2022-2023年一级建造师之一建工程法规模拟考试试卷A卷含答案

2022-2023年一级建造师之一建工程法

规模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共200题）

1、建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（）投入使用。

A.在主体工程竣工验收后10日内

B,在主体工程竣工验收后15日内

C.与主体工程同时投产使用

D.自建设项目试生产之日起3个月内

【答案】C

2、甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当

自受理工伤认定申请之日起（）日内作出工伤认定的决定。

A.20

B.30

C.45

D.60

【答案】D

3、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）o

A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保

险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担

起维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考

核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期

限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工

程的材料、设备运抵工地之时起始

【答案】D

4、对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是()取得所有权的方

式之一O

A.建设单位

B.施工总承包方

C.个人

D.国家

【答案】D

5、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合

同。一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律

后果中错误的是()o

A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系

B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同

C.应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同

D.用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付

【答案】A

6、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。2018真题

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

【答案】C

7、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司

按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙

施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工

企业所有。根据《民法典》，此协议为（）。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】B

8、在某工程项目招投标过程中，某投标人要对其投标文件进行补充、

修改或撤回。根据《招标投标法》的规定，以下说法正确的是（

A.对投标文件的补充、修改和撤回，应在投标有效期满前进行

B.在投标有效期内进行的补充、修改作为投标文件组成部分

C.在投标有效期内可以进行补充或修改，但要被没收投标保证金

D.应在提交投标文件的截止日期前进行

【答案】D

9、（2020年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署

B.工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工

企业归档

C.检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系

【答案】B

10、下列关于民事纠纷的法律解决途径，无需第三方参与的是（）。

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

【答案】A

11、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新

颍性丧失的情形是()0(2016)

A.申请日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

【答案】B

12、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工

措施，并由()现场实施全过程监督。(2013)

