郑桥防水招标文件

曙光村城中村改造项目地下室防水工程招标文献招标单位：武汉路泽房地产开发有限公司月日地下室防水工程招标文献一、综合阐明：招标单位：武汉路泽房地产开发有限公司项目名称：曙光村城中村改造项目招标内容：曙光城中村改造项目地下室防水工程施工招标方式：邀请招标二、招标规定1、投标的施工单位要出具专业承包资质证明、公司法人营业执照、产品合格证等。2、须含有有效的施工公司安全生产许可证。3、投标申请人和拟派项目经理业绩均需含有下列规定：近三年（1月至今）含有最少两个已竣工且单项合同金额50万元及以上的类似工程（防水工程）业绩【以施工合同及对应的竣工验收证明（或业主出具的已竣工证明）文献为准】，项目经理含有有关专业且经注册的二级及以上建造师证。4、拟投的防水材料的制造厂家应含有对应的防水材料生产资格及质量管理体系，产品需含有有关检测部门出具的检测报告。5、投标时提交的多个材料样品甲方封存于施工现场6、中标单位必须承诺按合同的商定，保质保量按期完毕施工任务。三、投标须知（一）投标文献的形式和内容投标书分为技术标书和商务标书两部分。1、技术标书的重要内容编制完善的施工组织设计及与总包管理单位的配合协调规定和方法。2、商务标书的编制规定1）公司介绍；2）报价表：3）服务承诺；4）公司生产能力、销售业绩、获奖状况；5）投标人认为有必要的其它资料。四、地下室防水工程合同重要条款买方：武汉路泽房地产开发有限公司(下列简称甲方)卖方：(下列简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，买、卖双方经协商一致，订立本合同，以资共同恪守。一、工程概况1、工程名称：曙光城中村改造工程2、工程地点：曙光村3、承包方式：包工包料、包验收、包造价、包工期、包质量、包安全、包因质量问题引发的维修和返工、成品保护等4、承包范畴：曙光城中村改造项目地下室防水工程施工，具体规定见甲方设计图纸及招标文献。二、合同工期：地下室防水工程年月日进场施工，根据工程施工的特殊性，乙方需根据甲方施工计划表实施，在土建工程施工过程中乙方应随土建进度随时无条件进行配合，对其没有及时掌握土建进度而造成进度的影响由乙方承当责任，甲方不承当乙方的误工损失，乙方必须在甲方规定的时间内完毕施工任务，确保工程顺利验收。三、质量目的优良。四、工程量、工程价款结算及付款办法：1、工程量暂定：m22、地下室防水工程综合单价按每平方米元包干，综合单价中涉及一切可能发生的费用，包含但并不限于：材料费、运输费、材料检测费、人工费、机械费、符合规范规定的多个检测及现场实体抽检、保护费、税金、管理费、市场风险等（含1%的配合费）。市场价格发生变化时，均不增加也不减少。3、工程总造价暂定大写人民币：小写：元4、工程价款结算：工程量按防水实际铺设面积计算。5、合同价款的支付办法：（1）、本工程无预付款。（2）、进度款支付：①、合同施工范畴内的全部防水工程，通过甲方、乙方、监理单位验收合格后付至合同暂定总价的60%；②、全部工程竣工验收合格后，通过有关检测并提供竣工资料，交付齐全、对的、有效、手续完备，结算完毕并经甲方、乙方确认结算总价后30日内付至结算总价款的95%；③、剩余5%作为质量保修金，自工程竣工验收合格之日起保修两年后退还。④、总包配合费（按合同总价的1%计取配合费）及现场施工用水电费、生活用水电费由乙方向总包方直接支付，乙方每次在规定甲方支付进度款时，必须出示当期水电费用交纳凭证，否则甲方有权延期向乙方支付该期工程进度款。五、质量规定1、乙方应确保防水工程达成优良原则，严格参考防水工程技术规范和现行有关原则及甲方规定施工，涂膜防水确保不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达成设计厚度等质量规定；卷材防水确保不空鼓、干净无起砂，与基层粘结牢固。2、具体做法规定为：地下室四周墙身及地下室顶板防水做法为：一层3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。3、乙方应在其施工组织设计中对其防水的施工工艺作具体阐明，特别是对该防水工程在后浇带、伸缩缝和阴阳角等处节点解决应明确其做法并附节点详图。六、检查1、乙方采购的材料规格、质量应符合国标、设计图纸和本合同规定，若不相符，甲方及委托的监理公司有权不予验收。由于材料设备质量问题造成的损失和产生的费用有乙方承当，工期不顺延。2、无论甲方或监理与否参加验收，当其提出对疑问部分进行重新检查的规定时，乙方应按规定进行剥露，并在检查后进行修复或覆盖。检查不合格，乙方承当发生的费用，工期不顺延，并承当不合格造成的责任；检查合格，甲方承当由此发生的经济支出，但工期不顺延。3、乙方必须实施样板先行的制度，在施工前选择有代表的部位做好样板，经甲方、监理验收合格后方可全方面施工。并以此样板为验收参考物。4、防水建筑材料防水性能应符合国家或有关行业原则。5、多个材料的技术等级、外观质量应符合设计图纸、甲方规定及国家现行行业原则优等品规定。