算。

7.具体的结算方式及管理管控办法：详见本合同“总结算、隐蔽收方、财

务支付”管理管控规定。

8.合同风险金的预留及其支付：

8.1.合同风险金留设比例：合同结算价的1%。【主要用于乙方退场后,

为预防发生“乙方遗留工作、或遗留质量相关问题处理、以及库房•本次项目

部•财务等部门往来扣款遗漏”等甲方可能面临的风险费用需要，

8.1.合同风险金的退还：风险金留设期限为1.0年，从工程总体竣工验

收之日起计，期满后30日内扣除发生了的风险费用后一次性还清（不计息）。

9.本工程获得—“上杯”，则甲方将给予乙