A.施工单位负责项目管理的技术负责人

B.装、拆卸单位的专业技术人员

C.监理单位负责安全的工程师

D.出租单位生产管理人员

【答案】B

13、某工程在投标有效期限内出现特殊情况，招标人书面通知所有

投标人延长投标有效期。对此，下列说法中正确的是()o

A.投标人同意延长的，可以要求修改报价

B.投标人拒绝延长的，投标保证金不予退还

C.投标人拒绝延长的，其投标失效，但有权收回投标保证金

D.因延长投标有效期给投标人造成损失的，由招标投标双方合理进

行分担

【答案】C

14、甲公司和乙公司在甲公司所在地签订了一份建材购销合同，双

方约定在乙公司所在地交货。但是合同中对建材价格约定不明确，

双方又未达成补充协议，则该购销合同应当（）。

A.视为没有成立

B.按照合同签订地的建材价格履行

C.按照乙公司所在地的建材价格履行

D.按照货物所在地的建材价格履行

【答案】C

15、某设备供应商，不按设备采购合同的约定交付设备，设备供应

商应承担（）。

A.侵权责任

B.刑事责任

C.违约责任

D.行政责任

【答案】C

16、下列不属于行政处罚的是（）。

A.警告

B.罚款

C.责令停产停业

D.拘役

【答案】D

17、某运输合同约定货到后付款。则在运输过程中，承运人对托运

人的财产拥有（）。

A.占有权

B.留置权

C.收益权

D.抵押权

【答案】A

18、关于施工现场专职安全生产管理人员的配备及其职责，说法正

确的是（）。

A.劳务分包单位应当按照施工面积配备专职安全员

B.采用新技术的项目应当适当增加配备专职安全员

C.施工作业班组必须设置专职安全巡查员，对本班组的作业场所进

行安全监督检查

D.专职安全员应当对重大隐患排查治理全面负责

【答案】B

19、2007年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司,

2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有

效期截止日是（）o

A.2009年3月

B.2009年6月

C.2010年3月

D.2011年6月

【答案】C

20、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设

单位或工程监理单位监督下现场取样

B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于

有关技术标准中规定应取样的50%

C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检

D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

【答案】A

21、王某自2003年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司

共同缴纳失业保险费，王某在2009年曾失业4个月，期间一直领取

失业保险金。随后又找到新的工作并继续缴纳失业保险费。2011年

王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为（）。

A.12

B.18

C.24

D.26

【答案】c

22、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本

养老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。

A.营业额

B.利润

C.管理费

D.职工工资总额

【答案】D

23、竣工验收的主体是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.质量监督机构

【答案】A

24、某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原因,

工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》，申请

延期应在（）前进行。

A.2005年3月1日

B.2005年4月1日

C.2005年5月1日

D.2005年6月1日

【答案】C

25、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在

投标截止时间（）日前提出。

A.5

B.7

C.10

D.20

【答案】C

26、建设工程质量，（）实行政府监督管理。

A.可以

B.必须

C.不必要

D.不需要

【答案】B

27、发包人按照合同约定的方式预留保证金，保证金总预留比例不

得高于工程价款结算总额的（）。

A.3%

B.5%

C.7%

D.9%

【答案】A

28、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分

包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后

双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。

下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.分包合同无效，则仲裁协议无效

B.分包合同有效,则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

【答案】D

29、甲建筑公司承建乙市一住宅项目，采用租赁方式向乙市建筑机

械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建

筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的

是()。

A.不能出租使用

B.可以出租使用

C.经建设单位批准后可以出租使用

D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用

【答案】A

30、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，关于已取得安

全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果

说法，正确的是()o2017真题

A.暂扣安全生产许可证并限期整顿

B.责令停止生产，并处罚款

C.撒销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

【答案】A

31、(2019年真题)下列责任中属于设计单位安全责任的是()