6、防水工程在施工过程中应符合现行国标。乙方应使用训练有素的安装人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。7、防水施工前应编制具体的施工组织设计和进度方案，并经甲方、监理单位同意。8、乙方在施工前必须全方面系统审核施工图纸，对图纸的错误、不详或疑问必须事先向招标人及监理单位提出，否则，由此引发的返工损失、工期损失等由投标人自行承当。并书面提出总包单位配合规定，全部材料必须通过甲方及监理再次确认后，方可进场施工。9、乙方防水工程施工前，应对总包单位提供的操作面的基层进行验收。如乙方认为总包提供的操作面的基层质量不符合防水工程操作规定，应及时向甲方或监理单位提出，得到指令后方可作业。如乙方未提出协调规定，视为默认基层质量符合规定。乙方在防水工程施工后，不得以基层质量不符合规定，回避质量责任。10、乙方应对本身产品进行必要和足够的保护，并及时以书面形式告知甲方和监理，谋求配合和监督。如因保护不当而造成的损坏，由乙方自行承当损失，甲方不支持乙方的任何索赔。11、因乙方因素造成返工时，应注意对第三方已竣工产品的保护，如造成第三方产品的损坏，乙方应予以赔偿，具体额度由双方和谐协商，协商不成时由甲方和监理拟定，乙方不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。该款项应在乙方当期进度款报批前由乙方支付给受损方，无支付凭据，甲方有权不进行乙方当期工程进度款审批程序、不向乙方支付当期工程进度款。若对甲方和监理的决定有异议的，可保存必要的原始统计，在竣工验收后通过正当途径解决。10、防水工程验收：乙方在合同商定的工作内容，并自检合格，经乙方复查承认，并在有关部门共同参加下完毕了实体功效检测，达成设计和规范规定，可向甲方申请工程验收。甲方按国家和行业现行规范原则、地方规定、工程验收程序组织验收。七、甲方责任1、提前提出施工计划，并将工作面整顿达成防水施工原则提交乙方施工。2、提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。3、甲方提供指定场地供乙方现场材料、工具设备寄存使用。4、对乙方施工过程进行协调和协助。5、提供施工所需水电，垂直运输确防水工程与总包进度同时。6、负责协调解决现场第三者对该工程正常安装工作所发生的干扰、抵触或阻挠。7、准时支付款项，以确保乙方准时按质按量完毕任务。八、乙方责任1、在确认含有施工条件的状况下，自进场之日起日内施工完毕。2、听候甲方告知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送检，检查合格后使用。3、恪守地方政府和有关部门对施工场地交通和噪音等有关管理规定。4、搞好施工现场管理工作，杜绝违章操作，对施工期间的安全负全责，如发生因安全问题引发的意外，甲方不负任何责任。5、服从甲方现场管理，搞好其它兄弟施工队伍的关系，有效地确保施工质量、施工安全和施工工期。6、信守合同，按甲方规定及时竣工和交付使用，及时交付有关施工资质和一切竣工技术资料。7、现场实量尺寸，现场监理、甲方现场代表签字承认。8、按计划规定有组织有次序的进场施工。9、严格按防水工程原则规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达成优良原则，并对工程保修两年。九、工期延误对下列因素造成工期推迟延误的，经甲方签字确认后，工期对应顺延：1、工程量变化。2、工程现场停电造成停工。3、人力不可抗拒之因素造成停工。4、非乙方因素的其它因素。十、违约责任①、工期：乙方非因第九条因素造成的工期延误，每逾期一天，须按工程承包总金额的5%向甲方支付违约金。若因甲方因素造成工期延误，但甲方不承当任何费用。②、产品质量：如乙方提供的产品经检查质量不合格的，乙方除应立刻调换成合格产品外，还应按不合格产品价款的10%]向甲方支付违约金。如因此造成工期延误的，乙方还应承当对应的责任。③、工程质量：如因乙方因素引发工程质量不合格（以甲方总包方、设计单位、监理单位等书面确认为准），乙方必须立刻整治，直至质量达成合格为止，同时向甲方支付与质量履约确保金等额的违约金。因此给甲方造成的其它损失的，乙方应据实赔偿。④、付款：如甲方无端延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾期未付款项的0.05%向乙方支付违约金。十一、解决纠纷的方式：双方发生纠纷,应协商解决,协商不成,提请买方所在地人民法院解决。十二、其它商定事项1、乙方必须确保本工程由其施工，不能有任何形式的挂靠或分包，否则一经发现，乙方应按本合同暂定总价款20%向甲方支付违约金，并且甲方有权立刻单方解除本合同，乙方还须向甲方赔偿由此造成的一切损失。2、工程质量：乙方实施的工程在每月甲方组织由监理公司参加的月度综合检查质量评定，必须达成国家规定的合格原则且达成合同规定。十三、合同生效及份数