水电费收费协议(十三篇)

第页共页标准版水电费收费协议(十三篇)标准版水电费收费协议篇一承包方：(以下简称乙方)乙方向甲方承包＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程水、电安装施工。为在施工中双方无发生异议。按照《建筑工程承包合同条例》等有关规定。遵循平等、自愿、公平、诚信的原那么。明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方对本工程的有关事项协商一致，特定立以下合同条例，以资共同信守履行。一、工程概况：①工程名称：②工程地点：⑧构造质式：框架构造二、承包方式：甲方将＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿楼，水、电安装工程以包工包料的形式承包给乙方安装施工。三、承包内容与范围①承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿楼按设计图纸及投标清单要求的所有水电工程配套设施。②承包内容：按设计图纸要求及更改文件与投标清单要求的工程均归乙方的承包内容。四、工程质量要求：①按水、电安装工程施工验收标准、规程操作标准进展施工。经有关部门验收到达合格以上标准。②乙方必须严格按施工设计图纸和更改文件要求施工，假设不按设计图纸要求及甲方标书定立的各种材料品牌、型号规格的材料施工造成返工重做，其所造成的工料费损失由乙方承当。且所用材料必须有合格产品证书及检验报告。质保资料和内业资料应齐全。③乙方施工前后要做到完工场清，及时配合甲方做好预埋安装。甲方施工后乙方派人打凿造成修补的工料费由乙方承当，甲方有权从乙方的工料承包款中扣除。且乙方无偿修复，清理公共卫生。五、施工工期：本工程总施工工期为＿＿＿＿日历天，乙方必须按甲方施工进度时间内的要求随土建提早20天内完成。六、承包价格：①以甲方提供的水、电安装设计施工图纸为根据，参照更改文件要求及投标工程量清单为标准。按甲方的投标价扣除＿＿＿％给甲方，作为上缴(管理费、税收、及其它费用)等，余下的款项乙方自负盈亏。②除条款约定要求扣除＿＿％外乙方应承当：(材料由甲方提供，价款从总价中扣减。)a、使用材料检测费；b、水、电内业资料费＿＿＿元／平方米；c、施工中的意外伤害保险费。七、付款方法：本工程按进度付款：每月付款一次，乙方在每月底25日前上报本月完成的工程量送施工员审核，经甲方确认后在下月6日前付上月进度款80％，工程开工验收合格后，将验收手续交给甲方后5日内付总价95％余下5％待水电保修期满后一次性付清。八、平安责任：乙方必须严格按水、电安装施工标准及平安操作规程进展施工。遵守各项平安规章制度。平安操作费用包括在本工程的承包单价之内，乙方在施工中的工人所造成的不平安事故责任及经济损失费用乙方自己承当。乙方并且承当因其它的原因在施工中给别人造成不平安事故责任及任何经济损失。九、双方职责：甲方：①提供工程施工图纸、设计更改文件及工程量清单等有关文件：②提供现场施工技术管理及指导。乙方：①工人食宿乙方自己负责。②负责一切施工装备所有机具。③自带平安防护用品。④因工期需要夜间加班的任何费用。⑤负责办理水、电安装工程的开工验收手续，费用由乙方承当。手续应提早10天交付给甲方以备开工验收。⑥假设不能按期完成，除罚款外，甲方有权将部份工程另派别人施工，施工的工料费用由乙方承当。十、违约责任：①乙方的施工质量达不到合格要求时，应无条件返工到合格，由此造成的工料费用由乙方承当。②假设乙方施工人员缺乏，造成工期的延误，每天罚款＿＿＿＿人民币，必要时甲方有权终止合同，造成损失由乙方承当。③假设甲方不时付款，工程延期乙方不负责任。十一、本合同未尽事项，甲、乙双方共同协商解决。十二、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。款项结清后自行失效。十三、签约地点：甲方：乙方：年月日标准版水电费收费协议篇二甲方：________________乙方：________________甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务，根据《_合同法》及相关法律法规，为明确双方在水电维修工程中的权利和义务，本着互相信任的原那么，经双方协商同意，就甲乙水电维修工程达成如下协议，供双方共同遵守：甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。时间：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。全年为______元。〔大写〕1、各科室、班级负责人填写水电维修单送总务处审核，获批后由总务处〔甲方〕下达维修任务，乙方接到通知后立即安排人员维修并预算维修材料，注明所需要材料的品牌、数量、规格等，并做好到交旧领新；甲方接到水电维修单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。2、乙方在接到维修通知后须在规定时间内到达现场，一日内处理完毕〔未完成应向维修申请人说明情况〕由科室、班级负责人验收，并在《维修单》完成相关内容的填写。维修单由乙方送总务处保存。3、乙方进展维修工作时，必须遵守公司各相关章制度，维修人员必须严格按照国家有关施工标准及各项平安操作规程要求执行；否那么发生平安事故责任由乙方承当。4、《维修单》一式两份，甲方与乙方各执一份，以便维修工作完成后的统计、经济结算、工作分析^p；甲方根据《维修情况汇总表》每学期进展费用结算。5.一学期内“一般”以下等级须小于3次，否那么甲方有权扣除一学期维修费的25%-30%，并有权终止维修合同。与日常维修一样，维修完毕时间是放寒假后的第7天，维修评价由各科室或班级负责人完成。日常维修一样，维修完毕时间是8月20号，维修评价由各科室或班级负责人完成。