A.确定安全施工措施所有费用

B.对施工安全技术措施进行审查

C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防

生产安全事故提出指导意见

【答案】D

32、关于地方性法规的制订、批准和备案的说法，正确的是()。

A.地方性法规由地方各级人大及常委会制订

B.地方性法规只能由省、自治区和直辖市的人大及常委会制订

C.设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员

会批准后施行

D.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准

【答案】C

33、甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙

公司向乙公司发出的一份要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约,

并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。

A.要约邀请

B.新要约

C.承诺

D.承诺意向

【答案】B

34、根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为()。

A.投保人和被保险人

B.保险人和投保人

C.被保险人和受益人

D.保险人和被保险人

【答案】B

35、关于法的备案和审查，说法正确的是()。

A.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应在公布后

的15日依法报有关机关备案

B.自治条例、单行条例报送备案时，不需要说明对法律、行政法规、

地方法规作出变通的情况

C.社会团体、企业事业组织认为行政法规、地方性法规同宪法或者

法律相抵触的，可以向全国人大常委会书面提出进行审查的要求

D.国务院、中央军事委员会认为行政法规、地方性法规同宪法或者

法律相抵触的，可以向全国人大常委会书面提出进行审查的要求

【答案】D

36、作业人员李某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能导

致架体坍塌，故停止了作业，李某的行为属于行使()。

A.拒绝权

B.知情权

C.紧急避险权

D.检举权

【答案】C

37、在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项

目，建设单位应当（）。

A.在签订国有土地使用权出让合同后，再领取建设用地规划许可证

B.办理建设工程规划许可证后，在领取建设用地规划许可证

C.在取得建设用地规划许可证后，再办理建设工程规划许可证

D.在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土

地主管部门申请用地

【答案】D

38、设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备应

当（）0

A.征求监理单位的意见

B.注明生产厂供应商

C.征求施工企业的意见

D.注明规格、型号、性能等技术指标

【答案】D

39、（）是指对国家行政机关工作人员的惩戒。

A.赔偿损失

B.刑事制裁

C.行政处分

D.行政处罚

【答案】C

40、根据建筑起重机械安全监管管理规走》，关于建筑起重机械安装、

拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带贵任

B.安装完毕后,应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负

责人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后,应当告知工程

所在地安全监管理部门

【答案】B

41、某施工现场临时用电设备在5台以下的，则应当（）o

A.进行负荷计算

B.制定安全用电和电气防火措施

C.设计防雷装置

D.确定防护措施

【答案】B

42、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格

有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。

（2015真题）

A.5天

B.15天

C.20天

D.1个月

【答案】D

43、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负

责人的是()O

A.两个项目的发包人同意

B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段

C.两个项目属于同一工程分期开发

D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久

【答案】C

44、根据《绿色施工导则》规定，施工现场内为减少道路占用土地,

通路宜设置成()。

A.环形

B.网格形

C.发散形

D.对角线形

【答案】A

45、1998年9月1日对某施工现场检查时发现，存储建筑材料的仓

库内有15名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工

期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政监管部门核

实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是（）

A.这些建筑工人可以居住，但不得使用明火

B.经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必

要的消防安全措施

C.经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要采取必要

的消防安全措施

D.施工单位同这些建筑工人签订防火安全责任书，并采取必要消防

安全措施后，可以暂时居住

【答案】C

46、甲公司因与乙公司合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经

开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，

却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提起上诉，要求据此撤

销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）。

A.查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求

B.仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判决，驳回甲的起诉

C.裁定驳回乙的上诉，维持原判决

D.裁定撤销一审判决，发回原法院重审

【答案】C

47、关于抵押实现的说法，正确的是()0(2016)

A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足

部分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖

该抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的,

拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、

变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

【答案】B

48、根据(最高人民法院关于市理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释)，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下

列时间视为应付款时间的是0

A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日

B.设工程已实际交付的，为提交峻工结算文件之日

C.建设工程未交付,工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为工结算完成之日

【答案】C

49、甲诉乙施工合同纠纷，案经某市一区法院一审终结，判决乙支

付工程款及利息。乙不服I向该市中级法院提出上诉，二审法院驳

回乙的诉讼请求。乙的住所地在该市二区但在该区没有财产可供执

行，而在该市三区存有50万元的钢材。则甲应当向该市（）法院申

请强制执行。

A.一区

B.中级

C.二区

D.三区

【答案】A

50、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限，与钢材经销

商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了

解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。

则该买卖合同（）o

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】A

51、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2013年4月1日。

由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2013年8月1日致函建

设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保

护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。

A.2014年4月1日

B.2014年8月1日

C.2016年8月1日

D.2015年8月1日

【答案】C

52、关于案件的受理，下列说法错误的是()

A.符合起诉条件的应当立案并通知当事人

B.不符合起诉条件的应当裁定不予受理

C.不符合起诉条件的应当裁定驳回起诉

D.原告对案件受理裁定不服的，可以提起上诉

【答案】C

53、由于施工单位降低工程质量标准，造成工程倒塌。该行为构成

()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.重大质量安全事故罪

【答案】C

54、根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依

法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】D

55、关于出卖人交付标的物的说法，正确的是（）。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负

担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的

物

【答案】D

56、下列单项合同中，可以不一招标的是（）。

A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购

合同

B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购

合同

C.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

D.外商投资的供水项目中合词估算价为1000万元的施工合同

【答案】A

57、甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套磁

选设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止

前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是

0o

A.租赁合同对丁公司继续有效

B.乙转让该设备所有权须经甲同意

C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权

D.丁无义务保证甲继续使用该设备

【答案】A

58、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方

已经协商一致的材料价格上再让利10%,否则下半年及以后的订单

不再给乙，乙表示同意。根据《民法典》规定，甲、乙之间的买卖

合同因（）。

A.胁迫而无效

B.胁迫而可撤销

C.显失公平而无效

D.欺诈而可撤销

【答案】B

59、新建施工企业向建设行政主管部门申请资质时，不属于必备条

件的是()。

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

【答案】C

60、根据《企业所得税法》，下列四个企业中属于非居民企业的是

()。

A.在北京工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在美国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】C

