版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑施工承揽合同根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合本工程具体情况,为明确责任,保障双方合法权益,特签定本合同。
本工程总价款为人民币(大写:),以总价包干方式包给乙方。
本合同签订后,开工前五天内支付总价款的%作为预付款,计人民币(大写:)。
当工程量完成%时,支付总价款的%,计人民币(大写:)。
当工程量完成%时,支付总价款的%,计人民币(大写:)。
竣工验收合格后一周内支付至工程总价款的%,计人民币(大写:)。
本合同签订后,乙方应尽快做好施工准备工作,并全力以赴,按时完成施工任务。如因乙方责任而延误工期,每延误一天罚款人民币元。
因甲方责任而影响乙方施工进度,由此而造成的乙方窝工或停工损失,乙方应及时向甲方书面提出索赔。甲方应根据实际情况予以适当赔偿。
本工程质量应达到国家施工验收规范的合格标准。如因质量问题而不能通过验收,乙方负责修复直至验收合格为止。费用由乙方承担。
乙方向甲方提交工程验收通知单,甲方应在接到通知后七天内组织验收。如因甲方原因而超过七天仍未验收的,视为验收合格。并在十五日内付清所有工程款项。
乙方应严格遵守安全操作规程和防火规定。在施工现场内应设立安全标志和消防器材。如因乙方责任而发生事故,应由乙方承担全部责任和费用。
如甲方要求乙方进行危险性较大的高空作业、拆除墙体等施工任务时,乙方应向甲方提交安全施工方案及安全防护措施。经甲方认可后,方可施工。费用另行商议。
如因乙方违反安全操作规程和防火规定而发生事故,由此而引起的损失和费用,乙方应自行承担。甲方可适当予以协助。
本合同一经签订生效后,双方应严格遵守执行。如有一方违约,应承担由此给对方造成的损失。并支付违约金人民币元整。如违约金不足以弥补对方损失的,还应予以赔偿。
如因甲方原因造成中途停工或更改设计等行为,应及时通知乙方并赔偿由此给乙方造成的停工损失和增加的施工难度等费用。如乙方不能按时进场施工或不能按期完成施工任务时,应提前通知甲方并协商解决。否则,视为违约。由违约方承担违约责任并赔偿因此给对方造成的损失。
如因不可抗力因素造成本合同不能履行时,双方应及时协商解决。损失由双方各自承担。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。未尽事宜由双方协商解决;本合同自双方签字盖章之日起生效;待工程验收合格并结清工程款后终止。
本合同条款如需补充或修改时,应经双方协商一致并在补充协议上签字盖章生效。建筑施工承揽合同
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合本工程具体情况,为明确责任,保障双方合法权益,特签定本合同。
本工程为X小区住宅楼,剪力墙结构,地下一层,地上十八层,建筑面积X平方米。
承包范围:按甲方提供的施工图纸及有关建筑工程施工规范进行施工,包括基础工程、主体工程、室内外装饰工程、土建工程等。
本工程合同价款为人民币(大写)X元整(¥X元),其中包含材料费、人工费、机械费、措施费等。
支付方式:按工程进度分期付款。施工队伍进场后,支付总价款的%;基础工程完工后,支付总价款的%;主体工程完工后,支付总价款的%;装饰工程完工后,支付总价款的%。结算后余款%作为保修金,保修期为年。
工期要求:自开工之日起,按合同工期要求完成全部施工任务。
(2)保证施工质量符合国家及地方相关规定;
(5)按照合同约定支付价款。
建设工程承揽施工合同是规定承揽人(承包商)按照定作人(业主)的要求,完成特定的工作,并将工作成果交付给定作人的合同。这种合同不仅涉及到建设工程的施工,也涉及到承揽人按照定作人的要求进行工作,并保证工作成果的质量和交付。
合同双方:包括定作人(业主)和承揽人(承包商)。
工作内容:指承揽人需要完成的工程任务,包括但不限于设计、施工、安装、维护等。
工作时间:指承揽人开始和完成工作的具体时间,包括工作日、工作小时、工程进度等。
合同价格:指定作人向承揽人支付的报酬,包括总价、单价、付款方式等。
质量要求:指承揽人完成工作的质量标准,包括但不限于国家或地方的质量标准、技术规范等。
保修期:指承揽人在工程完成后,对工程质量的保证期限,包括保修范围、保修期限等。
违约责任:指合同双方在履行合同过程中,因违反合同约定而需要承担的责任和后果。
承揽人应当按照合同约定的工作内容、工作时间和质量要求完成工作,并保证工作成果的质量和交付。
定作人应当按照合同约定的时间、金额和方式向承揽人支付报酬,并保证工作成果的验收和使用。
在履行合同过程中,如果发生争议或违约行为,应当及时协商解决,如果无法协商解决,应当通过法律途径解决。
在履行合同过程中,如果遇到不可抗力因素导致无法履行合同,双方应当及时协商解决,如果无法协商解决,应当通过法律途径解决。
建设工程承揽施工合同是建设工程施工中的重要法律文件,对于保障双方权益、规范工程实施和解决争议具有重要作用。在签订合同时,双方应当认真阅读合同条款,明确各自的权利和义务,并按照合同约定履行各自的职责和义务。同时,在履行合同过程中,应当加强沟通和协调,及时解决各种问题和矛盾,确保工程的顺利实施和质量安全。标题:建设工程承揽施工合同
