建筑装饰工程施工合同乙种本新

建筑装饰工程施工合同乙种本新本合同由甲乙双方自愿达成，甲方（承包方）拥有建筑装饰施工承包资质，乙方（建设方）是建筑装饰工程建设单位或工程总承包单位的授权代表，通过友好协商，就乙方为甲方承包建筑装饰工程事项订立本合同。一、工程内容根据工程设计图纸、技术规范和合同规定的内容，甲方负责建筑装饰工程施工。工程主要包括：安装屋面板。安装门窗。安装洁具。安装墙面、地面装饰。安装装饰吊顶。工程项目分部分项、计划工期，详见合同附件。二、工程质量、工程验收甲方在施工过程中，应注意工程质量，按国家、行业标准及规范，严格按照设计要求进行施工，并负责确保施工质量达到验收标准。工程竣工后，经甲方自检、乙方现场检查，工程质量满足设计要求、技术规范及验收标准后，方可移交乙方验收。工程竣工验收，应在合同规定时间内，按国家质量验收标准进行验收，验收合格后，按工程量实行结算，验收不合格的，甲方应负责整改至合同约定要求后方可重新验收。三、工程价款及支付工程总造价为：XXXXX元人民币，其中材料及劳务费XXXXX元，包括现金XXX元，银行转账XXX元。费用支付方式：乙方应在甲方竣工验收合格后的第15天内，一次性支付全部建筑装饰工程价款，付款方式：验收合格的预付款、中期结算款和工程竣工结算款，分别为工程总造价的20%、30%、50%。所有的付款都应通过转账方式进行，只要不缺乏技术、材料、设备的支持，甲方在国家、行业规定的时间内完工，对支付费用有质量保证。四、保证金及保险为确保本合同的履行，乙方应向甲方支付工程总造价的5%作为保证金，在验收合格并清理工程后10个自然日内，甲方应归还乙方保证金。工程施工期间，甲方应按国家有关政策和规定，向乙方购买建设工程施工一切险和人身意外伤害险，保费应由甲方负担。五、安全保障甲方应遵守国家、省、市建筑、安全施工规范，采取一切必要的措施，确保工地、施工场所和周围环境安全卫生，防止人身伤害和财产损失的发生。甲方应设立安全管理机构，着重对危险点和关键部位实行严格的巡视、监控和保护，配备必要的消防、医疗、救援、抢修设备。双方认真履行安全生产各项规定，遵守劳动法规，向工人普及安全生产和劳动纪律，维护劳动者的权利，切实落实企业职工安全保健和劳动保险工作。六、违约责任甲方在履行本合同过程中出现以下违约行为，乙方可按如下方式解除合同：施工过程中不符合合同约定的质量要求，又未改正的。违反合同约定的工程质量标准，致使完成后的工程无法达到验收标准的。不按合同期限完成工程，乙方提出催交后，仍有未完成部分的。施工过程中发现安全生产事故，事故达到一定程度，致使工程不能完成的。除有不可抗力原因外，若履约一方造成不利影响，应承担因此造成的损失和违约责任，包括赔偿合同价款20%的违约金。七、合同期限及效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工，验收合格后乙方签字方可终止。如有需要延长竣工时间，应按双方约定的工期及时间计算，需双方协商一致且签署书面延期协议。本合同经甲、乙双方代表签字、盖章生效，具有合同法律效力，其附件和协议构成本合同的完整组成部分。八、纠纷处理本合同在履行过程中，若发生争议，甲、乙双方应协商解决。协商不成时，双方可向所属仲裁机构申请仲裁，或者诉至人民法院解决。本合同的解释和附加条款，应根据相关法律法规进行义务履行，如有纠议，应以人民法院的法律意见为准。九、附则本合同由甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同如需修改或补充协议，应由甲、乙双方协商，达成一致意见，并在合同附件中书面明