2023年全国一建《建设工程法规及相关知识》考前押题密卷（四）含解析

2023年全国一建《建设工程法规及相关知识》考前押题密卷（四）

含解析

一、单选题

1.甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因

本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同

时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案中仲裁协议效力的说法，正

确的是（）。

A、分包合同无效，则仲裁协议无效

B、分包合同有效，则仲裁协议有效

C、分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

答案：D

解析：2007年建设工程法规真题第64题《仲裁法》规定，仲裁协议独立存在,

合同的变更'解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。综上所述，本题正

确答案为Do

2.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应当根据本单位事故

风险特点,组织现场处置方案演练,每年至少演练（）次。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：B

解析：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风

险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至

少组织一次现场处置方案演练

3.可以认定或视同允许他人以本企业名义承揽工程的是()。

A、施工企业与本企业项目经理签订内部承包合同

B、分包人将全部劳务作业交由他人完成

C、将工程主体交由他人完成

D、在施工现场所设项目管理机构的人员不是本企业人员

答案：D

解析：房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人

没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技

术负责人、项目核算负责人'质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单

位人员的，视同充许他人以本企业名义承揽工程。

4.施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限，与钢材经销商乙订立了价值

800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而

并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同()。

A、有效

B、无效

C、可撤销

D、效力待定

答案：A

解析：根据《合同法》第五十条的规定，法人或者其他组织的法定代表人、负责

人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表

行为有效。综上所述，本题的正确答案为A。

5.建造师甲某的注册有效期将于2008年6月1日届满，甲某如需继续执业，最

迟应当于()之前申请延续注册。

A、2008年1月1日

B、2008年3月1日

C、2008年5月1日

D、2008年6月1日

答案：C

解析：造师执业资格注册有效期一般为3年。注册有效期满需继续执业的，应当

自注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3

年。

6.在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照

合同约定及时通知保险人，保险人()o

A、不能增加保险费

B、不可以解除合同

C、不能转让保险合同

D、可依法增加保险费或解除合同

答案：D

解析：在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当

按照合同约定及时通知保险人，保险人可依法增加保险费或解除合同。

7.关于建设用地使用权，下列说法正确的是()。

A、建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上

B、国家严格限制以出让和划拨方式设立建设用地使用权

C、设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记

D、以划拨方式取得建设用地使用权的，不得将建设用地使用权转让

答案：C

解析:设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。

国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。设立建设用地使用权的，应当向

登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转

让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。

8.根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行()。

A、企业监督

B、社会监督

C、政府监督

D、行业监督

答案：C

解析：为了确保建设工程质量，保障公共安全和人民生命财产安全，政府必须加

强对建设工程质量的监督管理。因此，《建设工程质量管理条例》规定，国家实

行建设工程质量监督管理制度。

9.根据《建筑法》，建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单

位提出,建设行政主管部门接到申请后的()内,应对符合条件的申请者颁发施工

许可证

A、7日

B、30日

C、15日

D、3个月

答案:A

解析：要注意的是，上述各项法定条件必须同时具备，缺一不可。发证机关应当

自收到申请之日起7日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

10.根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和()。

A、非财产保险合同

B、人身保险合同

C、强制保险合同

D\自愿保险合同

答案：B

解析：保险合同一般是以保险单的形式订立的合同。保险合同分为财产保险合同

与人身保险合同。综上所述，本题正确答案为B。

11.建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。(2015)

A、施工行为地

B、施工合同签订地

C、施工单位所在地

D、施工项亩业主住所地

答案:A

解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《最高人民法院关于审理建设工程施

工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工

行为地为合同履行地。”