建设工程承揽施工合同是一种法律协议,旨在明确建设工程的责任和义务,确保工程的顺利实施和完成。承揽施工合同是建设工程中最重要的法律文件之一,它规定了合同双方的权利和义务,包括施工方、发包方、承包方等。
合同双方:发包方和承包方,发包方通常是业主或建设单位,承包方则是负责施工的单位或个人。
工程范围:明确施工的具体内容和范围,包括工程量、施工图纸、工程进度等。
工程进度:明确施工的时间表和工期,包括开工日期、竣工日期等。
工程费用:明确工程预算和结算方式,包括材料费、人工费、管理费等。
工程质量:明确工程质量标准和验收方式,包括材料质量、施工质量等。
违约责任:明确合同双方在违约情况下的责任和赔偿方式。
其他条款:包括合同变更、解除、争议解决方式等。
合同双方应充分了解合同条款,确保合同内容的准确性和完整性。
合同双方应认真审查对方的资质和信誉,确保对方的合法性和可靠性。
合同双方应明确约定工程范围、工程进度、工程费用、工程质量等关键要素,避免后期出现争议。
合同双方应认真审查合同的违约责任和其他条款,确保合同的公平性和合法性。
合同双方应在合同签订前进行充分的沟通和协商,确保合同的合理性和可行性。
合同双方应严格按照合同规定执行,确保工程的顺利实施和完成。
发包方应提供必要的支持和协助,协助承包方顺利完成施工任务。
承包方应按照合同规定的质量标准和工期完成施工任务,确保工程的质量和进度。
如遇到不可抗力因素或变化,合同双方应及时协商解决,避免影响工程的实施和完成。
在施工过程中,合同双方应保持密切沟通和协商,确保工程的顺利进行。
建设工程承揽施工合同是工程建设中不可或缺的法律文件,它明确了合同双方的责任和义务,保障了工程的顺利实施和完成。在签订合合同双方应认真审查合同条款,确保合同的准确性和完整性;在执行合合同双方应严格按照合同规定执行,确保工程的质量和进度。在合同执行过程中,合同双方应保持密切沟通和协商,及时解决可能出现的问题,确保工程的顺利进行。
在理解建设工程施工合同与承揽合同的区别时,首先需要明确,这两种合同虽然在某些方面存在相似之处,但它们在法律定义、合同目的、以及执行过程等方面有着显著的区别。
建设工程施工合同是一种建设工程合同,主要发生在土木工程、建筑工程、线路管道工程以及设备安装工程等领域的发包人与承包人之间。根据我国《合同法》的规定,这类合同具有有偿性、双务性、诺成性等特征。
相对而言,承揽合同则是一种典型的提供工作成果的合同,它发生在承揽人与定作人之间。根据我国《合同法》的规定,承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的。这种合同的主要特点是承揽人的工作具有独立性,与建设工程施工合同中承包人对工程的设计、材料采购、施工等全过程负责有所不同。
建设工程施工合同的目的是进行工程建设,包括但不限于设计、施工、设备安装等,需要按照合同约定的质量、工期等要求进行。合同的内容通常包括工程范围、质量标准、工期、付款方式等条款。
而承揽合同的目的则是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果。合同的内容通常包括工作成果的要求、材料、工作期限、报酬支付方式等条款。
建设工程施工合同的执行过程中,承包人需要按照合同约定的计划和程序进行施工,同时承担工程质量、工期等风险。而发包人主要负责提供必要的条件和支付相应的款项。
承揽合同的执行过程中,承揽人需要按照定作人的要求完成工作并交付工作成果,同时承担工作质量、工期等风险。定作人主要负责提供必要的条件和支付相应的款项。
在责任承担方面,如果因承包人的原因导致建设工程不符合质量标准或未能按时完成,承包人应当承担相应的违约责任。如果因定作人的原因导致承揽工作未能按时完成或质量不符合要求,定作人应当承担相应的违约责任。
在救济方式上,如果发生纠纷,可以通过和解、调解、仲裁或诉讼等方式解决。在建设工程合同中,如果工程出现质量问题,发包人可以要求承包人进行修复或赔偿;而在承揽合同中,如果承揽的工作未能按时完成或质量不符合要求,定作人可以要求承揽人承担违约责任。
建设工程施工合同受到国家行政主管部门的监管,需要遵守一系列的法律法规和标准。包括但不限于招标投标制度、施工许可制度、工程质量监督制度等。违反这些规定可能会引发行政处罚或法律诉讼。
而承揽合同则相对自由,虽然也需要遵守一些行业规范和标准,但一般不受国家行政主管部门的直接监管。双方可以根据合同约定自主决定工作内容和报酬等事项。
总结来说,建设工程施工合同与承揽合同在法律定义、合同目的、执行过程、责任承担和监管要求等方面存在显著的区别。在签订合同时,双方应根据自身的需求和实际情况选择合适的合同类型,明确各自的权利和义务,以避免可能的纠纷和风险。标题:建设工程施工合同与承揽合同的区别
在了解建设工程施工合同与承揽合同的区别之前,我们首先需要理解两者的基本概念。建设工程施工合同是指发包人与承包人之间达成的关于工程建设和维修的协议,其中发包人负责提供资金和材料,而承包人负责提供劳务和技术,以完成特定的工程。承揽合同则是指承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。
以下是两者在合同性质、标的物、责任承担等方面的主要区别:
合同性质:建设工程施工合同属于建设工程合同的一种,承揽合同则属于承揽合同的一种。尽管两者都涉及到建设或制造活动,但它们的性质是不同的。
