监理员考试题库

监理员考试题库篇一：监理员考试题库(附答案)一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．工程建设监理实施需要()。BA．上级主管部门批准B．项目法人委托和授权C．建设单位委托和授权D．建设主管部门批准2．《工程建设监理规定》明确了()。DA．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指()的一类人。CA．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作B．取得监理工程师资格证书C．取得监理工程师岗位证书D．监理单位从事工程技术管理工作4．不同资质等级的监理单位在()方面的资质标准是相同的。DA．监理业绩B．注册资金C．工程技术和管理人员D．单位负责人或技术负责人5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有()。CA．审核、签认权B．复核、确认权C．检查、监督权D．批准权6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的()。AA．应承担一定的经济责任和法律责任B．应承担一定的经济责任和民事责任C．仅承担相应的经济责任D．仅承担相应的法律责任7．下列各项工作牛，()应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。AA．审查施工单位提交的施工方案B．对施工工艺过程进行控制C．必要时下达停工令D．做好工程预验收工作8．施工准备阶段监理工作应包括()。DA．制定施工方案B．进行设计交底C．施工测量放线D．审批工程开工9．下列人员中，()通常以规划为基本职能。BA．总监理工程师B．总监理工程师助理C．总监理工程师代表D．专业监理工程师10．()监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。AA．直线制B．职能制C．直线职能制D．矩阵制11．工程建设监理是指()。CA．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级()。CA．一年核定一次B．二年核定一次C．三年核定一次D．四年核定一次13．监理单位经营活动的基本准则是()。BA．客观、公正、科学、诚信B．守法、公正、科学、诚信C．客观、公正、科学、信用D．守法、公正、科学、信用14．在科学预测今后可能发生偏差的基础上，在偏差实际发生以前，就采取措施加以控制，防止偏差发生的方法是()。DA．正反馈控制B．负反馈控制C．反馈控制D．前馈控制15．政府建设主管部门对建设监理单位管理的主要内容是()。DA．制定监理办法B．对监理单位的权益进行管理C．对监理单位的活动进行监督D．对监理单位的资质管理16．政府建设管理部门在审查监理单位的资质时，下列那一类人员一般不算在监理单位专业配套能力之内()。DA．未取得《监理资格证书》的监理人员B．未持有《监理岗位证》的人员C．一般工程技术人员D．外聘专家17．监理单位承担监理任务，到监理工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门备案时，应持有()。BA．《营业执照》、《监理资格证书》和《监理许可证书》B．《监理申请批准书》或《监理许可证书》、《监理业务手册》和《资质等级证书》C．《监理资格证书》、《监理业务手册》、《监理许可证书》。D．《营业执照》、《监理业务手册》和《资质等级证书》18．监理单位对政府建设行政管理部门的行政处罚决定不服时，向上一级政府提出复议的时限为()。DA．七天B．十天C．十四天D．十五天19．《资质管理办法》规定，没收非法所得，并处以罚款的条件是()。AA．未经批准擅自从事监理活动的单位B．超越核定的监理业务范围从事监理活动的C．出借、转让《监理许可证书》的单位D．变更业务不及时办理备案手续的单位20．在处理投资、工期、质量三大目标关系时，监理工程师应当优先考虑()。AA．安全可靠性和使用功能目标B．投资效益目标C．质量最优目标D．经营效益目标21．从信息角度看，监理控制是否有效，主要取决于()。AA．信息的全面、准确、及时B．信息的有用性C．信息的提取、分类与管理工作D．信息的搜集、存储与管理工作22．在监理目标控制系统中，贯穿于项目实施全过程的子系统是()。CA．程序子系统B．措施子系统C．信息子系统D．组织子系统23．建设监理目标控制系统中，有效控制的基本要求是()。AA．要同计划、组织相适应，有检查成效的客观、准确、实在的标准，有及时、正确揭示偏差、纠正偏差的能力和措施B．按确定目标和标准作出控制决策和计划安排C．应从实际出发，讲求实效，以保证目标的实现D．要采取措施，纠正实际与标准的偏差24．监理工程师职业道德要求，监理人员不允许从事()。CA．工程咨询活动B．工程设计活动C．购配件销售业务D．招投标活动25．国外金融机构贷款的建设项目监理，应()。AA．以中方为主B．以外方为主C．中外双方合作监理D．国内监理单位承担26．我国工程建设监理取费规定明确要求，工程建设监理费要()。DA．用于监理工作中的直接开支、交纳税金和合理利润B．用于合同工程的直接开支、交纳税金和合理利润C．用于监理工作中的直接和间接开支D．用于监理工程中的直接、间接开支、交纳税金和合理利润27．工程建设监理收费标准中，设计阶段收费比例为工程概预算的()。DA．0.03％～0.5％B．0.05％～0.7％C．0.05％～0.8％D．0.03％～0.2％28．工程建设监理合同专用条件()。BA．可以根据工程个性和所处自然、社会环境自由填写B．可以根据工程个性，经监理单位与业主协商一致后填写C．可以根据工程个性和所处自然、社会环境协商填写D．可以根据工程所处自然、社会环境自由填写29．工程建设监理委托合同中所说的第三方可以是()。DA．监理单位B．业主C．监理工程师D．设备供应商30．监理工程师在紧急情况下，未能向业主事先报告而发布了复工令，事后书面报告的时间界限为()。BA．10小时B．24小时C．一周D．14天31．监理委托合同规定监理工程师工程价款支付的审核和签认权只限于()。AA．合同约定的工程价格范围内B．工程预算价格范围内C．工程概预算范围内D．工程实际造价范围内32．监理实施过程中，如果因监理单位过失而造成了经济损失，监理单位赔偿损失的累汁金额应()。DA．是直接经济损失额B．最多为直接经济损失额C．不超过监理酬金总额D．不超过监理酬金总额(除去税金)33．业主无故拖延支付监理单位的监理酬金时，监理单位计算补偿利息所用的利息率应为()。BA．