12.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工作中，属于监理单位安全责任的

是()。

A、审查专项施工方案

B、编制安全技术措施

C、审查安全施工措施

D、编制专项施工方案

答案：A

解析:工程监理单位的安全责任1、对安全技术措施或专项施工方案进行审查2、

依法对施工安全事故隐患进行处理

13.将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上

的制度称为()。

A、群防群治制度

B、安全生产检查制度

C、安全生产责任制度

D、安全生产管理制度

答案：C

解析：《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一'预防为主的

方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。《建设工程安全生产管理

条例》进一步规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培

训制度。《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位

的责任人员、责任范围和考核标准等内容。。

14.关于借款合同的说法，正确的是（）。2018真题

A、借款合同是实践合同

B、对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时

支付

C、自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息

D、借贷双方约定的利率超过年利率24%,则该借款的利息约定无效

答案：B

解析：本题考查的是借款合同的法律规定。选项A错误，自然人之间的借款合同

是实践合同；选项C错误，自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不

明确的，视为不支付利息；选项D错误，借贷双方约定的利率超过年利率36%,

超过部分无效。

15.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用1

00万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低

应为（）万元。（2014）

A、10

B、20

C、30

D、50

答案：C

解析：建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、

支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防

护'文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的

(含一年)，预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%,其

余费用应当按照施工进度支付。

16.投标有效期应从()之日起计算。(2012)

A、招标文件规定的提交投标文件截止

B、提交投标文件

C、提交投标保证金

D、确定中标结果

答案：A

解析：投标有效期从提交投标文件的截止之曰起算7

17.按照《招标投标法》及相关法规的规定，下列评标定标行为中违法的是()。

A、甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会要求其作出书面说明

B、乙企业投标报价最低，但评标委员会认为该报价可能低于其企业成本，未作

为中标候选人推荐

C、招标人在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人

D、由于排名第一的中标候选人未能按规定提交履约保证金，招标人将排名第二

的候选人定为中标人

答案：C

解析：《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐

的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。排名

第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提

交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条

件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标

候选人为中标人，也可以重新招标。《招标投标法》则规定，投标人不得以低于

成本的报价竞标。招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报

告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标

人。

18.某施工企业的安全生产许可证于2009年6月1日获得批准，根据《安全生产

许可证条例》的规定，该企业应当于()开始办理延期手续。

A、2011年3月1日

B、2011年6月1日

C、2012年3月1日

D、2012年6月1日

答案：C

解析：安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，

企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业

在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事

故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意,

不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

19.属于建筑工程一切险承保的是()。

A、因自然灾害导致的已建成的铁路损毁

B、地震所导致已建成的隧道塌方

C、意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡

D、因自然灾害导致房屋建筑工程现场材料和机械损坏

答案：D

解析:筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、

桥梁、水坝'港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的

险种。

20.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设程施工合同。施工结

束后,工程竣工验收质量合格,张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，

遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()

A、合同无效，不应支付工程款

B、合同无效，应参照合同约定支付工程款

C、合同有效，应按照合同约定支付工程款

D、合同有效，应参照合同约定支付工程款

答案：B

解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合

同约定支付工程价款的，应予支持。

21.下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是()

A、总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用

B、施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用

C、施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项

D、建设单位为施工单位垫付了行政罚款

答案：D

解析：当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得

利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形

成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的

债被称为不当得利之债。

22.甲乙双方签订的买卖合同总价款为100万元，约定由甲公司支付定金40万元。

由于资金周转困难，经与乙公司协商，甲公司交付了30万元的定金，乙公司予

以签收。后来由于乙公司未能履行合同，则甲公司最多可以要求乙公司返还（）

万兀°

A、45

B、50

C、55

D、60

答案：B

解析：约定定金不得超过合同总价款的20%,超过部分应当返还；收受定金的一

方不履行合同应当双倍返还定金。

23.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是。。2017真题

A、是指企业拥有的资产

B、是指企业的注册资本金

C、应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D、即所有者权益

答案：D

解析：本题考查的是施工企业资质的法定条件。净资产是属于企业所有并可以自

由支配的资产，即所有者权益。

24.按照我国《建筑法》，建筑工程实行施工许可制度，办理施工许可证的申请单

位是（）.