标的物:建设工程施工合同的标的物是建筑物或构筑物,包括土地、房屋、道路、桥梁等大型设施。而承揽合同的标的物是承揽人按照定作人的要求完成的工作成果,包括加工、定作、修理、复制、测试等活动。
责任承担:在建设工程施工合同中,发包人通常负责提供资金和材料,承包人负责提供劳务和技术,共同完成工程建设。如果工程出现质量问题,承包人需要承担相应的责任。在承揽合同中,承揽人需要按照定作人的要求完成工作,并承担在完成工作过程中出现的风险和责任。
合同条款:建设工程施工合同通常包括工程范围、工程造价、工程进度、工程质量、验收方式、违约责任等内容。而承揽合同则通常包括工作成果的内容、数量、质量要求、报酬标准、履行期限、验收方式、违约责任等内容。
法律约束:建设工程施工合同受到《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的约束,对合同双方的权利和义务有更严格的规定。而承揽合同则受到《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的约束,但相对来说规定较为宽松。
建设工程施工合同和承揽合同在性质、标的物、责任承担、合同条款和法律约束等方面存在明显的区别。在签订合双方应根据自身的需求和实际情况选择合适的合同类型,并严格按照合同条款履行自己的权利和义务。
本学期三年级科学的教学任务结束了,一学期来,本人认真备课、上课。全面渗透教材,根据教材内容以及班级学生的实际情况,勤奋务实、公开透明、因材施教、传承创新;在培养学生能力以及传授知识的同时教会学生学习的方法,并严格要求学生,尊重学生,发扬教学民主,使学生学有所得,不断提高,从而不断提高自己的教学水平和思想觉悟,并顺利完成教育教学任务。回顾本学期的教学工作,我既有成绩,也有教训。为了更好的发扬成绩,改正缺点,进一步做好今后的工作,现对本学期三年级科学教学工作做如下总结和反思:
通过一学期的培养和努力,我班学生大部分积极学习科学知识、动手操作能力和勇于探索、积极思考、善于合作的精神都得到了很大的提高。但也存在着一些问题:
学习积极性不高。有些学生不能主动完成教师布置的任务,对待学习敷衍了事,不能主动思考和解决问题,上课时好动坐不住。
动手能力不强。大多数学生不能很好的将学到的科学知识应用到实际生活中去。对待科学实验活动也是走马观花,不能主动去尝试、去操作、去探索。
个别学生接受知识的能力较差。如在课堂上一提问,他们不是不假思索地乱说一通就是长时间低头沉默不语。
根据教材内容以及班级学生的实际情况,我认真备课、上课。备课时,我充分分析教材和学生的实际情况,预先写好教案。同时,我利用课余时间多阅读相关的教学参考材料,不断充实自己的头脑。上课时,我尽可能采用多种教学方法进行教学,其中案例教学和活动探究教学方法用的较多。
在课堂上,我不仅学习接受能力比较强的学生,还尽量学习接受能力相对较弱的学生。在教学方式上采用新旧知识、多感官参与等方法,多采用游戏、谜语、儿歌、故事、小实验等方式进行组织教学;同时自己也尽量创设轻松平等的教学氛围,引导学生以小组合作的方式进行学习。在科学探究活动中尽量让每个学生都有动手操作的机会。
在课外活动中,我根据教材内容并结合班级学生的实际情况布置了一些课外小实验活动。如:“植物的繁殖”、“材料的研究”、“能源的开发”等实验活动。并要求学生定期交流汇报自己课外小实验的探究结果和体验。同时,在科学探究活动中我还注重培养学生严谨的科学态度并加以督促。
经过一学期的科学教学工作自己收获很大,但同时也发现自己仍存在一些问题。作为一名刚参加工作不久的新教师,无论在教学经验上还是在管理上都很欠缺。为了更好的做好今后的教育教学工作我决定从以下几个方面做起:
充分分析和研究教材以及课程标准做到因材施教;充分研究班级学生的学习实际情况做到全面俱到;充分分析当前教育教学模式做到与时代同步;充分分析教师自身的特点和风格做到知己知彼;充分分析以往工作中的经验和教训做到防范于未然;充分分析以往教研活动的过程和效果做到有的放矢。
积极参加学校以及上级部门组织的各种学习和培训活动并在今后的教学中多向其他教师请教学习同时多阅读一些科学教育方面的书籍不断充实和更新自己的专业知识;在平时的教学中多注重加强对学生思维能力和多动能力以及自我探究能力的培养;在课堂教学中尽量多组织一些相关的学习活动如:观察、调查、实验探究等活动让学生主动参与自主学习以全面提高学生的科学素养。
对班级学生的学习情况进行全面了解和掌握以便更好的安排好今后的教学工作;利用课余时间多与班级学生接触了解他们的兴趣爱好特长等以便更好的安排他们的课外小实验活动;利用学校现有实验条件尽量为班级学生多提供一些观察和实验的机会;同时自己也尽量多收集一些相关的教具为班级学生提供丰富的实验器材从而更好的促进他们的学习。
坚持业务自修不断充实和更新自己的专业知识以便更好的服务于教育教学工作同时多阅读一些科学教育方面的书籍不断充实自己的专业知识和其他相关技能以提高自己的专业技能水平和教育教学质量。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方在承揽过程中的权利和义务,经双方友好协商,现就有关事宜达成如下协议:
1承揽方:是指按照定作方要求,提供货物运输服务的一方。
2定作方:是指与承揽方签订合同,委托承揽方提供货物运输服务的一方。
