江津区龙华镇农庆村接龙社等2个社土地整理项目

江津区龙华镇农庆村接龙社等2个社土地整理项目项目编号：AA202100271施工招标文件招标人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司（盖单位法人章）招标代理机构：四川三信建设咨询有限公司（盖单位法人章）2021年02月2-目录第一卷 第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同0其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书。1.1.2合同当事人及其他相关方设计人：设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。永久占地包括：见设计文件。0临时占地包括：承包人根据施工需要与土地权利人协商确定并承担费用。1.3法律法规及政府文件规定适用于合同的其他规范性文件：国家及重庆市现行相关法律、法规、规章，以及市规划和自然资源局有关规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）（2）《土地整治工程质量检验与评定规》（TD/T1041-2013）（3）《土地整治项目工程量计算规则》（TD/T1039-2013）（4）《土地整治工程施工监理规范》（TD/T1042-2013）1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：（1）土地整治行业无相应工序（工艺）技术标准的承包人按水利水电工程行业技术标准施工，水利水电无相应工艺技术标准的按公路工程或建筑工程技术标准施工，并在施工前向监理人明确所选用的技术标准名称及编号。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：《通用条款》第1.5款执行。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：已提供；发包人向承包人提供图纸的数量：1套；发包人向承包人提供图纸的内容：《土地整理项目规划图》、《土地整理项目单体设计图集》。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；承包人提供的文件的期限为：本合同签订14日内；承包人提供的文件的数量为：2套（监理、业主各一套）；承包人提供的文件的形式为：纸质书面，并由专人送达取得签收；发包人审批承包人文件的期限：接收到承包人文件7天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人保证现场不少于1套图纸。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：江津区鼎山大道185号明月天意写字楼5楼；发包人指定的接收人为：/。承包人接收文件的地点：江津区鼎山大道185号明月天意写字楼5楼；承包人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：江津区鼎山大道185号明月天意写字楼5楼；监理人指定的接收人为：/。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要自行解决出入现场所需的道路、桥梁等，并承担该项费用；在施工过程中因农民阻工导致的损失，承包人不再向发包人提出索赔。另在本条补充如下：关于场外交通和场内交通的约定：不论是场内交通或场外交通，均由承包人自行解决，并自行承担该项费用。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：若清单工程量计算错误，则按实际工程量结算；若为清单组价错误，单价不作调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：王平；身份证号职务：总经理；联系电话：47512723；电子信箱：/；通信地址：江津区鼎山大道185号明月天意写字楼5楼。发包人对发包人代表的授权范围如下：2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于计划开工日期前7天内，组织监理单位、承包人、项目所在地镇、村社人员召开1次村民会议，作为向承包人移交施工现场的方式。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，发包人、承包人约定：承包人应自行解决施工所需要条件并承担相关费用，发包人应积极协助。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按重庆市农村土地整治项目竣工验收与抽查确认办法及其他相关文件要求。承包人需要提交的竣工资料套数：2套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：现场施工结束后28天内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面2套，电子1套。（10）承包人应履行的其他义务：承包人应积极配合市农村土地整治中心开展的日常巡查、检查工作。对于在巡查、检查过程中发现的质量缺陷、进度滞后等问题，承包人应当按照巡查、检查人员提出的书面要求整改完毕，并得到发包人书面确认。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：累计在岗时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人以书面通知要求承包人提供劳动合同及社保证明，承包人须按照发包人书面通知载明的期限要求及时提供。逾期不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额2000.00元（￥2000.00），违约金额在履约保证金中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后10天内仍拒不提供的，发包人可处以违约金额加倍、暂停履约或解除合同的处罚。解除合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到解除合同通知书30个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报财政部门进行清算评审后结清项目价款。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人应以书面通知要求承包人提供更换项目经理相关材料，承包人应按书面通知及时提供，逾期不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额2000.00元/次（￥2000.00元/次），违约金额在履约保证金中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后10天内仍拒不提供的，承包人在收到违约责任通知书后10天内仍拒不提供的，发包人可处以违约金额加倍、暂停履约或解除合同的处罚。解除合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到解除合同通知书30个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报财政部门进行清算评审后结清项目价款。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人应以书面通知要求承包人更换满足项目实施要求的项目经理，承包人应按书面通知及时更换，并提供更换后项目经理的材料予以发包人，逾期不更换或不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额2000.00元/次（￥2000.00/次），违约金额在履约保证金中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后10天内仍拒不提供的，发包人可处以违约金额加倍、暂停履约或解除合同的处罚。解除合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到解除合同通知书30个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报财政部门进行清算评审后结清项目价款。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：本合同签订后14天内承包人须投标承诺的项目管理班子全部到位。另在本条补充如下：承包人派驻本项目的人员均是投标文件中所承诺的人员，在施工过程中，项目管理成员实行押证施工，待项目通过区县级合同段工程验收合格后退还承包人。投标书中承诺的管理人员除工作调离、重大疾病或死亡（工作调离需有辞职报告、调动函，重大疾病必须有县级以上医院诊断证明、住院发票，死亡必须有公安机关出具的死亡证明）等特殊原因需要更换外，任何单位和个人均无权同意替换。