乙方必须按照国家水电维修标准施工，所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求，并按甲方要求的时间完成任务，并经甲方验收合格前方能付款，否那么不予付款。乙方必须按照国家建筑安装标准要求进展施工，采取严格的平安防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意平安，杜绝一切事故。因自身平安措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承当，责任与甲方无关。每半年付款____元，年底付完。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。甲方签字：________________乙方签字〔盖章〕：____________________签订日期：___________年_______月____日___________年_______月____日标准版水电费收费协议篇三出租方〔以下简称甲方〕_________身份证地址、号码：__________________承租方〔以下简称乙方〕_________身份证地址、号码：__________________甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下：一、租赁地点及设施：1、租赁地址：_________；房型规格_________；2、室内附属设施：a：电器：b：家俱：二、租用期限及其约定：1、租用期限：甲方同意乙方租用_________年；自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日；2、房屋租金：每月_________元人民币；3、付款方式：按_________支付，另付押金_________元，租房终止，甲方结算验收无误后，将剩余押金退还乙方，不计利息。第一次付款计_________元人民币；4、乙方租用期间，水费、电费、取暖费、燃气费、费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁完毕时，乙方须交清欠费；5、租用期内，乙方有以下情形之一的甲方可以终止合同，收回房屋使用权、乙方需担全部责任，并赔偿甲方损失。〔1〕乙方擅自将房屋转租、转让或转借的；〔2〕乙方利用承租房屋进展非法活动损害公共利益的；〔3〕乙方无故拖欠房屋租金达_________天；三、双方责任及义务：1、乙方租用期间须按时交纳租金及相关费用；2、无论在任何情况下，乙方都不能将押金转换为房屋租金；3、在租用期内，甲方必须确保乙方的正常居住，不得将乙方租用的房屋转租〔卖〕给任何第三者；或在租赁期内房租加价；4、租用期满后，乙方如需继续使用，应提早一个月提出，甲方可根据实际情况，在同等条件下给予优先；5、在租赁期内，甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的，必须提早一个月通知对方，协商后解除本协议；6、乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作；7、乙方不得擅自改变室内构造，并爱惜使用室内设施，假设人为损坏的将给予甲方相应赔偿；如发生自然损坏，应及时通知甲方，并配合甲方及时给予修复。四、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进展仲裁。本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，签字后即行生效。五、其它说明：〔如：入住时的水电煤字数。〕出租方：_________标准版水电费收费协议篇四为保证工程进度，进步工程质量，在有限的时间内尽快使工程完工交付使用，经双方协商特签定合同如下：工程方代表：(以下简称甲方)施工方代表人：(以下简称乙方)施工工地：___________________________________________工程承包方式：_______________________________________工程造价：施工面积二万四千平方米，轻工人工费______元，共计人工费_________________元。工程承包方法：房价每平方二千四百元，轻工人工费_______元，房款与人工费互补，差价另计，经双方协商，暂定选用民用住房______套，楼号为_________________，面积________________________。工程内容：现有五号楼和七号楼二次布管已完毕，二号和四号与六号未开工，三号楼尚未施工，六座楼共约计面积二万四千平方米，其中电内容有布管穿电线，房间灯具安装，开关插座安装，分电箱电表安装调试。弱电布线到地下室弱电总箱，给水内容有水表以内的所有管道，蹲便器水嘴安装。排水内容有楼内排水系统管道安装，排水管道出墙，另外有雨水管和楼顶避雷系统的安装。(注：室外给水分水器和室外电缆另计，不在本合同范围内)。考前须知：为不误工期，甲方必须保证材料及时到位，乙方必须保证平安施工、文明施工，及时配合各施工方有续施工，另外乙方有权自行挑选房屋，假如甲方或乙方违背合同，可提交人民法院或消协解决，本合同一式两份，在签定之日起生效，望共同遵守。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日标准版水电费收费协议篇五发包方〔甲方〕：**镇政府法定代表人：承包方〔乙方〕：山阳市衡运物资贸易甲乙双方经充分协调，就甲方所有的***镇水力发电站承包事宜，达成如下协议：一、甲方将位于***镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩，承包于乙方进展经营，详细设备详见清单。二、乙方承包期限为30年，时间自年月日至年月日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。三、甲方负责为乙方办理有关经营手续，以保证乙方依法进展经营活动。