3货物:是指双方在合同中约定的,需要进行运输的物品或商品。
4运输服务:是指承揽方按照定作方要求,将货物从起运地点运输到约定地点的一系列服务,包括但不限于装载、运输、卸载等。
1合同标的:是指定作方委托承揽方提供的货物运输服务。
2合同履行期限:是指双方在合同中约定的,承揽方提供运输服务的起始时间和终止时间。
3合同履行地点:是指双方在合同中约定的,货物起运和到达的地点。
24合同履行方式:是指双方在合同中约定的,承揽方提供运输服务的方式和标准。
、5合同价款:是指双方在合同中约定的,承揽方提供运输服务的费用和支付方式。
、6合同违约责任:是指双方在合同中约定的,因一方违约而产生的责任和赔偿方式。
(1)定作方应当按照合同约定,提供货物和相关资料,并保证货物的合法性和安全性。
(2)定作方应当按照合同约定,支付承揽方的服务费用。
(3)定作方应当按照合同约定,接收货物并验收。
(4)定作方应当按照合同约定,承担因自身原因导致的货物损失或延迟交付等责任。
(1)承揽方应当按照合同约定,提供运输服务,并保证服务的质量和安全性。
(2)承揽方应当按照合同约定,接收定作方的货物并负责装载、运输、卸载等环节。
(3)承揽方应当按照合同约定,将货物准时、安全地运输到约定地点,并通知定作方接收货物。
(4)承揽方应当按照合同约定,承担因自身原因导致的货物损失或延迟交付等责任。
1双方应当对在履行合同过程中获得的对方商业秘密和技术秘密等信息予以保密,并不向第三方披露、泄露或传播。
2保密期限自合同签订之日起至本合同终止后两年内。
1一方违反本合同的约定,导致对方遭受损失的,应当承担相应的违约责任。
2对于因不可抗力因素导致本合同不能履行或不能完全履行的,双方均不承担违约责任。但应当及时通知对方并采取措施减少损失。标题:运输承揽合同范本
甲方(托运人):____________________________________
:_____________________________________________
:_____________________________________________
乙方(承揽人):____________________________________
:_____________________________________________
:_____________________________________________
货物名称:________________________________________
货物数量:________________________________________
货物起运地点:____________________________________
货物到达地点:____________________________________
运输方式:________________________________________
运输时间:________________________________________
运费:__________________________________________
其他费用:________________________________________
承揽人应按照合同约定的时间和方式完成货物运输,确保货物安全、准时到达目的地。
承揽人在运输过程中应遵守相关法律法规,保证货物的合法性。
承揽人应妥善保管货物,防止货物丢失或损坏。
如果承揽人未按照合同约定完成运输任务,应承担相应的违约责任。
托运人有权要求承揽人提供货物运输的有关信息。
如果托运人未按照合同约定提供准确的货物信息或支付相关费用,应承担相应的违约责任。
托运人有权要求承揽人按照合同约定完成运输任务。
如果承揽人未按照合同约定完成运输任务,应承担相应的违约责任,并赔偿托运人因此遭受的损失。
如果托运人未按照合同约定提供准确的货物信息或支付相关费用,应承担相应的违约责任,并赔偿承揽人因此遭受的损失。
如果双方因不可抗力因素导致合同无法履行,双方均不承担违约责任。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在合同法中,承揽合同与买卖合同是两种不同的合同类型,它们具有不同的性质和特征。本文将对承揽合同与买卖合同的性质进行辨析,以便更好地理解这两种合同类型。
承揽合同是一种劳务合同,指承揽人按照定作人的要求完成一定的工作,并将工作成果交付给定作人,定作人接受该成果并支付报酬的合同。承揽合同的特征在于其标的物的特定性,即承揽人根据定作人的要求制造或改造特定物品,以满足定作人的特殊需求。承揽合同中双方的关系是一种协作关系,承揽人需要使用自己的技能和工具完成工作,但定作人也可以提供一定的帮助或指导。
承揽合同的风险责任一般由承揽人承担,因为承揽人是在定作人的监督下完成工作的,承揽人应当自行承担在制造或改造过程中产生的风险。但是,在某些情况下,定作人也可能需要承担风险,比如当定作人提供的材料或指示存在缺陷时。承揽合同的报酬标准一般是根据工作量、工作难度、工作时间等因素进行协商确定的。