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人应以书面通知要求承包人更换满足项目实施要求的主要施工管理人员，承包人应按书面通知及时更换，并提供更换后主要施工管理人员相关材料予以发包人，逾期不更换或不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额2000.00元/人/次（￥2000.00/人/次），违约金额在履约保证金中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后10天内仍拒不提供的，发包人可处以违约金额加倍、暂停履约或解除合同的处罚。解除合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到解除合同通知书30个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报财政部门进行清算评审后结清项目价款。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员（项目经理、技术负责人及五大员）需离开现场的，应报监理人和发包人，发包人同意后方可离开；擅自离开的，一经发现，发包人有权按照2000元/人/次要求承包人承担违约责任。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人和发包人的同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人应以书面通知要求承包人补充更换主要施工管理人员相关材料，承包人应按书面通知及时提供，逾期不提供的，发包人有权要求承包人承担违约责任金额2000.00元/人/次（￥2000.00/人/次），罚款金额在履约保证金中扣除。扣除违约金的，发包人应向承包人出具书面的违约责任通知书，承包人在收到违约责任通知书后10天内仍拒不提供的，发包人可处以违约金额加倍、暂停履约或解除合同的处罚。解除合同的，发包人不退还履约保证金。承包人应在收到解除合同通知书30个工作日内清理退场，并编制完成项目价款清算书，报财政部门进行清算评审后结清项目价款。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：五大员连续离开施工现场时间超过4天，单月累计在岗时间不足20天的，按缺勤天数支付违约金2000元/天/人，违约金在履约保证金中等额扣除。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：以发包人与监理公司签订的相关合同、协议为准。关于监理人的监理权限：以发包人与监理公司签订的相关合同、协议为准。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。单位名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：，监理工程师执业资格证书号：；联系电话：。电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：为了保证混凝土工程的强度和密实度，所有混凝土必须采取搅拌机拌合并用振动泵振捣密实，任何情况下不得采取人工拌合混凝土或免除振捣工序，若有违规，每发现一次承包人承担违约责任金额2000元人民币，在履约保证金或进度款中扣除。施工资料与实际不符，存在伪造行为的，每发现一处承包人承担违约责任金额2000元人民币，在履约保证金或进度款中扣除。5.3隐蔽工程检查承包人在通知监理人隐蔽工程的检查时，须确保发包人知晓。否则，发包人有权对该隐蔽工程重新检查，无论检查结果是否合格，费用均由承包人承担。6.安全文明施工与环境保护承包人须遵守国家法律法规和项目区当地规定，自行做好安全文明施工和环境保护相关措施，并自行承担由承包人原因引起的一切法律责任和经济责任。关于安全文明施工费的约定：本工程安全文明施工费已包含在签约合同价中。7.工期和进度7.2施工进度计划7.2.1施工进度计划的编制在施工期间，承包人应在当月末向发包人提交上月进度计划完成情况、计划延误的补救措施及赶工计划、下月施工详细计划，以便发包人进行进度控制。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订后14天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：本合同签订后14天内。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：本合同签订后14天内。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：批准的开工日期前7天。7.5工期延误7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人自身原因造成工期延误的，在超过合同约定竣工日期30日历天（含30天）内竣工的，承包人按2000.00元/天支付违约金；在超过合同约定竣工日期30日历天后竣工的，承包人按4000.00元/天支付违约金；在超过合同约定竣工日期60日历天仍未竣工的，则视承包人无履约能力，发包人有权终止施工合同，没收履约保证金，报请有关主管部门将承包人纳入全市工程建设领域黑名单，发包人另行组织或委托他人完成工程施工。清场处理由发包人委托有资质的中介机构对已完成合格工程量的70%进行造价审核，作为承包人无履约能力的最终结算，若承包人拖欠材料款或农民工工资的，发包人有权在结算款中代为支付。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：无。8.材料与设备8.5样品8.5.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：输水管、防水材料、钢材、水泥、砂、石等材料。施工过程中使用材料低于设计标准的按5000.00元/次支付违约金。8.6材料与工程设备的替代8.6.3发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按合同条款10.变更确定。8.7施工设备和临时设施8.7.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行负责并承担相应费用。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所及试验设备：满足混凝土试配需求。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：所有工序必须经试验示范段验收合格后方可规模化施工，试验示范段未验收合格之前在示范段范围之外施工相应工序的承包人每次承担违约责任金额2000元人民币，违约金在履约保证金中扣除。10.变更10.1变更的范围按照合同约定程序，对招标文件中的原设计进行的在位置、范围、材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面发生的改变，均属于工程变更。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:变更需遵循项目原设计审批单位的相关规定，在政策框架范围内按以下原则处理：（1）同类单项工程已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定（本处“同类单项工程”是指投标报价表中可纳入经济标计算的单项子目，本处“相同”是指材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、施工方法均相同）；（2）同类单项工程已标价工程量清单中无相同项目单价的，综合单价确定方式如下：按项目预算审批时采用的《重庆市土地开发整理项目预算定额标准（试行）》（渝财建〔2014〕712号）、《重庆市规划和自然资源局重庆市财政局关于调整土地整治项目预算计价规则的通知》（渝国土房管〔2017〕862号）、《重庆市规划和自然资源局重庆市财政局关于调整土地开发整理项目预算定额人工单价及材料汽车超运输费的通知》（渝国土房管〔2017〕863号）和中标材料价格重新组价（变更新增材料可采用开工日期到变更审批部门批复之日期间造价部门发布的造价信息的平均值；若造价信息中没有对应的材料价格信息，发包人应会同承包人、同级财政、审计部门采取询价方式确定材料价格），并乘以下浮比例（下浮比例=中标总价/工程施工费最高限价×100%）确定为变更估价。10.5承包人的合理化建议监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照专用条款第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同综合单价包含的风险：单价固定，不因市场变化而调整。