四、在承包期间，甲方应为乙方提供宽松的经营环境，保证乙方正常运营。五、乙方负责对其水电站的设备进展维护，修缮和更新。所需固定资产投资方案应提早一个月告知甲方。六、乙方承包前的债权、债务由甲方承当，乙方承包后的债权债务由乙方承当。七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时，甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金，逾期不交，甲方有权利加收乙方一定比例的滞纳金。八、因国家政策或其它不可抗拒因素，造成合同不能继续履行时，双方本着为对方负责的态度，妥善解决问题，力争使各自的经济损失降到最低。九、承包期满，双方应对承包经营期间的资产进展合理清算，并优先由乙方进展继续承包。十、未尽事宜，由双方本着互惠互利原那么，另行协商解决。十一、本合同一式份，双方各执一份。甲方乙方法定代表人法定代表人20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日标准版水电费收费协议篇六甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的水电工程达成以下协议。1、工程地点:2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工局部包料；c承包人包清工。3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供给的材料如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》gb-20xx年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从开工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：水路____米，电路____米5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装〔水晶灯另计〕；7、其他收费工程另计。因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的穿插施工，超过3次局部每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。1、本合同经甲、乙双方签字〔盖章〕后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_______。5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方________签字〔盖章〕乙方________签字〔盖章〕___年___月___日___年___月___日标准版水电费收费协议篇七发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)经甲、乙双方共同友好协商，就程工程水电分部承包达成如下协议:一、承包形式1、甲方在与(以下简称：业主方)签定的有关本工程工程施工合同后，决定将本工程工程水电分部以包平安、包人工、包材料、包文明施工、包资料报验整理、包开工结算和开工验收的方式承包给乙方施工、管理。2、乙方必须全面履行甲方向业主方承诺的本工程工程有关水电的所有条件：a、承受甲方与业主签订的本工程《施工合同》，有关水电分部的全部条款，并承当履约过程的全部经济责任和法律责任。b、乙方在施工过程中造成的各种质量缺陷，给业主带来的损失，如发生业主按照《施工合同》内容规定的索赔由乙方承当。c、乙方必须承当由于违背甲方和业主方签订的施工合同规定，如工程质量等标准达不到合同要求等所要承当的罚款，诉讼和所有经济支出。3、乙方在施行本工程工程经营、管理过程中，只能是甲方的内部承包者，不得以任何其他企业、单位和个人的名义开展业务工作。4、乙方在施行本工程工程经营、管理过程中因工程需要与劳务承包者、材料及设备供货商等签订合同时，应承受甲方的监视和管理。如需要甲方对用工合同、供货合同进展担保时，应事前征得甲方同意，并出具书面承诺，如乙方不能按照合同履行支付对方费用时，甲方有权直接从支付乙方的工程款中代其支付，由此产生的一切后果由乙方负责。二、乙方承包内容乙方承包内容：的水电安装工程。三、双方责任甲方责任1、对乙方履行《施工合同》进展监视。2、组织协调乙方与其他劳务分包的工作关系。3、帮助乙方催要工程进度款，业主工程款到公司帐户要及时拨付给乙方。4、提供3间临时设施给乙方5、图纸上的疑问和施工过程中必需要以甲方名义出面的，甲方有义务配合。乙方责任1、尊重甲方的权威性，听从甲方指挥，服从甲方领导和监视管理，按本工程管理形式履行本工程工程水电安装分部节点控制。2、必须严格履行工序程序，积极配合土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。3、按甲方要求组建强有力的施工队伍，完成甲方向业主承诺的本工程《施工合同》中有关水电安装的全部工作内容，并承当相应的经济法律责任。4、承受业主、监理、甲方对平安消费、质量、工期要求的指令，由这方面引起的经济责任、法律责任由乙方负责。5、乙方必须经常对其员工进展平安教育、社会治安教育、教育职工遵纪守法，杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。6、乙方必须做好班前平安质量交底工作，进展过程控制，创优质挣高速，为企业树形象争荣誉。7、乙方对本工程工程的周边债权债务全部负责，和甲方无关。8、乙方的工程管理人员由乙方自行装备，如乙方必须向甲方借用人员，费用由乙方自行承当。9、乙方所用工程材料、设备应严格检验，杜绝不合格材料、产品用在本《施工合同》约定的工程中去，一经发现，所造成的返工和工期延误等后果由乙方自行承当。四、其他事项1、乙方按照最终工程决算中水电安装局部总造价的18%向甲方支付管理费。