建设工程施工合同GF20170201_第1页
建设工程施工合同GF20170201_第2页
建设工程施工合同GF20170201_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同GF20170201建设工程施工合同GF201702011.引言本合同是由甲方（建设工程委托方）和乙方（建设工程承包方）双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同法》和相关法律法规，就委托乙方承包甲方工程项目进行合作而达成的协议。2.合同目的与范围2.1合同目的：本合同的目的是明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保证工程的顺利进行，确保工程质量满足合同和标准要求。2.2合同范围：本合同适用于双方就建设工程的施工过程中所涉及的各项事项进行约定和规范。3.合同条款3.1工程项目：本合同所涉及的工程项目为（工程项目名称），具体包括工程的地点、规模、内容和工期等。3.2合同总价款：本合同约定的合同总价款为人民币元，双方约定按照工程达到一定进度或完成工程阶段时支付相应的工程款项。3.3工期：本合同约定的工程工期为X（工程开始日期）到X（工程预计竣工日期），双方约定如因不可抗力等原因导致工期延误，应协商解决并按照法律规定处理。3.4工程质量：乙方承诺按照国家有关法律法规和本合同约定，按照合理的标准和规范进行施工，确保工程质量符合相关要求。3.5付款方式：双方约定按照工程的进度，甲方应按时支付相应的工程款项给乙方，具体支付方式和条件详见附件1。4.合同变更与解除4.1合同变更：如在施工期间需要进行合同变更，双方应通过书面形式协商达成一致意见，并签订补充协议。变更事项包括但不限于工程的规模、工期、工程款项等。4.2合同解除：若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同的一方应及时通知对方，并协商解决。如协商无法达成一致意见，依法解除合同，并按照法律规定处理。5.违约责任5.1乙方如未按照合同约定按时履行义务，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，并采取其他合法手段进行维权。5.2甲方如未按照合同约定按时支付工程款项，乙方有权要求甲方支付相应的滞纳金，并采取其他合法手段进行维权。6.保密条款双方在履行合同过程中涉及的技术、商业秘密以及其他涉密信息，均应予以保密，未经对方同意，不得向第三方透露或使用。7.法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律法规，双方如发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以提请有管辖权的人民法院进行诉讼。8.其他事项8.1本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并结清款项之日止。8.3本合同的附件、补充协议与本合同具有同等效力。以上为甲乙双方在建设工程施工合同GF20170201中约定的主要内容，双方应本

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论