61、根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，关于发承包人未按

规定时限办理事项的处理说法正确的是()。

A.发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，逾期未答复的，

按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可

B.承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有

权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负

C.承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发

包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息

D.承包人与发包人未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商

将该工程折价，建设工程的价款就承包人因发包人违约所造成的价

款有优先受偿权

【答案】C

62、根据《建设工程生产管理条例》，建设单位在编制（）时，应

当确定建设工程作业环境及施工措施所需费用。

A.工程预算

B.工程估算

C.工程决算

D.工程概算

【答案】D

63、建设工程最低保修年限是指从（）之日起，对工程的屋面防水、

有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修5年。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】C

64、某市政施工单位因特殊需要拟在某名人故居附近实施挖掘作业,

该名人故居系省文物保护单位，则必须经过（）批准方可开工。

A.省文物保护主管部门

B.省建设行政主管部门

C.省政府

D.国家文物局

【答案】C

65、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内

交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在

2013年1月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日

期应为（）。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

【答案】C

66、某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意

采用行政调解方式解决，主持该调解的应当是（）。

A.施工方上级单位

B.建设单位

C.当地政府建设主管部门

D.人民法院

【答案】C

67、关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A.施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或盖执业印章

B.施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章

C.所有工程施工项目负责人必须由木专业注册建造师担任

D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任

【答案】B

68、根据《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》，纳税人提供建

筑服务取得预收款，应在收到预收款时，以取得的预收款扣除支付

的分包款后的余额，应规定的预征率预缴增值税。适用一般计税方

法计税的项目预征率为（）o

A.1%

B.3%

C.5%

D.2%

【答案】D

69、根据合同约定，2018年1月1日业主应向承包商支付工程款，

但却未支付。2018年7月1日至8月1日，当地发生了特大洪灾，

导致承包商不能行使请求权。2018年12月1日，承包商向法院提

起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下列关于诉讼时效的说法

中，正确的是（）。

A.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

C.2018年12月1日诉讼时效中止

D.2018年12月1日诉讼时效中断

【答案】D

70、设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方

专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到

申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书。则该专利权的

期限应从。开始计算。

A.2004年3月5日

B.2004年3月8日

C.2004年4月5日

D.张某自己声明之日

【答案】B

71、拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设

单位竞买成功后应当与()签订国有土地使用权出让合同。

A.省人民政府

B.市人民政府

C.市土地管理部门

D.拍卖公司

【答案】C

72、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水

设施排放污水的说法正确的是()0(2016)

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定

D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

【答案】A

73、根据我国《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期，自()

起计算。

A.竣工验收合格之日

B.交付使用之日

C.发包方支付全部价款之日

D.发包方与承包方约定的日期

【答案】A

74、2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员

伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据《生产安

全事故报告和调查处理条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当

补报的最迟日期为（）。

A.2017年7月6日

B.2017年7月8曰

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

【答案】D

75、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁

条款。合同履行期间总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院

起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法

院（）o

A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉

B.不予受理

C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会

D.应当先审查合效力，确认合同无效后受理

【答案】B

76、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）o

（2015真题）

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币

2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可

以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

【答案】C

77、关于行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章备案

的规定，下列说法正确的是（）。

A.部门规章报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

B.自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由

省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会备案

C.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报全国

人民代表大会常务委员会和国务院备案

D.地方政府规章报本级人民代表大会常务委员会备案

【答案】C

78、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,

工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提

交工程质量监督报告。

A.5日

B.7日

C.15日

D.30日

【答案】A

79、某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3000元/t的

价格购买①25的螺纹钢50t,有意者请于3日内回复。”乙公司获

悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接

货事宜。”乙公司发出的这份通知属于（）。

A.要约

B.承诺

C.反要约

D.要约邀请

【答案】A

80、（2019年真题）根据民法典，可以质押的财产是（）

A.耕地使用权

B.建筑物

C.生产设备

D.土地所有权

【答案】C

81、合同当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继

续履行合同，可以继续履行的情形是()。

A.可以与违约金或定金损失并用

B.可以与解除合同的方式并用

C.违约人履行费用过高的债务

D.债权人在合理期限内未要求履行的

【答案】A

82、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的

条件有()。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的全部建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