A、施企业

B、项目管理单位

C、建设单位

D、监理单位

答案：C

解析：工许可证的申请领取，应该是由建设单位负责，而不是施工单位或其他单

位。

25.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是（）o

A、支付存款本金及利息的请求权

B、支付国债本息的请求权

C、基于投资关系产生的缴付出资请求权

D、支付工程款请求权

答案：D

解析:根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》

第一条的规定，当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求

权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持：（一）支付存款本金及利息请求权；

（二）兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；（三）

基于投资关系产生的缴付出费请求权；（四）其他依法不适用诉讼时效规定的债

权请求权。D项不属于上述可以抗辩的情形；A项属于（一）；B项属于（二）；

C项属于（三）。本题为选非题，综上所述，本题的正确答案为D。

26.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现

场有关人员应当立即向（）报告。（2015）

A、业主单位负责人

B、事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C、事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D、本单位负责人

答案：D

解析：故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人

接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理

部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。本题考查的是施工生产安全

事故报告的基本要求。《安全生产事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，

事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。

27.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，

由（）裁决。

A、国务院

B、全国人民代表大会

C、全国人大常委会

D、最高人民法院

答案:A

解析：《立法法》规定，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事

项的规定不一致时，由国务院裁决。综上所述，本题正确答案为A。

28.建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）。（2015真题）

A、施工行为地

B、施工合同签订地

C、施工单位所在地

D、施工项目业主住所地

答案：A

解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。《最高人民法院关于审理建设工程施

工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定：“建设工程施工合同纠纷以施工

行为地为合同履行地。”

29.甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定

甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2009年8月31日前付清，丙企业在合同

的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产

企业于2009年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述,

正确的是（）o

A、丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月

B、丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月

C、丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月

D、丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月

答案：C

解析：CD项：《担保法》规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，

按照连带责任保证承担保证责任。本题中，甲乙丙对于保证方式没有约定，因此

丙企业应承担连带保证责任。《担保法》规定，连带责任保证的保证人与债权人

未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人

承担保证责任。主债务应在2009年8月31日前付清，此日期为主债务履行的届

满期限，因此连带责任保证期间应该从2009年8月31日起计算6个月。所以C

项正确，D项错误。AB项：根据上述分析，丙企业承担的是连带责任，所以AB

项错误。综上所述，本题正确答案为C„

30.新颖性是授予发明和实用新型专利权的必备条件之一,在申请日前六个月内，

下列情形下丧失新颖性的有()。

A、在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的

B、在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的

C、他人未经申请人同意而泄露其内容的

D、已有单位就同样发明或实用新型在申请日之前向专利行政主管部门提出申请

答案:D

解析：是，申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧

失新颖性：①在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；②在规定的

学术会议或者技术会议上首次发表的；③他人未经申请人同意而泄露其内容的。

31.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据

保全措施不包括()。(2012)

A、先予执行

B、查封

G拍照

D、制作笔录

答案：A

解析：A项：先予执行指人民法院在终局判决之前，为解决权利人生活或生产经

营的急需，依法裁定义务人预先履行一定数额的金钱或者财物等措施的制度。主

要是为了满足权利人的迫切需要。因此，先与执行不属于证据的保全措施，所以

A当选。（先予执行现在的教材讲的很少。）《最高人民法院关于民事诉讼证据

的若干规定》中规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、

扣押、拍照、录音,录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行

证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。1

32.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义

承揽工程且情节严重的，（）

A、没收违法所得

B、责令停业整顿

C、降低资质等级

D、吊销资质证书

答案：D

解析：本题考察的是承包单位违法行为应承担的法律责任。建筑施工企业转让、

出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，

没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊

销费质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企

业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

33.当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重

新鉴定理由的是（）o

A、鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的

B、鉴定程序严重违法的

C、鉴定结论经过质证认定的

D、鉴定结论明显依据不足的

答案:C

解析：*2004年建设工程法规真题第63题根据《最高人民法院关于民事诉讼证

据的若干规定》第二十七条规定，当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定

结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准

许：（一）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定斐格的；（二）鉴定程序严

重违法的；（三）鉴定结论明显依据不足的；（四）经过质证认定不能作为证据

使用的其他情形。对有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充

质证等方法解决的，不予重新鉴定。C项：由于是经过双方质证的，当事人对此

鉴定结论已经认可，此时有异议必须提出新的证据能够证明鉴定结论不可靠性。

故C项表述错误。ABD项：属于准予申请重新鉴定的情形。本题为选非题，综上

所述，本题正确答案是C。

34.关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。

A、施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B、总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C、联合体承包中，可以以高斐质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D、劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