同期银行存贷款利率B．支付期限最后一日的银行贷款利率C．支付期限最后一日银行存款利率D．当时的一年期限银行贷款利率34．在下列条件下，监理工程师可以自行终止合同()。BA．业主无故施延监理酬金支付30天以后B．因业主原因停止执行监理任务超过半年C．业主无故拖延支付监理酬金42天之后D．因业主原因停止执行监理任务超过两月35.工程建设监理合同履行过程发生争议时，业主与监理单位首选的解决争议方法应当是()。AA．协商解决B．交主管部门协调C．提交仲裁机关仲裁D．法律诉讼36．监理单位在协商和写明“监理工程”范围时，一般要与()。AA．工程总包、分包合同所涵盖的工程范围相一致B．单项工程相一致C．工程总概算范围相一致D．工程总投资范围相一致37．监理单位自备设施经济补偿的计算方法为()。CA．设施折旧额＋管理费＝补偿额B．设施折旧额－残值＋管理费＝补偿额C．设施在工程中使用时间占折旧年限比率×设施原值＋管理费＝补偿额D．设施原值×年折旧率＋管理费＝补偿额38．监理规划应当在()基础上制定。AA．监理招标文件B．监理投标文件中的监理方案C．经与业主协商确定的监理大纲D．工程建设监理合同39．《工程建设监理规定》确定工程建设监理的主要内容是()。AA．投资、工期、质量控制，建设合同管理和协调有关单位之间的关系B．投资、工期、质量控制，合同、信息管理和协调有关单位之间的关系C．投资、工期、质量控制和协调有关单位之间的关系D．投资、工期、质量控制和建设合同管理40．国家规定必须实施监理的工程项目目前尚未包括()。BA．赠款、捐款的工程建设项目B．小型建设项目C．市政、公用工程项目D．政府投资的住宅工程项目41．从工程投资角度讲，监理费除了要从工程概算中列支外，而且要核减()。AA．建设单位的管理费B．监理单位管理费C．施工单位管理费D．工程概算42．为了公平地维护项目法人和被监理单位的合法权益，监理单位开展工作时，应坚持()。AA．公正、独立、自主原则B．客观、公正、服务原则C．科学、公正、自主原则D．科学、公正、服务原则43．按职能分解的监理组织形式一般适合于()。BA．中、小型建设项目B．大、中型建设项目C．小型建设项目D．大型建设项目44．在监理人员配备过程时，一般不能强调()。CA．事事有人管B．职能要落实C事事有专人管D．人员要精干45．监理大纲制定时间一般在()。BA．监理合同签订以后B．监理合同签订之前C．任命专业监理工程师之前D．任命专业监理工程师之后46．监理实施细则的作用主要在于()。BA．指导工程监理全面实施B．发挥工程监理的“施工图”作用C．起监理工作“初步设计”作用D．承接监理任务47．监理工程师在下列那一种情况下，要被收缴证书，且四年内不许参加监理工程师资格考试()。BA．以个人名义承接监理任务B．未经批准从事监理业务C．转让监理业务D．以不正当手段取得《监理工程师资格证书》48．监理工程师受业主委托对工程进行监理时，对选择承建单位有()。BA．决策权B。建议权C．签认权D．否决仅49．《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质()的单位的业务许可范围承揽工程。BA．高D．低C．不同，区别各个承包D．无相关规定50．依《招投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日起，最短不得少于()日。BA．15B．20C．30D．25二、多项选择题(每小题2分，每小题备选答案中，至少有2个正确，每选对1个得0．5，错选本题不得分，全选对者得2分。)1．用建立筹建机构或工程建设指挥部的办法管理工程建设()。ABCDA．有利于集中人力、物力加快工程进度B．建设管理水平难以提高C．经济责任制难以落实D．不能适应开放的建设市场需要E．有利于积累建设管理经验2．下列属于政府对工程建设监理单位管理的内容()。ACDA．对监理单位的资质审查B．对其监理业务实施管理C．核定其监理业务范围D．确定其资质等级E．派驻兼职干部3．监理单位在处理与承建单位的关系时()。BCDA．不越过业主独立作出决定B．严格监督设计单位履行合同规定义务C．要注意维护其合法权益D．帮助其解决工作中出现的疑难问题E．不可直接与其打交道4．职业道德要求，监理工程师不得()。ACDA．以个人名义承揽监理任务B．公开发表与监理对象有关的资料C．在政府部门任职D．登载承揽监理业务的广告E．擅自聘请外单位咨询人员5．在委托监理的工程项目中，监理单位一般不具有()的权利。ABCDEA．随意调换项目总监理工程师篇二：监理员试题及答案20__年建设领域专业人员监理员考试试题一．选择题（30分，每题1.5分）1．建设监理业务完成后，监理机构应向（）提交建设工程监理档案资料．A．监理单位B．项目法人C．主管部门D．承建单位2．建设工程要严格按照（）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键．A．建设工程监理程序B．建设程序C．监理规则D．建设工程合同3．按照《建设工程监理规范》，（）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师B．施工单位负责人C．建设单位负责人D．专业监理工程师4．按照《建设工程监理规范》，（）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师B．施工单位负责人C．建设单位负责人D．专业监理工程师5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（）．A．总监理工程师B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（）．A．工程竣工图B．监理档案资料C．工程技术总结D．工程决算7．目标控制流程和监理信息流程应该在（）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（）．A．存档资料B．计划文件C．监理资料D．历史资料9．监理规划的具体内容应该具有（）．A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性10．建设工程监理是针对（）所实施的监督管理．A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（）．A．需要建设单位的委托和授权B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务D．建设工程监理单位必须具有甲级资质12监理工程师是一种（）职务．A．技术B．行政C．专业D．