【答案】A

83、关于我国土地法律制度，下列说法正确的是()。

A.我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制

B.全民所有即国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表

国家行使

C.根据土地用途，可以将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未

利用地

D.我国严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实

行特殊保护

【答案】D

84、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当

办理()o

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

【答案】A

85、根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书()。

A.经人民法院确认后有效

B.具有强制执行力

C.司法确认是必经程序

D.经人民法院确认后具有强制力

【答案】D

86、人民法院使用普通程序审理的案件，应当在立案之日起()个月

内审结完成。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】D

87、按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是

Oo

A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》

C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规

定》

D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》

【答案】D

88、根据《民法典》，合同中的一方将合同中的权利和义务一并转让

给第三人的()。

A.需经对方同意

B.无需经对方同意，也不必通知对方

C.需经受让人同意

D.无需经对方同意，但需通知债务人

【答案】A

89、某工程项目于2011年2月1日领取了施工许可证，由于工程不

能按期开工，建设单位向发证机关申请延期。则下列说法正确的是

Oo

A.只能申请1次，2011年5月1日前必须开工

B.只能申请1次，2011年8月1日前必须开工

C.最多可以申请2次，但2011年8月1日前必须开工

D.最多可以申请2次，但2011年11月1日前必须开工

【答案】D

90、下列有关劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的表述中,

说法不正确的是()。

A.在试用期届满的

B.强令冒险作业危及劳动者人身安全的

C.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的

D.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的

【答案】A

91、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被

保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。

A.不能增加保险费

B.不可以解除合同

C.不能转让保险合同

D.可依法增加保险费或解除合同

【答案】D

92、根据《工伤保险条例》的规定，下列职工的伤害不应当作为工

伤的有（）。

A.赵某被诊断为患职业病

B.钱某工作岗位上突发心脏病死亡

C.孙某复员后到用人单位旧伤复发

D.李某上班期间与他人打架斗殴导致重伤

【答案】D

93、安全监督检查人员的职权包括（）。

A.不坚持原则

B.指定被审查单位购买产品权

C.对被检查单位技术保密权

D.纠正施工中违反安全生产要求的行为

【答案】D

94、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视

为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）o

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据

D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款

【答案】B

95、某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死

亡，直接经济损失900余万元；本次事故属于（）。

A.重大事故

B.特别重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】A

96、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选

项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。

A.串通投标

B.偷工减料

C.未取得资质证书承揽工程

D.出借、转让资质证书

【答案】A

97、专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。

A.技术秘密

B.商业秘密

C.发明创造

D.公开的发明创造

【答案】C

98、下列各项中，关于执行的申请和移送,说法不正确的是0。

A.调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。

一方当事人拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行

B.对于依法设立的仲裁机构的裁决,一方当事人不履行的，对方当事

人可以向有管辖权的人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执

行

C.被申请人提出证据表明仲裁裁决中有违反相关法律规定的,经人民

法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行

D.仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以向人民法院起诉,

但不得再行仲裁解决纠纷

【答案】D

99、关于表见代理的错误说法是（）。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

【答案】B

100、下列哪一项不属于撤销安全生产许可证的情形（）。

A.超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.安全生产许可证颁发机关发现企业不再具备安全生产条件的