买卖合同是一种商品交易合同,指买卖双方约定,出卖人将标的物交付给买受人,买受人支付价款的合同。买卖合同的特征在于其标的物的非特定性,即买卖合同中标的物的种类、品质、数量等均可由买卖双方协商确定。买卖合同中双方的关系是一种买卖关系,出卖人需要转移标的物的所有权给买受人,而买受人需要支付价款。
买卖合同中双方的权利和义务是相互的。出卖人有交付标的物并转移所有权的义务,同时享有获取价款的权利;买受人有支付价款的义务,同时享有获取标的物所有权的权利。在买卖合同的履行过程中,出卖人应当保证标的物的完整性、品质和数量符合合同约定,买受人应当按照合同约定的时间、地点和方式接收标的物并支付价款。
比较承揽合同与买卖合同,可以发现两者在签订、履行、法律适用等方面存在一些异同。在签订方面,承揽合同与买卖合同都需要双方协商一致,但是承揽合同的标的是特定的工作成果,而买卖合同的标的是特定的商品。在履行方面,承揽合同注重的是劳务的提供和成果的交付,而买卖合同注重的是商品的交换和所有权的转移。在法律适用方面,承揽合同与买卖合同都受《合同法》的调整,但是在具体条款的适用上有所不同。
承揽合同与买卖合同在性质上存在明显的区别。承揽合同强调的是劳务的提供和成果的交付,而买卖合同强调的是商品的交换和所有权的转移。在签订合双方应当根据合同的具体内容和要求选择适当的合同类型。在履行合双方应当遵循诚实信用原则,按照合同约定履行自己的义务。在法律适用方面,应当根据具体条款的不同适用相应的法律条款。通过对承揽合同与买卖合同的性质辨析,可以更好地理解这两种合同类型的特征和异同,为实践中签订和履行合同提供有益的指导。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保建筑工程的顺利进行,甲乙双方经过友好协商,就甲方委托乙方担任建筑施工监理事宜,达成如下协议:
乙方将根据国家相关法律法规及地方标准,对甲方的建筑施工进行全面的监督和管理,确保工程质量、安全、进度、成本等方面达到合同约定的目标。
对工程项目的施工过程进行全面监督和管理,包括但不限于施工组织、工程质量、安全文明施工、工程进度、成本控制等方面。
对工程项目的设计、施工、验收等环节进行全面监督和管理,确保工程符合国家相关法律法规及地方标准。
对工程项目的设计、施工、材料等环节进行全面监督和管理,确保工程项目的环保、节能等要求得到落实。
对工程项目的合同履行情况进行全面监督和管理,确保合同约定得到有效执行。
乙方应具备相应的监理资质和技能,能够胜任监理工作,并按照甲方的要求和标准进行监理工作。
乙方应严格遵守国家相关法律法规及地方标准,对甲方的建筑施工进行全面监督和管理,确保工程质量、安全、进度、成本等方面达到合同约定的目标。
乙方应根据甲方的要求和标准,制定相应的监理方案和措施,并按照方案和措施进行监理工作。
乙方应对工程项目的质量、安全、进度、成本等方面进行全面监督和管理,发现问题及时向甲方报告,并协助甲方解决问题。
乙方应对工程项目的合同履行情况进行全面监督和管理,确保合同约定得到有效执行。
本合同的监理费用为人民币(以下简称“元”)________元/平方米,共计________元。
甲方应在合同签订后________个工作日内支付监理费用的50%作为预付款,剩余50%在工程竣工验收合格后________个工作日内支付。
若因甲方原因导致工程延期或取消,乙方有权按照实际完成的工作量计算监理费用,并向甲方追讨相应的监理费用。建筑施工监理合同
1乙方受甲方委托,按照本合同的条款和条件,对甲方的建筑施工项目提供监理服务。
2乙方应依据法律法规以及相关行业标准,运用科学的方法和手段,对施工过程进行全面、严谨、有效的监理,以确保工程质量、施工安全和施工进度的实现。
1乙方应对甲方施工的建筑项目进行全面的监理,包括但不限于以下内容:
1乙方应遵循科学、公正、客观、严谨的原则,对施工过程进行监理。
2乙方应采用巡视、检查、旁站、测量、试验等方法,对施工过程进行全面的监督和管理。
1本合同自签订之日起生效,有效期为一年。合同期满,经双方协商一致,可以续签。
2甲方应支付乙方监理费用,具体金额按照甲乙双方商定的工作量和工作内容进行计算。支付方式为每季度支付一次,每次支付金额为当季度监理费用的70%,余款在工程竣工验收后支付。
1乙方应对在执行本合同过程中接触到的甲方商业秘密和技术秘密承担保密义务。未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方披露或使用甲方的商业秘密和技术秘密。
2本合同签订后,甲乙双方在本合同项下合作产生的知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方转让或使用本合同项下产生的知识产权。
1若甲乙双方一方未能履行本合同约定的义务或责任,应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的损失。若乙方未按照本合同约定履行监理服务,甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。若甲方未按照本合同约定支付监理费用,乙方有权要求甲方支付应付未付的款项并赔偿损失。