答案：A

解析：分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其斐质等级许可的范围内承揽

业务。严禁个人承揽分包工程业务。”目前，无资质承揽劳务分包工程，常见的

是作为自然人的“包工头”，劳务分包不能再分包。《建筑法》规定，两个以上

不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许

可范围承揽工程。〜67。

35.《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除

或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由()o

A、县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款

B、市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款

C、省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款

D、国务院环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款

答案:A

解析：未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设

施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由县级以上地方人民政府环境保护行政

主管部门责令改正，并处罚款。综上所述，本题正确答案为A。

36.施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，

施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以()为标准进

行质量验收。

A、技术规范

B、施工图纸

C、施工合同

D、监理通知

答案：B

解析：《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施

工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自

修改工程设计。

37.法定代理是基于（）的代理。

A、法律直接产生

B、行为人合法权益而设立的一种代理形式

C、就是建立在这种人身信任的基础上

D、法律的规定而产生

答案：D

解析：定代理部分。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。法定代理人依

照法律的规定行使代理权

38.下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（）。

A、没收违法所得

B、返还财产

G赔礼道歉

D、消除危险

答案：A

解析：民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排

除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、

更换；（7）赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响'恢复名誉；（10）

赔礼道歉。

39.某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按

照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该

施工企业采取的行政行为属于（）o2016

A、行政处罚

B、行政裁决

C、行政处分

D、行政强制

答案：A

解析：本题考查的是行政处罚。在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政

处罚主要有：警告、罚款、没收违法所得'责令限期改正、责令停业整顿、取消

一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标费格、责令停止施工'降低资质

等级、吊销资质证书（同时吊销营业执照）、责令停止执业、吊销执业资格证书

或其他许可证等。题目中的行为属于行政处罚。而行政处分是指国家机关、企事

业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规

定的权限而给予的一种惩戒。

40.下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。

A、某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B、某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公

司超载车辆进行扣押

C、某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D、某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

答案：C

解析：以下事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：1.不服行政

机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的

规定提起申诉；2.不服行政机关对民事纠纷作出的其他处理，应当依法申请仲裁

或者向法院提起诉讼。

41.根据《水污染防治法》，关于施工现场水污染防治的说法，正确的是()