C.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证的

【答案】B

10k施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用,

2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说

法,正确的是（）。（2012）

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当

承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付

工程款

D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】A

102、某单项工程项目建安费用为3500万元,按《建设工程价款结算

暂行办法》规定,该工程竣工结算审查期限从接到竣工结算报告和完

整的竣工结算资料之日起()。

A.20天

B.30天

C.45天

D.60天

【答案】C

103、甲企业因基建需要竹签，与乙厂签订了一供货合同，合同约定

乙供应甲竹签100捆，每根竹签单价1元，未约定总价。乙如约按

惯例供应竹签100捆，每捆10。根，甲企业以自己认为每捆竹签为

10根，现每捆竹签为10。根为由，主张变更合同，遭乙企业反对，

双方发生纠纷。对此纠纷处理正确的是()。

A.按重大误解处理

B.按合同解释处理

C.或按无效合同处理，或按合同解释处理

D.按无效合同处理

【答案】A

104、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应

当采取的措施是（）。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设

施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产

使用

【答案】D

105、下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是（）

条款。

A.工程范围

B.工程质量

C.拨款与结算

D.竣工验收

【答案】B

106、某工程分包单位因施工质量问题导致建设单位经济损失，建设

单位要求总承包单位全部赔偿，总承包单位不得以分包单位的过错

为由拒绝赔付，这是因为（）。

A.总承包单位应该负总责

B.总承包单位与建设单位是合同关系

C.分包单位对总承包合同没有责任

D.总承包单位与分包单位是连带责任

【答案】D

107、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任

两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位

同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

【答案】D

108、根据《民事诉讼法》的规定，下列不属于地域管辖的是（）。

A.一般地域管辖

B.特殊地域管辖

C.专属管辖

D.指定管辖

【答案】D

109、甲将名下房子卖给乙，并就房屋买卖订立书面合同，但未进行

房屋产权变更登记，关于房屋所有权的说法，正确的是()。

A.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动

B.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，但未经登记，不能对抗善

意第三人

C.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动

D.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有

【答案】C

110、劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是

()o

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

【答案】B

HK关于建设工程代理的说法，正确的是()。(2016)

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【答案】C

112、下列情形能够引发合同之债的有（）。

A.建设单位拖欠工程进度款

B.施工中偷工减料造成的损失

C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益

D.噪声污染使周边居民无法正常休息

E.建材供应商供应的建筑材料不合格

【答案】A

113、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把

公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准

备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项

当中，有管辖权的法院是（）o

A.王某经常居住地基层法院

B.王某户籍所在地基层法院

C.劳务公司住所地基层人民法院

D.劳务公司住所地中级人民法院

【答案】A

114、某施工合同签订于2005年5月1日，工程竣工时间为2007年

7月1日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为2007年10月1

日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2008年1月1日

向业主催要工程款，建设单位答应最迟于2008年7月1日付清所有

工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于（）

前向人民法院提起诉讼。

A.2009年7月1日

B.2009年10月1日

C.2010年1月1日

D.2010年7月1日

【答案】D

115、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自

己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是（）o

2016

A.甲的地役权因办理登记而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

【答案】D

116、认定法律责任的前提是（）。

A.行政责任

B.法律义务

C.国家强制力

D.权利义务的大小

【答案】B

117、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主

债务履行期届满之日起（）o

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】B

118、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同

履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决,

根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲

裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在埃

D.建设工程所在地

【答案】A

119、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲

以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商

将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转

让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。2018真题

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张

C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

【答案】D

120、施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控,

并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。

A.应急预案

B.管理制度

C.评估体系

D.救助方案

【答案】A

121、根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为（）。

A.投保人和被保险人

B.保险人和投保人

C.被保险人和受益人

D.保险人和被保险人

【答案】B

122、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()(2013)