另在本条补充如下：若本项目在同批次报审项目中经区相关部门抽审并审定了工程价款的，以江津区国资委审定金额为准，若本项目在同批次报审项目未被抽中审核的，则工程价款以竣工结算审核结果为准12.2预付款12.2.1预付款的支付本工程不支付预付款。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：执行《土地整治项目工程量计算规则》（TD/T1039-2013）。12.3.2计量周期12.4工程进度款支付本条补充以下：关于付款的约定：（1）按月拨付进度款，每月拨付金额为当月合格工程量（当月合格工程量包含规划设计工程量和已批准实施的变更工程合格量）对应工程款的70%为最高限额（其中存入农民工资专户的金额：不低于当月合格工程量对应工程款的30%，剩余应付工程款拨付至承包人单位账户），项目竣工结算审核后最高可拨付至结算金额的85%，结算审核结果送区相关部门抽审合格后（若本项目在同批次报审项目未被抽中的，则本项目工程价款以竣工结算审核结果为准）最高可拨付至抽审确定金额的97%，余款为质保金。质保金待缺陷责任期满、发包人组织村镇现场回访且无异议、甲方在收到乙方付款申请资料、相应金额的增值税正式发票后30个工作日内，无息返还承包人。工程进度达到付款节点后，甲方在收到乙方付款申请资料及相应金额的增值税正式发票，付款申请资料审核无误后30个工作日内，通过银行转账方式向乙方支付相关工程款。注明：中标人申请支付工程进度款时，必须提供江津区税务局出具的《中华人民共和国税收完税证明》，申请支付最后一笔工程款时，必须提供《国家税务总局重庆市江津区税务局建筑安装（劳务）工程竣工清算表》。中标人属江津区外企业的，凭合同和经江津区税务部门盖章的《跨区域涉税事项报告表》，办理保证金退还业务。（2）在承包人申请工程进度款时，若尚未完善巡查、检查提出的整改工作（以发包人书面确认为准），本次申请的进度款暂不支付。13.验收13.2合同段验收和竣工验收本条补充以下：关于竣工验收程序的约定：按《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）、《土地整治工程质量检验与评定规程》（TD/T1041-2013）执行。验收认定的工程量不得超过经审批的规划设计方案（含经审批的变更方案）确定的工程量。13.6竣工退场承包人在国土行政主管部门竣工验收意见下达后的14天内完成竣工清场处理并退场。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按照《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013），发包人组织合同段验收后14天内。竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款14.1执行。14.2竣工结算审核竣工结算金额：本项目在同批次报审项目中经江津区相关部门抽审并审定了工程价款的，以江津区国资委审定金额为准，若本项目在同批次报审项目未被抽中审核的，则工程价款以竣工结算审核结果为准。竣工结算审批期限：以审计报告出具时间为准。发包人完成竣工付款的期限：已出具审计报告且项目资金到发包人账户后15个工作日内。关于竣工付款审批表异议部分复核的方式和程序：以审计单位审定为准。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起的12个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用方式：工程价款结算总额的3%。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留方式：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：10年。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：通知送达7天内。违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。16.1.2发包人违约的责任按通用条款16.1.2执行。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：项目经理和技术负责人每月驻场时间少于施工时间的80%，五大员每月驻场时间少于20天。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：项目管理人员到场情况按专用合同条款3.2项目经理、3.3承包人人员执行。工期延误按专用合同条款7.5.2因承包人原因导致工期延误执行。其余违约责任按通用合同条款16.2.2执行。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：项目管理人员到场情况按专用合同条款3.2项目经理、3.3承包人人员执行。工期延误按专用合同条款7.5.2因承包人原因导致工期延误执行，其余违约责任按通用合同条款16.2.2执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：因承包人违约解除合同后，发包人有权按照国土和财政部门审核批准的结算方式对工程进行清算，清算后其材料、办公设备、施工设备自行处理，现场临时设施归发包人所有。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。21.本合同作以下补充约定21.1农民工工资21.1.1承包人必须严格按照《劳动法》、《农民工工资支付暂行规定》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。21.1.2承包人应将工资按月直接发放给农民工本人，不得发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人，否则将视为承包人拖欠或克扣农民工工资，发包人有权在承包人的工程进度款中扣除相当于农民工工资部分的金额，代承包人支付给农民工本人，并收取代发工资的5%作为工作经费。21.2农民协调工作施工用地协调工作由承包方和项目所在地镇（乡、街道）、村、社共同完成，发承包双方对施工用地协调的不确定性已有充分认识，双包方不因用地协调问题向对方索赔。21.3.履约担保承包人是否提供履约担保：提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；（2）履约担保的金额：中标金额的10%；（3）履约担保的提交时间：招标人或招标代理机构电话或传真通知承包人收取中标通知之日起5个工作日内。（4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。（5）履约担保的退还时间：履约保证金待项目通过区县级合同段验收合格、甲方在收到乙方付款申请资料后30个工作日内无息退还（注：若施工过程中承包人存在违约情形的，则退还扣除违约金后的剩余部分金额）。21.4低价风险担保承包人提供低价风险担保的情形：采用经评审的最低投标价法的项目投标报价低于最高限价85%时。承包人是否提供低价风险担保：提供。承包人提供低价风险担保的金额、时间、形式及期限：（1）低价风险担保的金额：小写：/（大写：/）；（2）低价风险担保的提交时间：从招标人（发包人）低价风险担保书面通知送达中标候选人（承包人）之日起10个工作日内；中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人（承包人）放弃中标，招标人（发包人）有权不退还其投标保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中标人（承包人）的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。=1\*GB3①低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。=2\*GB3②低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%，红名单中的中标人（承包人）低价风险担保金额可减半（红名单建立完善后使用；联合体中标的，须联合体牵头人在红名单中）；=3\*GB3③低价风险担保送达招标人（发包人）的时间：从招标人（发包人）低价风险担保书面通知送达中标候选人（承包人）之日起10工作日内；=4\*GB3④中标人（承包人）因自身原因未按本文件中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人（发包人）有权扣除其低价风险担保并取消其中标资格。（3）低价风险担保的全额扣除情形：工程质量不合格未通过验收或因承包人违约解除合同等情形。（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至项目通过区县级合同段验收合格之日止。低价风险担保的退还时间：待项目通过区县级合同段验收合格、甲方在收到乙方付款申请资料、付款申请资料审核无误后30个工作日内无息退还。