A、禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水

B、在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口

C、禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D、禁止向水体排放生活污水

答案：A

解析：本题考查的是水污染的防治。选项B错误，在饮用水水源保护区内，禁止

设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的

水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区

水体不受污染；选项C错误，禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高

放射性和中放射性物质的废水；选项D错误，禁止向水体排放油类、酸液、碱液

或者剧毒废液，不含生活污水。

42.《建筑法》规定，关于总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。

A、建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责

B、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担按份责任

C、分包单位应当接受总承包单位的质量管理

D、总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单

位承担连带责任

答案：B

解析：本题考核的是总分包单位的质量责任。《建筑法》规定，建筑工程实行总

承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单

位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承

包单位的质量管理。

43.（2020年真题）根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达

到（）O

A、50%

B、40%

C、30%

D、20%

答案：C

解析：P203-204加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达

至IJ30%o

44.甲公司欲开西门借用乙公司的道路通行，通过与乙公司协商，双方约定：甲

公司向乙公司支付一定数额的使用费，乙公司允许甲公司的员工通行。由此，甲

公司取得了（）。

A、相邻权

B、地役权

G土地使用权

D、土地所有权

答案：B

解析：役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人

不动产的权利。甲公司欲借用乙公司的道路并签订合同，属于利用他人不动产的

权利为自己提高效益，即为地役权，故甲公司取得的是地役权。

45.关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是()o2014

A、环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部

门责令停止使用

B、需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验

收

C、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当

同时验收

D、建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，

应当处10万元以下的罚款

答案:A

解析：本题考查的是建设工程竣工环保验收。建设项目需要配套建设的环境保护

设施未建成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的，

由审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境

保护行政主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。

46.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。

A、投标人须知

B、技术条款

C、施工组织设计

D、合同主要条款

答案：C

解析：2010年建设工程法规真题第61题本题主要考查招标基本程序。《工程建

设项目施工招标投标办法》规定，招标人根据施工招标项目的特点和需要编制招

标文件。招标文件一般包括下列内容：（一）投标邀请书；（二）投标人须知；

（三）合同主要条款；（四）投标文件格式；（五）采用工程量清单招标的，应

当提供工程量清单；（六）技术条款；（七）设计图纸；（八）评标标准和方法；

（九）投标辅助材料。C项：不属于以上九项的文件要求，所以C项当选。A项：

对应（二），所以A项不选。B项：对应（六），所以B项不选。D项：对应（三），

所以D项不选。本题为选非题，综上所述，本题正确答案为C。

47.开标工作由（）主持。

A、招标人

B、招标代理人

C、评标委员会

D、政府监管部门

答案：A

解析：标由招标人主持，邀请所有投标人参加

48.关于联合体共同承包的说法，正确的是（）。

A、联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任

B、不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范

围承揽工程

C、联合体各方对承包合同履行承担连带责任

D、不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照斐质等级低的单位的业务许可

范围承揽工程

答案：C

解析：2012年建设工程法规真题第52题本题主要考查联合体投标的规定。AC

项：根据《招标投标法》第31条第3款规定：“联合体各方应当签订共同投标

协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并

提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项

目向招标人承担连带责任。”所以C正确，A错误。BD项：根据《招标投标法》

第31条第2款规定：“联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家

有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定

的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确

定费质等级。”不同资质类别和等级的单位组成的联合体，不同专业斐质各代表

联合体的相应专业资质。所以BD错误。综上所述，本题正确答案为C。

49.当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有

关规定向()申请执行。

A、申请人所在地的中级人民法院

B、被执行人所在地的基层人民法院

C、被执行财产所在地的中级人民法院

D、被执行人所在地的高级人民法院

答案：C

解析：仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当

事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。受申请的人民

法院应当执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁

决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。

50.关于行政复议和行政诉讼的说法,错误的是()。

A、行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请

B、行政复议不是行政诉讼的必然程序

C、人民法院已经受理行政诉讼的,不得申请行政复议

D、复议机关受理行政复议的,不得向人民法院提起行政诉讼

答案：A

解析：申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请。

51.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，0。

A、须经债权人同意,且需办理公证于续

B、无需经债务人同意，也不必通知债务人

C、无需债务人同意，但需办理公证手续

D、无需经债务人同意，但需通知债务人

答案：D

解析：《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转

让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除

外。需要说明的是，债权人转让权利应当通知债务人，未经通知的转让行为对债

务人不发生效力。这一方面是尊重债权人对其权利的行使，另一方面也防止债权

人滥用权利损害债务人的利益。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行

生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加人使原债权人不再完全享

有原债权。

52.在委托代理中，委托授权书的内容不包括()。

A、代理人的姓名或者名称

B、代理的事项、权限

C、代理的期间

D、第三人的姓名或者名称

答案：D

解析：面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称'代理事项、权

限和期间，并由委托人签名或者盖章。

53.当事人订立合同后合并的，由()行使合同权利，履行合同义务。

A、原法人

B、合同约定的当事人

C、原法人的上级主管机关

D、合并后的法人或者其他组织

答案：D

解析：《合同法》规定，当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组

织行使合同权利，履行合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人

另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权,

承担连带债务。综上所述，本题正确答案为D„

54.某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施