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.只法律和行政法规才有权设定施工许可证的申请条件

D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

【答案】A

123、建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担,

说法正确的()。

A.建设单位承担全部责任

B.施工单位承担全部责任

C.建设单位和施工单位承担连带责任

D.建设单位能证明自己无过错，无需承担赔偿责任

【答案】C

124、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()o

A.经招标人授权的招标代理机构

B.招标投标行政监督部门

C.经招标人授权的评标委员会

D.公共资源交易中心

【答案】C

125、《绿色施工导则》对临时用地指标作出规定，要求临时设施占

地面积有效利用率大于（）。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

【答案】C

126、承包人、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》签订合

同，在施工中，发包人申请延期开工，应（）o

A.书面通知承包人，并顺延工期

B.承包人应在48小时内予以确认

C.承包人不予确认的工期不得顺延

D.征得承包人同意后顺延工期

【答案】A

127、企业在生产许可证有效期内，严格遵守有关生产的法律法规,

未发生死亡事故的，生产许可有效期届满时，经原生产许可证颁发

管理机关同意，不再审查，生产许可证有效期延期（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】c

128、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）o（2015）

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

【答案】D

129、（2019年真题）在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进

行的活动是（）

A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

B.占用保护规划确定保留的园林绿地

C.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动

D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库

【答案】C

130、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。

关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）o

A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责

B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同

C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

D.该行为属于肢解工程发包的违法行为

【答案】C

13k某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单

位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行

拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则下

列说法正确的是()。

A.总承包单位承担全部责任

B.幕墙分包单位需承担责任

C.总、分包单位承担连带责任

D.分包单位承担主要责任

【答案】D

132、甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供

应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行

为，则()。

A.该代理行为须经法定代理人追认后有效

B.该代理行为无效

C.该代理由行为人和相对人承担连带责任

D.该代理行为有效

【答案】D

133、关于施工现场环境噪声污染的防治，说法正确的是（）。

A.在城市市区范围内，施工可能产生环境噪声污染的，施工单位必

须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保

护行政主管部门申报

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设

行政主管部门或环保部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同

意

D.产生环境噪声污染的单位应当缴纳超标准排污费，♦征收的超标准

排污费可以用于污染的防治

【答案】A

134、李某因房屋质量问题与某房地产公司发生纠纷，根据《民事诉

讼法》的规定，本案应当由（）人民法院管辖。

A.合同签署地

B.房屋所在地

C.李某住所地

D.房地产公司注册登记地

【答案】B

135、甲乙双方签订买卖合同时，丙为乙的债务提供保证，但保证合

同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()o

A.丙的保证方式为连带责任保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不

再承担保证责任

【答案】C

136、关于城镇土地使用税的说法，正确的有()

