下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
建设工程施工承包合同(模板)建设工程施工承包合同(模板)一、合同的目的和范围本合同旨在明确建设工程施工承包双方的权利和义务，规范施工过程，确保工程质量和工期的达到约定标准。本合同适用于建设工程施工承包过程中，承包商与业主之间的合作关系。二、合同的签约方1.业主：名称/单位：地质：联系人：方式：2.承包商：名称/单位：地质：联系人：方式：三、合同的主要内容1.工程概况业主委托承包商进行以下工程的施工：-工程名称：-工程地质：-工程规模：-工程期限：2.工程价款业主将支付给承包商的工程总价款为：[具体金额]。工程价款的支付方式如下：-预付款：[具体金额]，在双方签订合支付；-进度款：按照施工进度，承包商可向业主申请支付相应款项；-竣工结算款：在竣工验收合格后，业主将支付给承包商尚未支付的工程余款。3.施工期限本工程预计开始日期为：[具体日期]，预计竣工日期为：[具体日期]。承包商必须严格按照合同约定的工期完成施工任务，如因不可抗力或业主原因导致工期延误，承包商应及时通知业主并协商解决方案。4.工程质量与安全承包商应确保施工过程中的工程质量达到国家标准和行业规范的要求，并按照相关法律法规进行安全生产。承包商应配置足够的专业技术人员和施工人员，并按照合同约定的质量要求进行施工，确保工程质量合格。5.变更和索赔若由于设计变更、施工条件改变或其他原因导致工程范围、工程量、施工方案等发生变化，双方应协商并签订变更协议。如其中一方因变更而产生经济损失，可提出索赔要求，另一方应按照合同约定进行协商解决。6.违约责任任何一方违反合同约定，造成对方经济损失的，应承担相应的违约责任。如有重大违约行为，对方有权解除合同并追究违约方的法律责任。四、其他条款1.保密条款双方应对合同中的商业秘密、技术资料及其他涉密信息进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。2.争议解决本合同的履行、解释及纠纷解决，应依法进行。如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交至所在地人民法院进行诉讼解决。3.合同变更和解释本合同的任何变更和修改，双方应通过书面协议进行。本合同的解释权归双方共同所有
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论