工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()。

A、应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B、应由总承包单位对建设单位承担责任

C、应由分包单位对建设单位承担责任

D、由建设单位自行承担责任

答案:A

解析：总承包单位同分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

55.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。

A、安全生产法

B、建筑业企业资质管理规定

C、工程建设项目施工招标投标办法

D、安全生产许可证条例

答案：D

解析：2010年建设工程法规真题第42题本题主要考查法的形式和效力层级。D

项：《安全生产许可条例》是国务院颁布的行政法规。所以D当选。A项：《安

全生产法》是由全国人大常委会颁布的法律。所以A不选。B项：《建筑业企业

资质管理规定》是由建设部颁布的部门行政规章，所以B不选。C项：《工程建

设项目施工招标投标办法》是由国家发展计划委员会、建设部等部委颁布的部门

行政规章。所以C不选。综上所述，本题正确答案为D。

56.建设工程实施监理前，()应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，

书面通知被监理的建筑施工企业。

A、建设行政主管部门

B、行业协会

C、监理单位

D、建设单位

答案：D

解析：2004年建设工程法规真题第9题根据《中华人民共和国建筑法》规定，

实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理

权限，书面通知被监理的建筑施工企业。综上所述，本题正确答案是D。

57.下列有关著作权的主体，说法正确的是（）。

A、国家不得成为著作权的主体

B、施工单位所做出的投标文件，由施工单位享有著作权

C、勘察单位受建设单位委托作出勘察文件，未约定著作权归属，勘察文件的著

作权归建设单位

D、设计单位员工王某利用单位物质条件创作出的设计文件，由设计单位承担责

任，王某拥有于此设计文件的著作权

答案：B

解析：A错误，在特定情况下，国家也可以成为著作权的主体；C错误，委托作

品中未约定著作权归属的，著作权属于受托人。D错误，主要利用单位的物质条

件创作，并由单位承担责任的职务作品，作者享有署名权，单位享有著作权的其

他权利。

58.关于仲裁审理的说法，正确的是（）。2018真题

A、仲裁审理，必须开庭审理作出裁决

B、涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理

C、申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决

D、被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求

答案：D

解析：本题考查的是仲裁的开庭和裁决。选项A,仲裁审理的方式分为开庭审理

和书面审理两种。选项B,为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开

进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。选项C,被

申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理是未经仲裁庭许可中途退庭的,

仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了返还请求，视为撤

回反请求。

59.关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。

A、申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B、保证工程质量的安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C、只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D、消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

答案：A

解析：2013年建设工程法规真题第6题本题考查的知识点是申请主体和法定批

准条件。A项：《建设用地规划许可法》规定，只有取得规划许可证后，方可申

请办理施工许可。故A项错误，当选。B项：施工组织设计的编制是施工准备工

作的中心环节，其好坏直接影响建设工程质量和安全生产，影响组织施工能否顺

利完成。因此，施工组织设计须在开工前编制完成。故B项正确，不当选。C项：

《建筑法》规定，只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，

才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如部门规章、地方性法规、地方规章

等都不得规定增加施工许可证的申领条件。故C项正确，不当选。D项：《消防

法》规定，依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依

法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可,

建设单位、施工单位不得施工。故D项正确，不当选。本题是选非题，综上所述，

A项是正确选项。

60.某市政府准备出让一宗位于某区的商业地块，其出让方式一般应为0。

A、协议

B、议标

C、招标拍卖

D、划拨

答案：C

解析：业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上

意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。

61.王某自2008年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10

月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资

8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付()元的

经济补偿。

A、12万

B、9万

C、4万

D、3万

答案：D

解析：经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工

费的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，

向劳动者支付半个月工费的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、

设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济

补偿的标准按职工月平均工费3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不

超过12年.月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。

62.关于招标代理机构的违法的法律责任,下列选项中正确的是()

A、招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料

的，处50万元以上100万元以下的罚款

B、招标代理机构与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人

合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款

C、招标代理机构违法,影响中标结果的，虽然中标有效，但需要承担罚款

D、招标代理机构的违法的法律责任不包括禁止其一年至二年内代理依法必须进

行招标的项目并予以公告

答案:B

解析：《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投

标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公

共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负

责的主管人员和其他直接责任。人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有

违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，禁止其1年至2年内代理依法必

须进行招标的项目并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯

罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。影响中标结

果的，中标无效。

63.对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇

到市场行情发生波动时，下列说法正确的是()。

A、遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行

B、遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行

C、无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行

D、无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行

答案：B

解析：逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照

新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时,按照新价格执行；

价格下降时，按照原价格执行。

64.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由()o

A、法律直接规定

B、发包人与承包人自主决定

C、法律规定和发承包人双方约定

D、发包人规定

答案：C

解析：2004年建设工程法规真题第29题根据《建设工程质量管理条例》规定，

在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(一)基础设施工程、房屋建

筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道'