2、乙方对所施工的质量，按照图纸、标准规定的保修年限进展保修。4、甲方进度款拨款方式：在业主单位工程款到达甲方账户后，按照水电局部所占的比例，扣除管理费后，余款及时支付给乙方。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，未尽事宜双方协商解决，不得影响工程质量、进度。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日标准版水电费收费协议篇八甲方：_________〔发包人〕乙方：_________〔承包人〕根据《_合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原那么。甲方现将深州新城a区4#、5#、6#、7#楼的水电暖安装工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守执行。1、工程名称：深州新城a区4#、5#、6#楼、7#楼。2、工程地点：河北深州3、工程质量标准：优良4、平安施工标准：重大施工事故“五无”〔无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创平安文明等级优良工地〕1、本工程以包工不包料〔除特别说明外〕方式发包，包平安、包质量、包资料、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸〔含图纸会审、设计变更、修改通知〕及施工标准的要求施工，属本程中±0、000以下及以上的给排水、采暖和强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地范围内的程度运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各种机具在场地内的周转挪动和安装，另外进展地下管道施工及施工前的土方开挖及回填、修补预留孔洞、电箱槽、盒等范围，乙方负责按设计图纸进展材料抽料，做好用料方案并按图纸及有关标准施工。在进展各分部〔子分部〕施工期间配合甲方做好材料进场送检和做好质量技术资料和平安管理资料及开工图的整理，待开工后按海南省现行的归档格式提交给甲方，所有承包的工作范围必须到达质量验收合格标准。工期自_________年_________月_________日开场，至_________年_________月_________日开工，总工期为_________天。工期进度必须满足甲方工程部要求，遇特殊情况必须按甲方工程部的调整方案完成。假设乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。按设计图纸的建筑面积计算，大包干总承包单价为_________元/m2〔±以下不得计算〕。本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。特别约定：1、乙方〔承包负责人〕施工期间必须在施工现场进展监视和管理，保证工期进度如期完成。2、所承包的工作内容必须按照甲方工程编排的施工进度方案〔包含特殊情况下作出的调整进度〕进展施工，按时按质按量完成。3、乙方假设有意识选好做的工程或留手尾，推卸难做工程，甲方有权把完成的工程工程，按合同单价的70%结算，将剩下的30%插入甲方委托第三方的施工费用，由乙方承当后续班组施工费用与合同的差额。1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否那么甲方有权终止本合同并拘留乙方的不正当所得。2、甲方要按工程量及工程进度方案要求供给足够材料，保证乙方施工〔但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及开工前待工验收时间原因此造成的停工〕。假设因乙方成心停工超过二天且无正当理由解释的，从第三天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按5%的管理费收取。3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按标准及平安操作规程施工者，甲方施工员有权处分乙方。4、乙方包水电施工过程中使用的一切工具。5、乙方进场施工时，必需要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术平安监视，把好质量平安关，发现问题要及时纠正，确保6、乙方人员必需要合理用料施工，甲方现场管理人员假设发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或成心浪费材料的，造成的损失由乙方承当所浪费的一切费用。7、乙方因施工技术差，管理不善或人力缺乏，造成工程质量不合格或达不到进度要的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的80%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进展施工，所发生的一切费用由乙方承当。8、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发惹事故费用的总额的50%处分。9、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的80%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。1、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和平安教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须持有相应的上岗证方可进展该工种的施工。施工前必须做出样板层，经甲方验收签认前方可全面施工。