62若因不可抗力因素导致任何一方无法履行本合同约定的义务或责任,该方应及时向对方书面通知并在合理期限内提供证明材料。双方应按照不可抗力因素对履行本合同的影响程度协商解决是否继续履行或终止本合同。若因不可抗力因素导致任何一方无法履行本合同约定的义务或责任,该方不承担违约责任和赔偿责任。若因不可抗力因素导致双方无法继续履行本合同,双方应协商解决解除本合同的方式和条件。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规的规定,按照国家发展与改革委员会要求,做好甲方资质定位及乙方一级建造师的注册和登记工作,双方本着友好协商,互惠互利的原则,达成以下协议:
乙方同意作为一级建造师在甲方注册,甲方聘用乙方担任一级建造师职务,乙方不得擅自以甲方名义开展工作,不得损害甲方的利益;由乙方盖章签认的有关工程建设资料等文件的法律责任由甲方承担。甲方保证乙方一级建造师注册证书的年检及时、有效,保证乙方继续教育等工作的及时进行。如果由于甲方原因发生乙方的一级建造师资格证、注册证丢失或吊销,甲方赔偿乙方相关损失,其相关损失计算方法如下:资格证、注册证丢失:甲方赔付乙方X元;资格证、注册证吊销:甲方赔付乙方X元。如因乙方自身原因导致后果,甲方概不负责。
一级建造师执业资格证书、注册证书及执业资格印章由乙方保管,甲方需在工程项目竣工文件上使用乙方的执业资格印章时,应告知乙方,乙方同意后方可使用。
甲方负责乙方完成一级建造师的初始注册,并提供注册所需要的相关资料和证明,以保证乙方的一级建造师初始注册成功。
乙方应配合甲方在企业资质年检和升级过程中提供需要的乙方相关证件及材料。
聘用的一级建造师实行不坐班工作制。乙方在协议有效期内,甲方按每年人民币X元整(¥X元)支付乙方基本工资,支付日期从X年月起,以银行储蓄卡的形式,每年定期支付(日期为每年的月日)。如果甲方效益较好或其它原因应增加乙方基本工资,双方友好协商。
甲方需要乙方亲临施工项目现场指导,甲方应提前通知乙方,所发生的交通费、通讯费由甲方承担。
在协议有效期内,乙方的注册(含续期注册)费用、继续教育费、执业年检费等费用由甲方承担。年检所需资料及业绩证明材料等由甲方负责办理交由乙方配合取证。
在协议有效期内,甲方在工程项目施工中所发生一切有关工程施工质量和工程施工安全方面的事故责任以及由此造成的经济损失均由甲方承担。
在协议有效期内,甲乙双方不得擅自单方解除协议,如因此造成损失,由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议,应本着相互支持与理解的原则:一方需要在前一个月事先告知另一方,以便另一方做好工作安排。但在下列情况下,乙方有权提前解除协议:
本协议有效期,暂定为年,自X年月日至X年月日止。协议到期后,如双方无异议,协议可自动延长,延长期为一个注册期(X年)。如有异议,双方友好协商解除该协议,但主张解除方应提前X个月通知对方。
协议解除后,甲方应对乙方办理注册变更手续提供便利条件,不得无故刁难。
本协议壹式贰份,双方各持壹份,具同等效力,签字生效。
甲乙双方经友好协商,就乙方承建甲方工程等有关事宜,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,达成如下协议:
工程范围和内容:工程的土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、消防工程等工程。
(1)甲方应当按照合同约定,及时向乙方支付工程款项,并协助乙方办理相关手续。
(2)甲方应当对乙方的施工工作进行监督和指导,并及时提出意见和建议。
(3)甲方应当保证乙方在施工期间的水、电、路等公共设施的畅通。
(4)甲方应当按照合同约定,及时组织验收工作。
(1)乙方应当按照合同约定,按时完成施工任务,确保工程质量符合要求。
(2)乙方应当对施工安全负责,并采取必要的安全措施,确保施工安全。
(3)乙方应当遵守国家和地方的相关法律法规,不得违法违规施工。
(4)乙方应当及时向甲方提出验收申请,并配合甲方完成验收工作。
工程质量应当符合国家相关标准,符合甲乙双方的约定。
工程验收应当按照国家相关规定和标准进行,由甲方组织验收委员会进行验收。验收合格的工程,由验收委员会出具验收合格证书。验收不合格的工程,乙方应当负责返工或整改,并承担相应的费用。
如甲乙双方一方未能按照合同约定履行自己的义务,应当承担违约责任。违约责任按照《中华人民共和国合同法》的规定进行处理。
如发生争议或纠纷,双方应当首先协商解决;协商不成的,可以向有关部门申请调解或仲裁。仲裁不成的,可以向人民法院提起诉讼。
如因乙方施工质量问题导致验收不合格或使用中出现严重质量问题,乙方应当承担返工或整改的费用。如因甲方原因导致验收不合格或使用中出现严重质量问题,甲方应当承担返工或整改的费用。其他事项本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收合格并结清工程款止。如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同的订立、解释、效力和争议解决等事宜均适用中华人民共和国的法律、法规和规章。任何一方均不得违反本合同的约定。如有违反本合同的行为或行为造成损失的,由违约方承担违约责任并赔偿损失。如有争议或纠纷,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向当地人民法院提起诉讼。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收合格并结清工程款止。