设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建

设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。由上述法条可知，（一）（二）

（三）（四）是法律直接规定期限，其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

因此是有两种规定期限的方式。综上所述，本题正确答案是C。

65.根据《立法法》规定，公布后30日内不需要报全国人民代表大会常务委员会

备案的规范性文件是（）。

A、行政法规

B、地方性法规

C、民族自治条例和单行条例

D、地方政府规章

答案：D

解析：本题考查的是我国法的形式。选项A,在全国人大常委会备案。选项B、C,

在全国人大常委会+国务院备案；选项D,在国务院+本级人大常委会备案；

66.甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生

争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30

日判定该合同无效。则该合同自（）无效。

A、4月1日

B、5月1

C、5月20日

D、6月30日

答案：A

解析：无效合同的特征是：具有违法性；具有不可履行性；自订立之时就不具有

法律效力。

67.作业人员李某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能导致架体坍塌，

故停止了作业，李某的行为属于行使()。

A、拒绝权

B、知情权

C、紧急避险权

D、检举权

答案：C

解析：《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有

权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

68.下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许

可证”法律责任的违法行为是()o2016

A、取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的

B、转让安全生产许可证的

C、未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

答案：B

解析：本题考查的是转让安全生产许可证应承担的法律责任。建筑施工企业转让

安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销

安全生产许可证。

69.某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程，双方以中标价签订

了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步要求承包人降低价格,

为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议，后承包人以补充协议约

定显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后()