每部位的施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进展验收，经双方验收合格后，乙方才能进展下道工序的施工。2、在施工过程中，必须与其他工种亲密跟踪配合。预留的管孔，箱体截面位置准确，暗装的管线路不得超出抹灰位置。管孔洞补塞无渗漏。否那么，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分局部项工程在调试或验收时能符合要求。假设因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。1、所有进场的施工人员，必须到工程部进展登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必需要遵守各项平安规章制度，进入施工现场必须戴平安帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好平安带，假设违背平安操作规程而造成自身或别人伤亡事故，一切后果由乙方负责。2、动火作业前，必须经过甲方批准才能进展。进展动火作业时，烧电焊时要带水或灭火器材，杜绝火灾发生，下班后要切断电，防止意外事故发生。3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要保护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否那么发惹事故的所有费用由乙方负责。4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人清理的，相应的费用由乙方负责支付。5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人清扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人搜集，不准在宿舍内赌博，保护公共设施，节约用水、用电，制止乱拉乱接电线。6、乙方进场的施工人员，甲方提供无偿住宿，统一由甲方管理人员安排并按指定的.宿舍号入住，原那么上每人一床位，每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进住第二间宿舍。由于宿舍为公共地方，因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否那么，每超出一个床位处予每天100元罚款，依次类推。1、在流水作业时必须按工程方案时间进展，乙方不可以以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否那么按该工作面的工程量的20%罚款处理。2、不参加平安培训或未做施工技术质量平安交底的人员不能进入施工现场施工，否那么对乙方进展每人壹仟元的罚款。3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否那么，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。4、未经甲方工程经理同意，不得带外来人员到工地住宿，否那么，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由乙方负责。在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元。在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。〔一〕支付时间1、按甲方与开发商签订的节点支付所完成工程量的%〔含已支付的工人生活费〕。2、到春节前甲方支付乙方所完成工程量的80%。3、工程封顶一个月内付至完成量的80%，所有模板完成后三个月内付至完成量的95%，余下5%待开工验收合格后付清。4、当月如有罚款在支付工程款项中直接扣除。〔二〕支付规定1、从乙方的队伍正式进场后的第二个月开场每月支付工人生活费，每月的支付标准为参照上月上岗工人的平均人数，适当预支生活费用以不超过1000圆/人为标准支付。2、乙方在每次申请工程进度款时，必须将所完成工作量报工程施工员、核算员，工程负责人审核，提供当月上岗工人花名册及工资明细表，交工程部批准。3、甲方支付款项时采用转账支付形式〔乙方不提供正式发票〕1、因本合同发生争议时，可由双方友协商解决。2、假如双方协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。1、本合同价款内已包含平安费用。施工过程由乙方自身原因所发生工伤事故，甲方概不负责，所产生的费用由乙方自行承当。2、假设因发乙方原因发生重大平安消费事故，甲方有权向乙方追究连带责任。1、甲方的现场管理人员工有权根据有关合同条款及管理制度对乙方进展处分，乙方的代表必须接收签字，不签收者甲方有权直接通知交财务部门从乙方的工程进度款中扣除，另外每次按照50元处以罚款。2、本合同附件、公司和工程部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、平安的交底内容和相关的工程部会议决定等均作为本合同的附件，具有同等法律效力。3、合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。4、本合同依甲方与开发公司签订的合同成立而成立，自双方签字、盖章后生效。5、双方签定合同之时乙方需要提供元履约保证金，入场施工后甲方立即归还。6、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。甲方：_________乙方：_________：_________：_________签订日期：_________年_________月_________日标准版水电费收费协议篇九甲方：乙方：整个工程工程水电安装分项及施工现场临时用电的安装。包工包料。按预算清单价格，甲方收取乙方配合费总工程款的7%，公司管理费由乙方缴纳。