第四部分合同附件工程建设项目廉政责任书工程项目名称：江津区龙华镇农庆村接龙社等2个社土地整理项目工程项目地址：建设单位（甲方）：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司施工单位（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受礼品礼金、有价证券、回扣、好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员提供、赠送礼品礼金、有价证券、回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准以任何方式为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织、提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，在诚信方面纳入不良纪录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。甲方单位：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）地址：地址：电话：电话：年月日年月日甲方监督单位：（盖章）乙方监督单位：（盖章）年月日年月日

工程质量保修书发包人（全称）：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司承包人（全称）：根据《建设工程质量管理条例》等有关规定，经协商一致，对江津区石蟆镇转龙村土地整理项目签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。设计文件载明的灌溉与排水、田间道等所有工程内容。二、质量保修期限（下列保修最低年限一律用大写填写，如有改动加盖施工单位公章）双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期限如下：1、主体工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、其他项目保修期限约定如下：设计文件载明的灌溉与排水、田间道等工程保修期为十年。以上保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他单位修理，费用由承包人承担。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场进行抢修。3、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，若承包人怠于履行保修义务，发包人聘请第三方维修而支付费用的，承包人应按该费用的1.3倍赔偿发包人。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：无。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司（公章）承包人：（公章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）年月日年月日拟投入本工程的主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要经验及承担过的项目现场项目经理/技术负责人/质检员/安全员/材料员/预算员/施工员/劳资专管员/单位：（盖章）法定代表人：（签字）日期：年月日