内行使。

A、1年

B、2年

C、5年

D、不限定时间

答案：A

解析：本题考察的是：合同撤销权的行使。需要注意的是，行使撤销权应当在知

道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申

请。

70.某建设单位在给施工单位提供支付担保时，将自己持有的某上市公司流通股

票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同，并在工商行政管理部门办理了

出质登记。后建设单位无力支付工程款，施工单位欲行使质权，变卖股票就价款

优先受偿。下列选项中正确的是()。

A、上市公司的流通股票不能作为质押物

B、施工单位对该部分股票不享有质权

C、施工单位不得转让对股票的质权

D、施工单位的质权自股票交付时生效

答案：C

解析：c项：根据《物权法》的规定，基金份额、股权出质后，不得转让，但经

出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让基金份额、股权所得的价款，应当

向质权人提前清偿债务或者提存。因此，C项正确。A项：根据《物权法》第二

百二十三条的规定，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：（一）汇

票、支票、本票；（二）债券、存款单；（三）仓单'提单；（四）可以转让的

基金份额、股权；（五）可以转让的注册商标专用权'专利权、著作权等知识产

权中的财产权；（六）应收账款；（七）法律、行政法规规定可以出质的其他财

产权利。因此，可以用股票作为质押物，故A项错误。BD项：根据《物权法》

第二百二十六条规定，以基金份额、股权出质的，当事人应当订立书面合同。以

基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自证券登记结算机构办理

出质登记时设立；以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时

设立。因此，本题中施工单位对该部分股票享有质权，且质权自工商行政管理部

门办理出质登记时设立。故BD项错误。综上所述，本题的正确答案为C。

多选题

1.按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标

处理的情形是Oo

A、联合体共同投标，投标文件中未附共同投标协议

B、交纳投标保证金超过规定数额

C、投标人是响应招标、参加投标竞争的个人

D、超过延期期限的，施工许可证自行废止

E、超过延期期限的，只要发证机关不提出，施工许可证继续有效

答案：ACD

解析：《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标文件有下列情形之一的，

由评标委员会初审后按废标处理：（一）无单位盖章并无法定代表人或法定代表

人授权的代理人签字或盖章的；（二）未按规定的格式填写，内容不全或关键字

迹模糊'无法辨认的；（三）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在

一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按

招标文件规定提交备选投标方案的除外；（四）投标人名称或组织结构与资格预

审时不一致的；（五）未按招标文件要求提交投标保证金的；（六）联合体投标

未附联合体各方共同投标协议的。A项：属于（六）的情形，应按废标处理。所

以A项当选。C项：投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。依

法招标的科研项目允许个人参加投标的，投标的个人适用本法有关投标人的规定。

因此个人参加投标应按废标处理。所以C项当选。DE项：超过延期期限的，施

工许可证自行废止。所以E项不选，D项当选。B项：不属于以上情形，投标有

效。所以B项不选。综上所述，本题正确答案为ACD。

2.民事诉讼是建设工程纠纷解决的一种常见途径，当发生争议时，（）可能成为诉

讼参与人。

A、建设单位

B、施工单位

C、造价鉴定机构

D、现场监理工程师

E、主审法官

答案：ABCD

解析：诉讼参与人包括原告、被告、第三人'证人、鉴定人'勘验人等。

3.某建筑施工企业在项目投标过程中不慎将安全许可证遗失。则其应()。

A、立即向住房和建设行政部门报告

B、立即向原许可证颁发机关报告

C、立即向投标单位报告

D、在公众媒体上申明作废后补办

E、直接向原颁证机关补办

答案：BD

解析：建筑施工企业遗失安全许可证，应立即向原安全生产许可证颁发管理机关

报告，并在公众媒体上申明作废后，方可申请补办。

4.施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有()o

A、在施工现场附近的河流中清洗油桶

B、将施工垃圾处理后倒入附近河流

C、转运施工废弃物时未对其进行掩盖

D、居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障

E、工程抢修工作一直持续到22点

答案：ABCD

解析：A项：《水污染防治法》规定，禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染

物的车辆和容器。所以A项违反了规定，当选。BC项：《固体废物污染环境防

治法》规定，贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散'

防流失'防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放'丢弃、遗

撒固体废物。所以BC项违反了规定，当选。D项：《环境噪声污染防治法》规

定，建设经过已有的噪声敏感建筑物集中区域的高速公路和城市高架、轻轨道路,

有可能造成环境噪声污染的，应当设置声屏障或者采取其他有效的控制环境噪声

污染的措施。所以D项违反了规定，当选。E项：《环境噪声污染防治法》规定，

在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑

施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的

除外。所以E项不违反该规定，不选。综上所述，本题正确答案为ABCD。

5.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订

购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原

来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）o

A、水泥厂的价目表属于要约邀请

B、甲建筑公司的订购表示属于要约

C、水泥厂的价目表属于要约

D、水泥厂新报价属于承诺

E、水泥厂新报价属于要约

答案：ABE

解析：2009年建设工程法规真题第73题本题考查的是要约与承诺。AC项：要约

邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公

告'招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视

为要约。因此水泥厂的价目表是要约邀请，故A项正确，C项错误。B项：根据

《合同法》的规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符

合下列规定：（1）内容具体确定；（2）表明经受要约人承诺，要约人即受该意

思表示约束。在本案中，甲建筑公司收到水泥厂的要约邀请，按标明价格提出订

购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，符合要约的构成要件，是向水泥

厂发出的要约。因此，B项正确。DE项：承诺的内容应当与要约的内容一致。受

要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量'

价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，

是对要约内容的实质性变更。在本案中，水泥厂表示采用新的价格，对建筑公司

的要约做了实质性的变更，因此是新的要约。因此E项正确，D项错误。综上所

述，本题的正确答案为ABE。

6.生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，可以分为()。

A、整体应急预案

B、专项应急预案

C、综合应急预案

D、现场处置方案

E、施工组织方案

答案：BCD

解析：生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项

应急预案和现场处置方案。

7.《合同法》第11条规定：“书面形式是指()的形式。”

A、合同书

B、信件

C、不包括电子数据交换

D、可以有形地表现所载内容

E、电传

答案：ABDE

解析：2005年建设工程法规真题第75题根据《中华人民共和国合同法》第十一

条书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交

换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。综上所述，本题正确答案是

ABDEo

8.对于某建筑公司施工现场出现的问题，下面说法错误的是()o

A、工人王某从未接受安全培训并不违法，但是项目经理李某若2