需配合土建分项施工，服从现场管理人员及现场监视人员安排进展施工。1、乙方应对材料质量负责，进场的材料必须有产品出厂合格证，并负责提供材料试验所需的试样和费用。2、必须采用投标文件内的材料品牌。1、乙方必须委派水用电的安装、调配。夜间加班等均须到场，由甲方现场管理人员负责指挥。临时用水用电所需的材料费由甲方承当。1、开工前，乙方应做好本工种工人的平安思想教育工作及平安技术交底，并做好交底记录。2、乙方必须积极组织本工种工人参加“三级”平安教育和各种平安消费活动，并做好签名手续。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监视管理。4、假设乙方在施工过程中没有按照平安操作规程操作，由此发生的平安事故由乙方承当一切经济责任。双方应该自觉信守履行合同条款，假设违约者应当承当赔偿损失责任。假设乙方在水电安装过程中突然停工或者不及时，造成甲方的经济损失，甲方有权另叫班组进场安装制作，一切费用损失由乙方负责一切经济责任。按每月完成后工程量计算，甲方付乙方完成量80%工程款给乙方、余款到工程开工验收合格后乙方提供材料发票，壹个月内甲方付清余款。1、工地现场严禁住人，施工工人应住宿在施工现场以外的宿舍。2、所有现场施工人员必须把本人身份证复印件在工程部备案。3、施工现场出现打架斗殴现象，当事人罚款500元，班组长罚款800元，发生重大事件由乙方负责;不服从现场管理人员配合施工工作情节严重，以实际完成的70%工程量作为工程结算根据畅离工地。本协议书壹式肆份，甲、乙双方各壹份。经双方签章，公司审批盖章后生效，至工程开工验收结算付清后失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日标准版水电费收费协议篇十发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：按照《_合同法》、《_建筑法》《_劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、老实、信誉的原那么，结合施工现场的详细情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。一.工程概况建立单位名称：工程名称：建立地点：标段(栋号)：建筑面积(水暖、电气)：各标段以土建开工实际面积为准总建筑面积：暂定为㎡二、乙方进场人数(附名册)乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承当的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理方法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求(一)开工日期：年月日(二)总(日历)工期：个月(三)详细工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围(一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包平安、包文明施工。(二)承包范围：1.给排水安装：图纸内的全部内容，2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，;室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等3.弱电安装：用户箱、、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。5.水电测试、试通水、试通电等。6.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承当。(三)乙方承包工程相应的单价合计元/㎡，总价万元。1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购置意外伤害保险。2.所需固定工具、手开工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;均有乙方自己承当。3.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。乙方进入施工时，一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承当。4.对于设计变更，人工费增加5万元以内的甲方不再对乙方补价;超过5万元，超出局部按实际发生结算。五、工程要求：(一)质量要求：按国家质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理才能，可以独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必须根据国家有关标准和标准，按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进展施工，工程验收每个局部必须合格，通过备案并到达合格标准。3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并承受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.乙方必须对进场使用的材料送实验室检测，合格前方可用在工程上，检验不合格的材料一律去除出场。5.乙方必须负责对半成品及成品进展实在有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6.乙方必须装备相应的技术人员和管理人员。假设因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。一切损失由乙方自己承当。8.保修期为二年。