第五章工程量清单在重庆市公共资源交易网（江津区）下载。

第二卷

第六章图纸在重庆市公共资源交易网（江津区）下载。

第三卷

第七章技术标准和要求由招标人根据招标项目的实际情况编写（如有）。

第四卷

第八章投标文件格式

目录一、投标保函部分（适用于投标保证金采用纸质投标保函形式的）二、投标函部分（一）投标函（二）投标函附录（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）三、经济部分已标价工程量清单四、资格审查部分（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）近年财务状况表（五）类似项目情况表（六）承诺（七）其他资料

一、投标保函部分（适用于投标保证金采用纸质投标保函形式的）

投标保函保函编号致:（招标人名称）本保函作为（投标人名称）（以下简称“投标人”）在（项目名称）向（招标人名称）（以下简称“受益人”）提供（项目名称）招标文件所需的投标保函文件。本保函担保金额为人民币（大写） （招标文件要求的保证金金额）元（¥ ）。兹承诺，在收到受益人出具的说明下列任一事项的在担保金额内的书面索款通知及正本保函的个工作日内无条件支付。（任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。）一、投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件；二、投标人被通知中标后未能或拒绝按中标通知书之规定签订合同；三、合同生效后天内，投标人未能或拒绝按照招标文件之规定提供担保、低价风险担保（如有）；四、存在担保项目招标文件规定的投标人须知正文第9.2款内容规定之情形的；五、存在担保项目招标文件规定的其他应予以扣留投标保证金之情形的。本保函有效期与本项目招标文件规定的投标有效期一致。关于本保函的注销（含撤销）要求：一、本保函到期后，无论是否退回，本保函均告失效。二、在本保函有效期内，若投标人需注销（含撤销）本保函，则须提供受益人提供的准予注销（含撤销）的通知文件。担保人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址： （详细地址）邮政编码：电话：联系人：传真：（注：本保函格式为参考格式，投标人提供的投标保函应满足投标人须知第3.4款的规定）

其他资料[提示：以纸质投标保函形式交纳投标保证金的还应提供以下资料]纸质投标保函的核验地点、方式和联系人。

二、投标函部分（项目名称）投标文件投标函部分投标人：（盖单位法人章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日

目录（一）投标函（二）投标函附录（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

（一）投标函 （招标人名称）：1.我方已仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥ ）的投标总报价进行报价，该工程项目经理为，身份证号码为；委托代理人为：，身份证号码为。工期，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） （¥）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。4.如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5.我方须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。6. （其他补充说明）。投标人：（盖单位法人章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）地址：网址：单位电话（座机）：委托代理人电话（手机）：传真：邮政编码：年月日注：联合体投标的，应在本投标函第6条中列明联合体全体成员的单位全称；要求加盖单位法人章的地方由联合体牵头人加盖单位法人印章即可。

（二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理姓名：2工期天数：3分包3.5……投标人：（盖单位法人章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证明复印件（双面）投标： 盖单位法人章）年月日注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书本人（姓名）系（标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托限：。代理人无转委托权。投标人：（）法定代表人：（签字或盖章）身份证号码：委托代理人：（签）身份证号码：单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）年月日注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（四）低价风险担保缴纳承诺书（投标报价低于招标项目最高限价的85%时采用）（招标人名称）：我公司（投标人名称）参加了你公司（项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。否则，我公司愿承担招标文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。特此承诺。投标人：（）法定代表人：（签字或盖章）年月日

三、经济部分（项目名称）投标文件经济部分投标人：（盖单位法人章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日

目录[提示：目录由投标人自行编制]

（一）已标价工程量清单

四、资格审查部分

（项目名称）投标文件资格审查部分投标人：（盖单位法人章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日目录（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）近年财务状况表（五）类似项目情况表（六）承诺（七）其他资料

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证明复印件（双面）投标： 盖单位法人章）年月日注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书本人（姓名）系（标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托限：。代理人无转委托权。投标人：（）法定代表人：（签字或盖章）身份证号码：委托代理人：（签）身份证号码：单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：附：法定代表