如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同的订立、解释、效力和争议解决等事宜均适用中华人民共和国的法律、法规和规章。任何一方均不得违反本合同的约定。如有违反本合同的行为或行为造成损失的,由违约方承担违约责任并赔偿损失。如有争议或纠纷,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向当地人民法院提起诉讼。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,保证工程顺利进行,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商,达成以下协议:
承包范围:脚手架材料的供应、搭设、拆除、运输及基础制作。
工期:自合同签订之日起计算,共计个月。如因甲方原因导致工期延误,则工期顺延。
合同价款:本工程脚手架施工合同价款为人民币(以下简称“元”)元/平方米,共计元。
(1)合同签订后日内,甲方向乙方支付合同价款的%作为预付款,即人民币元。
(2)乙方材料全部到场并经甲方验收合格后,甲方向乙方支付合同价款的%作为进度款,即人民币元。
(3)脚手架搭设完成并经甲方验收合格后,甲方向乙方支付合同价款的%作为验收款,即人民币元。
(4)余款合同价款的%作为质保金,自工程竣工验收合格之日起满一年后无质量问题一次性付清,即人民币元。
(1)提供施工图纸和相关技术资料,协助乙方进行施工前的准备工作。
(3)因甲方原因导致工期延误,应承担相应的责任。
(1)按照施工图纸和合同约定进行施工,确保施工质量和安全。
(2)及时向甲方提供施工进度报告和相关资料。
(3)因乙方原因导致工期延误,应承担相应的责任。
违约责任:任何一方未履行本合同约定的义务,应承担相应的违约责任。具体违约责任如下:
(1)如甲方未按照约定支付合同价款,应按照每逾期一天支付未付金额的千分之三的标准向乙方支付违约金。
(2)如乙方未按照约定进行施工,导致工期延误或质量不符合要求,应按照每逾期一天支付合同价款的千分之三的标准向甲方支付违约金。
争议解决:本合同的履行过程中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。标题:建筑工程脚手架施工合同
本合同是在甲乙双方自愿、公平、诚实信用的基础上,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,就甲方承担乙方建筑工程脚手架施工业务而达成的一致协议。
工程名称:_________________________
工程地点:_________________________
施工内容:_________________________
施工范围:_________________________
工程规模:_________________________
工程周期:_________________________
a.按照合同规定的时间和质量要求完成脚手架施工任务;
a.按照合同规定的时间和质量要求完成脚手架施工任务;
d.对施工质量负责,并承担因质量问题引起的责任。
a.合同价款为人民币________元(大写:________________元整);
b.合同签订后,甲方支付乙方合同价款的50%作为预付款;
c.工程完工并验收合格后,甲方支付乙方合同价款的45%;
d.余款5%作为质保金,自工程完工之日起一年内无质量问题,一次性付清。
a.如因甲方原因导致工程不能按时完成,由甲方承担违约责任;
b.如因乙方原因导致工程不能按时完成,由乙方承担违约责任;
c.如因不可抗力因素导致工程不能按时完成,由双方协商解决。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可以向当地人民法院提起诉讼。
c.本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。
随着现代建筑技术的不断发展,建筑幕墙作为一种独特的建筑形式,广泛应用于各类建筑项目中。为了明确建筑幕墙工程施工过程中的权利与义务,保障各方的利益,本文将详细阐述建筑幕墙工程施工合同的要点。
建筑幕墙工程施工合同是指业主与承包商之间就建筑幕墙的施工、安装、调试等方面达成的协议。合同应明确以下内容:
工程范围:包括工程地点、建筑规模、幕墙类型及面积等。
施工周期:包括施工准备、安装调试、试运行等阶段。
质量要求:包括施工标准、质量检查与验收标准等。
合同价格:包括工程总价、付款方式、结算方式等。
权利与义务:包括业主提供图纸、技术资料、协调现场等义务,以及承包商提供施工方案、保证施工质量等义务。
安全责任:明确施工过程中的安全责任,确保工人及周边人员安全。
争议解决方式:约定合同争议解决的方式,如协商、仲裁或诉讼等。
严格执行合同条款:各方应认真履行合同条款,确保施工过程的顺利进行。
及时沟通协调:业主与承包商应保持及时沟通,协调解决施工过程中出现的问题。
严格把控质量关:承包商应严格把控施工质量,确保幕墙工程符合设计及施工标准。
保证施工现场安全:承包商应采取必要的安全措施,确保施工现场安全有序。
合理索赔与反索赔:如发生合同外损失或质量不合格等情况,各方应根据合同约定进行合理索赔与反索赔。