岗位13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（）年内未经注册其证书失效．A．1B．2C．3D．514．我国监理工程师不得在影响（）监理业务的单位兼职．A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（）．A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁16．与监理工作者职业道德相悖的是（）．A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的施工技术方案C．同时参与两个项目的监理D．要求设计单位采用某种构配件17．在我国，甲级监理单位可以对（）等工程进行监理．A．一B．一、二C．一、二、三D．一、二、三、四18．只有经过（）的监理人员，才能以监理工程师的名义开展工程建设监理业务．A．监理工程师注册B．监理工程师资格考试合格C．监理工程师培训并结业D．监理单位认可19．我国政府于（）宣布在我国实行建设监理制．A．1978年12月29日B．1984年10月26日C．1988年7月25日D．1989年7月28日20．监理单位在监理过程中因过错造成重大经济损失的，应承担（）的经济责任和法律责任．A．全部B．部分C．一定比例D．一定二、多项选择题（30分，每题3分）1．在发生（）时，总监理工程师可签发工程暂停命令．A．为保证工程质量而需要进行停工处理B．建设单位要求暂停施工、且工程学要暂停施工C．发生必须暂时停止施工的紧急事件D．承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理E．施工出现安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患．2．监理单位在报经业主同意后有权发布（）．A．终止令B．停工令C．复工令D．开工令3．监理工作总结包括（）．A．向总监理工程师提交的工作总结B．向监理单位提交的工作总结C．向政府有关部门提交的工作总结D．向业主提交的监理工作总结4．向监理单位提交的工作总结包括（）．A．监理工作经验B．监理工作中存在的问题及改进的建议C．监理工作成效D．监理合同履行情况5．在施工招标阶段，监理的任务是（）．A．核查施工图设计B．编制招标文件C．帮助施工单位投标D．帮助业主评标E．确定中标单位6．工程咨询公司为业主提供建设工程全过程服务中的工程招标服务主要包括（）．A．编制招标文件B．评标C．合同谈判D．定标7．建筑工程监理范围可分为（）．A．设计单位的设计范围B．监理的工程范围C．监理的建设阶段范围D．施工单位的施工范围8．建设工程质量主体包括（）．A．勘察单位B．设计单位C．建设单位D．施工单位E．监理单位9．监理工程师应当按照工程监理规范的要求采取（）等形式，对工程实施监理．A．旁站B．平行检验C．巡视D．见证10．建筑市场的主体主要只指（）．A．建设单位B．施工单位C．监理单位D．承建单位E．项目法人三、简答题（40分，每题8分）1．组织活动的基本原理是什么？2．工程监理大纲、监理规划及监理实施细则三者之间关系？监理规划有何作用？3．工程建设程序中的阶段包括哪几个阶段？4．请简要回答哪些建设工程必须实行监理？5．工程监理企业各主项资质的等级可分哪几级？各主项资质等级的工程监理企业的业务范围是什么？篇三：20__年监理员考试复习题及答案(背熟必过)1-1《建设工程监理规范》GB/T50319-20__——复习题1.《建设工程监理规范》（GB/T50319-20__）属于推荐性国家标准。（_）2.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理通知单（应该是通过工程监理单位）进行。（_）3.监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。（√）1.总监理工程师代表是由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，是注册监理工程师。（_）2.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。（√）3.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的指导性文件。（√）4.监理员是从事具体监理工作，具有高中及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。（_）5.工程计量根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验。（√）6.旁站是监理人员在施工现场对工程实体非关键部位的施工质量进行的监督检查活动。（_）7.巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。（_）8.项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定独立进行的检测试验活动。（√）9.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。（√）10.工程延期是由于施工单位原因造成合同工期延长的时间。（_）11.工期延误是由于非施工单位自身原因造成施工期延长的时间。（_）12.工程临时延期批准属于发生非施工单位原因造成的永久性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。（_）13.工程最终延期批准属于发生施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。（_）14.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。（√）15．监理月报是项目监理机构每月向施工单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析^p总结报告。（_）16设备监造是项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同约定，对设备制造过程进行的监督检查。（√）17．监理文件资料是工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料。（√）1.项目监理机构的监理人员由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套、数量满足监理工作需要，必须设总监理工程师代表。