(二)工期要求1、乙方必须按甲方制定的进度方案组织施工，乙方承受监理单位、建立方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监视;工程实际进度与施工进度方案不符时，乙方应按建立方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误(1)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。(2)如因乙方自身原因延误工期，一切损失(含建立方罚款)由乙方自行承当;甲方处以乙方双倍罚款。(三)平安施工要求1.甲方对乙方进展平安技术交底及平安教育。2.乙方必须遵守执行平安消费法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三标准”要求组织施工检查。3.乙方必须对所属员工进展平安教育，未进展平安技术交底和平安教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、均由乙方负全部责任，甲方不予承当。六、结算公式1、乙方每次向建立方申报工程进度款后，向乙方支付工程款的%。2、安装调试一次性开工验收合格后，甲方向乙方办理工程开工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到工程款的95%。3、5%的维修质保金，两年后一次性支付。4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进展维修假设乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。七、违约责任处理(一)凡出现以下情况均视为违约：1.乙方工程施工质量未到达本协议所列述的各项工程要求;2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;3.其他造成工程各种损失的过失行为;4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。5.不服从甲方的管理。(二)违约处分1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。假设乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。3.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝使用童工。假设乙方的劳务队伍在施工期间至开工验收3个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款10000～50000元。(三)其他奖惩约定发生治安案件，除乙方自行承当相应责任外，同时承受甲方的处分，第一次罚款10000元。再次发生，那么乙方自动承受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。九、附那么：(一)本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，假设影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承当全部责任，甲方有权另找施工队伍。(二)本工地人员的建筑工程群体保险由乙方购置，乙方可购置其他险种进展补充，假设发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进展处理。所涉及费用在保险公司承当范围外的由乙方承当。(三)本协议一式___六_份，甲方执__五__份、乙方执_一___份，双方所执协议具有同等法律效力。(四)本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期满完后自动失效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方法人乙方法人或委托代理人(签字)或委托代理人(签字)年月日年月日标准版水电费收费协议篇十一甲方：乙方：姓名：身份证：姓名：身份证：为了更加标准管理____________电站，经过股东会议决定，同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。一、承包工程：______________________的运行管理。二、承包方式：甲方把电站运行管理权(财产保护权)承包给乙方，承包时间暂定壹年，从20_年1月1日至20_年12月31日止，乙方拥有电站的运行管理权(财产保护权)但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方，乙方有责任对财产进展保护，不得挪用、损坏和遗失，否那么由乙方按照原价赔偿给甲方。三、承包经费：甲方每度峰电提取肆分伍厘钱，谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元(20_元)人民币，3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元(3000元)人民币，全年合计叁万元(30000元)作为乙方电站运作经费;余款到农历年底前按供电局结算电度数(不除线损)一次性结清，假如天旱无水发电，甲方也要保证上述每个月的运作经费。四、机械维修：乙方有责任对电站机械进展保护与维修，正常操作与运作情况下出现机械损坏，配件贰佰元以下的由乙方承当经济责任，人工费也由乙方负责;配件贰佰元以上的由甲方出机械配件，人工费由乙方负责(损坏情况以水利部门核实为准)。如因人为操作不当出现的机械损坏，配件和人工费都由乙方承当。如因自然灾害所造成的损失，甲乙双方不用承当责任，但双方有义务尽____除故障，恢复消费。