建筑幕墙工程施工合同作为保障业主与承包商权益的重要文件,应在签订时认真审查、慎重考虑。在施工过程中,各方应严格按照合同执行,确保工程顺利进行。同时,对于出现的争议或问题,应根据合同约定采取合适的解决方式,维护各方的合法权益。通过本文对建筑幕墙工程施工合同的介绍,希望能对相关从业者在签订合同时提供一定的参考和帮助。标题:建筑幕墙工程施工合同
随着现代建筑技术的不断发展,建筑幕墙作为一种先进的建筑外围护结构,在建筑工程中得到了广泛应用。为了明确建筑幕墙工程的施工责任和权益保障,本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,由以下双方签订:
(3)工程范围:建筑幕墙的设计、制造、安装及售后服务等。
(2)支付方式:甲方应在合同签订后支付乙方合同价款的50%作为预付款;工程进度达到50%时支付合同价款的30%;工程竣工验收合格后支付合同价款的15%;余款5%作为质量保证金,在工程竣工验收合格后一年内支付。
(1)质量标准:符合国家相关标准及规范要求。
(2)质量保证:乙方应保证所提供的材料和设备符合国家相关标准及规范要求,并对因质量问题引起的返工、维修等承担全部责任。
(1)乙方应遵守国家和地方的安全生产法规和规定,采取必要的安全措施,保证施工现场安全。
(2)乙方应遵守国家和地方的环境保护法规和规定,采取必要的环保措施,防止施工对环境造成不良影响。
(1)如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
(2)如因质量问题引起的违约,乙方应承担全部责任;如因工程延期引起的违约,双方应协商解决。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利义务,经过双方友好协商,现达成以下条款:
经共同协商甲方同意向乙方购置建筑涂料施工工程,总造价为人民币xxx元整(xxx元),以实际施工面积为准。
涂料施工完毕验收合格后付至全款的95%,余款5%在涂膜工程完工验收合格后半年内无质量问题一次性付清。
根据甲方要求,乙方承诺年月日前完成该项工程,如因不可抗拒因素影响工期,应由甲乙双方协商解决。
甲方提供基层面及施工用水电,并提供住宿及仓库。协调乙方与土建施工方面的关系,以确保施工进度。对施工人员进行技术交底,保证乙方按照图纸和国家的施工规范进行施工,以确保工程质量和施工进度。免费提供乙方施工用水、电及住宿。按合同规定支付乙方款项。对乙方施工质量进行监督检查,如发现质量问题,有权要求乙方返工或采取其他补救措施,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
乙方自备涂料所需的各种材料、工具、机具等,保证提供的涂料质量(包括材料检验报告)符合国家的有关技术规范要求及相关环保规定。对工程质量负责,确保验收合格。如因涂料质量问题而延误工期或影响质量,其损失由乙方承担。施工过程中应遵守甲方厂规厂纪,服从甲方管理人员的指挥和调度。负责保护好成品及半成品,出现损坏负责修复。按合同规定保质保量完成施工任务,并承担自身原因造成的损失和罚款。负责进行工程的保修工作。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方负担。
甲方如不按合同约定时间向乙方支付款项,应向乙方支付违约金,每延误一天向乙方支付总价款5‰的违约金。乙方如不按合同要求进行施工,应向甲方支付违约金,每延误一天向甲方支付总价款5‰的违约金;其他违约按《合同法》规定执行。本合同一式两份甲乙双方各执一份自签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜双方另行商定解决或签订补充协议(补充协议与本合同具有同等法律效力),本合同一式两份甲乙双方各执一份自签字盖章之日起生效。本合同一式两份甲乙双方各执一份自签字盖章之日起生效。
甲方(公章):xxxx乙方(公章):xxxx法定代表人(签字):xxxx
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 门诊纠纷应急预案演练
- 甘肃省-2023年-社区网格员-下半年笔试真题卷
- 2021年10月广西南宁经济技术开发区劳务派遣人员公开招聘工作人员简章(绩效考核和督查局)冲刺题(一)
- 胆汁淤积性肝病治疗专家解读
- 2024年猫的观察日记300字
- 经济学读后感
- 肺结核病报告与管理培训
- 1癌痛规范化治疗之观念更新202410
- 船舶消防安全管理手册
- 船舶制造企业水暖设施维修协议
- 冷库工程施工质量保证体系及质量保证措施
- 电机常用公差配合
- 幕墙使用、保养、维修说明书
- GB∕T 33014.2-2016 道路车辆 电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分:电波暗室法
- 数码插画课件新版]
- 八年级数学上册期中考试试卷分析
- 毽球校本课程开发纲要
- 飞机试飞测试的现状与对策
- 图案—国外现代图案ppt课件
- 高中数学 第二章 空间向量与立体几何 2.3.3 空间向量运算的坐标表示课件2 北师大版选修2-1
- 第二节-土地资源PPT课件
评论
0/150
提交评论