A.土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据,依照规定税

额计算征收

B.经济发达地区土地使用税的适用税额标准可以适当提高,须报经国

家税务总局批准

C.土地使用税按月计算、一次性缴纳

D.土地使用税的缴纳期限由县级人民政府确定

【答案】A

137、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应()至

少组织一次演练。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

【答案】B

138、工程建设国家标准由（）审查批准。

A.国务院

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院工程建设行政主管部门

D.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合

【答案】C

139、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，

并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房

前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了

过户登记手续。则下列说法错误的是（）。

A.小张取得该房屋的所有权

B.小王必须收回房屋并向小李交付

C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责

任

D.小李与小王签订的合同有效

【答案】B

140、根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑

公司工程款，2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则

该项款的诉讼时效（）。

A.中止

B.中断

C.终止

D.届满

【答案】B

141、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察设计单位质量责任

和义务的说法，错误的是（）o

A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书

B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确

C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计

D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程

【答案】D

142、关于施工许可证的颁发，说法正确的是（）。

A.发证机关应自受理申请之日起7日，对符合规定的，颁发施工许

可证

B.对于证明文件不全的，可以10日内一次告知建设单位需要补正的

全部内容

C.证明文件补全后，审批时间可以作相应顺延

D.对于不符合条件的，应当自收到申请之日起7日内书面或口头通

知建设单位，并说明理由

【答案】C

143、根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适

于实用的新的技术方案称为()。

A.发明

B.实用新型

C.外观设计

D.设计方案

【答案】B

144、在债的发生根据中，没有法律或合同根据，有损于他人而取得

的利益的是()。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

【答案】C

145、甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正

确的做法是（）。

A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业

【答案】B

146、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。

A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

【答案】D

147、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体

成员的行为中正确的（）

A.该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标

B.该联合体成员签订共同投标协议

C.该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投

标

D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头

人

【答案】B

148、仲裁以不公开审理为原则，主要目的是()。

A.专业性过强他人无法参与

B.独立性不需要干涉

C.保密性不需要外人参与

D.快捷性的需要

【答案】C

149、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是()。

A.应当由建设单位统一投保

B.保险期限自开工之日起算

C.费用由作业人员负担

D.保险期至缺陷责任期届满之日止

【答案】B

150、监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是()o

A.是否符合建设单位的要求

B.是否符合合同约定

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否符合监理要求

【答案】C

151、自然人的软件著作权保护期为()。

A.自然人终生及其死亡后50年

B.50年

C.自然人终生及其死亡后30年

D.30年

【答案】A

152、关于建设单位安全责任的说法，正确的是()。2016

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准

手续

C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料

的真实、准确、完整

D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证

明和拆除施工组织方案报送有关部门备案

【答案】C

153、关于劳务派遣的说法，正确的是()(2016)

A.甲可以背劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

【答案】D

154、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照()

的单位的业务许可范围承揽工程。

A.资质等级低

B.资质等级高

C.任一资质等级

D.中间等级

【答案】A

155、县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门

在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是

()。

A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金

B.责令立即排除检查中发现的安全事故隐患

C.实施查封、扣押存在严重事故隐患的特种设备

D.对违反规定的行为作出行政处罚决定

【答案】B

156、2016年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产

事故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。根据《生产安全

事故报告和调查处理条例》的规定。该事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】B

157、下列关于保证方式的说法，不正确的是（）。

A.一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债

务时，由保证人承担保证责任的保证方式

B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财

产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责

任

C.连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务

承担连带责任的保证方式

D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行

债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保

证责任

【答案】D

158、下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，正确的是（）。

A.实行级别管辖，但不实行地域管辖

B.实行地域管辖，但不实行级别管辖

C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖

D.既实行级别管辖，也实行地域管辖

【答案】C

159、下列情况能发生不当得利之债的是（）。

A.施工单位向工人支付工资

B.施工单位为工人办理工伤社会保险

C.施工单位为工人发放防暑降温费

D.施工单位因计算错误多支付给张三五天工资

【答案】D

160、当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事

诉讼法》的有关规定向（）申请执行。

A.申请人所在地的中级人民法院

B.被执行人所在地的基层人民法院

C.被执行财产所在地的中级人民法院

D.被执行人所在地的高级人民法院

【答案】C

161、宪法是由（）依照特别程序制定的。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.国家发展和改革委员会

【答案】A

162、根据《绿色施工导则》建筑垃圾的再利用和回收率力争达到0

A.50%

B.40%

C.30%

D.20%

【答案】C

163、未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托()

组织事故调查组进行调查。

A.监理单位

B.事故发生单位

C.设计单位

D.勘察单位

【答案】B

164、建设工程施工合同解除后的法律后果是()。

A.尚未履行的，继续履行

B.已经履行的，恢复原状

C.质量合格的，支付相应的工程价款

D.验收不合格的，赔偿损失

【答案】C

165、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商

事法律关系

【答案】D

166、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担

保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同

约定最后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程

款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正

确的是()。

A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任

B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款

D.强制执行建设方后、如若尚欠工程款，可要求商业银行支付

【答案】D

167、总承包单位就分包单位分包的工程质量问题对建设单位承担（）。

A.连带责任

B.赔偿责任

C.主要责任

D.全部责任

【答案】A

168、碎石、土石的再利用和回收率力争达到（）。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

【答案】C

169、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用

部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）o

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应

当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质

量承担民事责任

【答案】D

170、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但

延期以两次为限，每次不超过()个月。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】A

171、著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不

受限制，商标权可通过续展依法延长保护期，商业秘密则没有时间

限制，体现了知识产权的()特征。

A.具有人身权和财产权的双重性质

B.专有性

C.地域性

D.时间性

【答案】D

172、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同

履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁判决,

根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销

仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地

【答案】A

173、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量的安全的施工措施须在申