（_）2.工程监理单位调换专业监理工程师的，总监理工程师应口头通知建设单位。（_）3.总监理工程师可将组织编制监理规划，审批监理实施细则工作委托给总监理工程师代表：（_）4.总监理工程师可将签发开工令、工程暂停令和复工令工作委托给总监理工程师代表：（_）5.总监理工程师可将组织审查施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案工作委托给总监理工程师代表：（_）6.总监理工程师可将签发工程款支付证书，组织审核竣工结算工作委托给总监理工程师代表：（_）7.专业监理工程师负责审核分包单位资格；（_）8.专业监理工程师负责指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；（√）9.专业监理工程师负责指导、检查监理人员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；（√）10.监理员负责检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；（√）11.监理员发现施工作业问题，及时指出并向建设单位报告。（_）1.监理实施细则应符合监理规划的要求，应结合工程特点，具有指导性。（_）2.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在第一次工地会议时报送建设单位。（_）3.专业监理工程师组织编制监理规划。（_）4.监理规划由总监理工程师审批。（_）5.需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，经总监理工程师批准后报建设单位。（_）6.专业性较强、危险性较大的单位工程，项目监理机构应编制监理实施细则。（√）7.监理实施细则应在相应工程施工开始前由监理员编制，并报总监理工程师审批。（_）8.监理工作实施过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，经总监理工程师代表审批后实施。（_）1.1.5质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作1.监理机构根据建设工程监理合同约定，遵循动态控制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理。（√）2.监理人员应熟悉工程设计文件，有关监理人员应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。（_）3.开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。（√）4.项目监理机构与工程建设相关方之间的工作联系，除另有规定外应采用监理通知单形式进行。（_）5.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，经专业监理工程师审核签字后报建设单位。（_）6.项目监理机构应编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析^p，发现偏差的，提出调整建议，并向建设单位报告。（√）7.项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，由总监理工程师审核后报建设单位。（√）8.项目监理机构应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度时，总监理工程师应签发监理通知，要求施工单位采取补救措施，调整进度计划，并向施工单位报告工期延误风险。（_）9.项目监理机构应比较分析^p实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响，并应在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况。（√）10.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知，要求施工单位整改；情况严重的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。（√）11.总监理工程师签发工程暂停令应事先征得施工单位同意。（√）12.专业监理工程师组织监理员审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。（_）13.施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按建设单位的要求进行处理。（_）14.发生工期延误时，项目监理机构应按施工单位要求进行处理。（_）15.对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。（√）16.对需要返工处理或加固补强的质量缺欠，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。（_）1．项目监理机构应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料。（√）2.项目监理机构应及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷，形成监理档案。（√）1.为了提高建设工程监理与相关服务水平，规范建设工程监理与相关服务行为，制定《建设监理规范》GB/T50319-20__。2.实施建设工程监理前，建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同。3.工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。4.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理单位单位进行。5.建设工程监理实行总监理工程师负责制。6监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。1.工程监理单位是依法成立并取得国务院建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理活动的服务机构。2.项目监理机构是工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。3.总监理工