五、平安管理：乙方必须保证平安消费，确保机械设备的平安操作、输电线路的维护和平安隐患的及时排查，乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下，纯熟水电站运行的操作工，制止带病、饮酒及伤残人士上岗，乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故，由乙方承当全部责任，甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进展一次平安标准清理。六、管理程序：为了便于管理，甲方推出三名股东作为理事协助电站管理，其它股东不能直接干预电站日常事务，乙方的日常事务必须经与三名理事研究，达成统一意见前方可执行。七、职工管理：承包期内，由乙方安排电站职工，甲方原那么上不能干预。承包期内，乙方要和谐处理好与村民的关系，如因村民关系处理不当引起消费不正常，所造成的经济损失由乙方负责。八、接待问题：镇村一级关系(包括抄表)的接待由乙方自行处理，市级以上的接待由甲方负责，甲方股东进电站的伙食问题自行解决，乙方没义务接待。九、违约责任：电站机械有故障(含各种因素)影响电站消费，乙方要及时解决，并恢复消费，乙方解决不了的事情要及时通知甲方，共同解决;假设乙方对电站管理不善，甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”，保证电站正常运作，逾期10天以上，按3%支付滞纳金给乙方。此合同一式四份，甲方两份，乙方二份，不尽事宜，另行协商，本合同自签字后生效，双方自觉遵守。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日标准版水电费收费协议篇十二发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据甲乙双方共同商议，甲方将所承建的住宅楼工程工程中的水电暖安装分项工程以包工的形式发包给乙方施工。参照有关经济和劳动合同条例、根据国家劳动法及其他相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程量：第二条承包范围及考前须知1、施工内容从根底开挖至工程交工全过程(施工蓝图及技术说明、工程联络单等范围内)以及承包范围保修期内发生的保修工程量(模板工、泥工、油漆涂料、屋面防水、钢筋工以及塔吊司机工资除外，临时设施搭设除外但包括撤除及材料利用)。2、施工质量必须到达国家验收标准并通过验收。严格按各分项工程验收标准规定控制工程质量，杜绝质量通病。特别注意梁板柱钢筋绑扎工作质量。因施工质量问题返工所造成的一切损失由乙方负全责。3、甲方根据乙方方案和要求及时组织材料。本着节约的原那么，乙方应遵守职业道德，严禁随心所欲浪费材料。4、积极配合各工种合理安排劳动力，保证工期(按总进度控制工期)，必要时要加班。5、积极配合监理和上级质量部门的质量检查工作，施工中严禁使用砂浆王。第三条平安文明施工1、乙方应遵守国家有关平安文明消费条例，执行甲方有关平安文明施工的规定，严格执行操作规程，材料堆放有序，积极配合上级部门的各项检查，做到平安文明施工。2、进入施工现场，必须戴好平安帽，在无平安防护的高空危险地段作业时必须系好平安带，如有违背，所发生的罚款由乙方负责，在结算时扣除相应金额。3、施工中因违章指挥、违规操作所发生的一切平安伤亡事故由违背方负责。4、严禁酒后上岗，违者劝退。5、乙方管理好自己的工人，特别是在有矛盾激化发生争斗时，应迅速阻止处理。工地上严禁打架斗殴，如有发生，一律交送派出所处理，由乙方承当一切责任，同时对乙方处5000元罚款。另外，任何人不准随意拿走工地上的任何财物，凡发现有未经允许拿走或准备拿走工地财物的行为视为偷窃，并处以被窃物价值50倍的罚款(最低不少于壹仟元)，当事人工资不够处分时直接扣乙方工资。6、特别提醒：施工现场外的一切平安事故甲方概不负责。各自看管好自己的代步车辆，如有丧失和损坏甲方概不负责。第四条工资价格及发付比例：1、面积计算：(固定面积包干)以户型面积×户数结算，即㎡×80户=40㎡。2、价格计算：以㎡×20元/㎡计算。3、结算比例：按进度(最后一栋完成时间)分批次付款，以总价的80%(约16万元)为付款基数。主体期间每层(四栋)构造完后给付万元。内墙抹灰完后给付4万元。水电暖安装验收合格后即付6万元。春节前能交工，工资付至95%，余款待结算后结清(或双方另行商议)。如工程跨年，春节前工资付至实际进度的80%。来年复工后按本条款给付工资。第五条违约责任因违约方责任造成经济损失的由违约方负全责，乙方因质量、平安等其它问题被第三方(监理及主管部门)罚款和强迫解除时，乙方承当经济损失，并终止合同，甲方按实际进度的70%支付乙方工资。第六条未尽事宜双方协商解决，可补充协议。另订平安消费合同书。本合同一式3份，甲方1份，乙方1份，甲方公司1份，经签字生效。甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________代表人(签字)：________________身份证号码：_____________________________年________月_______日_________年________月_______日标准版水电费收费协议篇十三分包(以下简称甲方)承包商：(以下简称乙方)根据《_合同法》、《武汉市建筑施工合同》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿公平和诚信的原那么，为确保工程施工质量、消费、文明施工，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各分项工作互相配合，发挥各自积极性，双方结合本工程特点，协作一致，签订本合同，并共同信守执行。1、工程名称：华生汉口城市广场四期二区6#—7#楼2、工程地点：武汉市东西湖区金银湖南街3、构造类型：框架1、水电安装工程图纸中全部设计变更工程量不进展调增调减。如，电表无论是群装还是分楼层安装，所引起的工程量的变化均含在合同包干清单综合包干总