2023工程安装合同

2023工程安装合同（通用26篇）

2023工程安装合同篇1甲方：乙方：地址：地址：甲乙双方为DZH4-1.25-AⅡ锅炉安装签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：DZH4-1.25-AⅡ锅炉安装2、工程地址：李家台大米厂3、工程内容：①DZL4-1.25-AⅡ锅炉本体仪表及管道、阀门的安装;②锅炉供水系统安装;③锅炉至分气缸安装;④锅炉烟道安装;⑤锅炉控制柜至设备间电气设备的安装。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责提供明确、可行的线路敷设路径、完备的施工场地、施工用电。2、甲方指定专人配合乙方的施工安装，负责协调处理工地现场有关问题，并提供施工现场专用仓库。3、甲方负责将锅炉主电源及接口接入锅炉房内。4、乙方应按合同规定的时间施工、完工、检验。5、乙方保证工程质量和工程进度。6、乙方严格按有关操作规范组织施工，确保施工安全。如出现安全问题，由乙方承担责任并赔偿损失。7、乙方所安装的内容必须符合国标GB50273-20xx的要求。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，根据现场具体情况进行安装。2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收1、工程完工后7日内，甲方应组织相关部门验收，并经张家界特种设备检验所检验合格后办理相关有效证件，视为工程合格。五、工程保修维护承诺：1、在工程验收合格后，所安装的工程实行一年保修。2、响应服务：在接到求助电话的2小时赶赴现场内答复甲方。3、因用户使用或管理不当或超过保修期的产品故障，乙方同样提供服务，有关材料成本费、工时费用由甲方承担。乙方如确认维修或更换零件时，应列出维修项目清单，维修费用，以书面形式通知甲方，经甲方签字许可后，乙方方可进行。六、合同金额本合同包干金额为：贰万贰仟元整(220xx.00元)本合同不包括锅炉卸车费用和职能部门收费。七、结算方式合同签订后，甲方预付工程款50%即壹万元整(10000.00元)。剩余款项经张家界特种设备检验所检验合格后，一次付清。八、人力不可抗拒事故如因战争、水灾、火灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有九、违约责任1、甲方不按合同第七条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。2、乙方没有按照规定时间完工，并交付使用，应承担每天千分之五的违约金。十、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交甲方所在地人民法院管辖。十一、合同生效及其它1、本合同正本(共3页)一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属于的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协调解决。甲方：乙方：地址：地址：年月日：2023工程安装合同篇2于________年____月____日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。1、安装工程名称：_________。2、工程地点：甲方_________港口。3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。4、完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。5、安装工程总价格：_________美元整。6、安装工程付款进度：第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。7、违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。8、增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。9、监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。10、工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。11、工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。12、工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好________年。13、附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。14、附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。附件包括：(1)图样;(2)估价单。15、合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。16、附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供及定期对_________保养服务________年，每_________个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________工程安装合同范本精选2023工程安装合同篇3发包商名称(甲方):承包商姓名(乙方):法定代表人：法定代表人：甲乙双方根据《浅水湾半岛》开发建设项目的工程设计施工图,甲方要求乙方按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标淮等有关建筑施工规定，双方在平等自愿、协商一致的基础上，同意签订安装工程及附属工程承包施工合同，共同遵守本合同所列条款。一.分项工程发、承包内容与形式：建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程;包工包料施工。二.工程量计算依据与方法：按照甲方提供的设计施工图、四川省建筑工程预算定额、结合峨眉山市材料信息价与招投标等有关文件，计算工程量及造价。三.建筑水、电、煤、弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程包工不包料施工发、承包按建筑面积每平方米单价：人民币元整。四.发承包期限：建筑物名称：自年月日至年月日。五.工作施工地点：《浅水湾半岛》开发建设项目区域内。六.工作内容要求：1.乙方同意在甲方安排的工作地点，并根据甲方提供的《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工图纸，按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标准等有关建筑施工规定，从事建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程承包施工。2.乙方应按照甲方主体结构与工程总体施工进度要求，按时按量完成预埋与安装施工任务，工程施工质量达到国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准。七.甲、乙双方权利与义务：1.甲方权利与义务住址:现居住地地址:居民身份证:居民身份证:⑴甲方应向乙方提供《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工平面图纸、材料运输道路、材料堆放场地、20平米内的库房与看护室及提供电力照明。⑵甲方有权检査乙方施工资质及施工人员上岗证。并对乙方进场材料有权按国标规范、标准进行全面检查与验收，发现非标与不合格材料应由乙方负责即时退场，所发生的费用由乙方承担。⑶乙方对各栋号建筑物水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工前，应编制施工组织设计或施工方按，上报甲方技术管理部门与工程监理，并经审核批准后开工。⑷乙方在各栋号建筑物进行水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工时，甲方有权对其施工过程进行施工质量、安全生产检查、监督，发现乙方在施工过程出现不符合设计内容要求、国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准，施工组织设计、方按等现象甲方有权制止，乙方应即时停工及拆除，所发生的费用由乙方承担。⑸甲方应协助乙方办理有关人员暂住、各级建设行政部门检查、办理相关证照等手续，所发生费用由乙方承担。⑹甲方应在每月28日前，完成对乙方上报月份施工进度工程量审核与批准，并在当月30日前预付80%进度款，其预留20%作为乙方履约保证金，待单栋建筑物竣工验收合格后，当月归还预留履约保证金中的15%，余下5%转为工程质保金按国家相关规定质保期限时间逐步归还。付款前乙方应出具相应的合法税务发票。⑺为了保证乙方人员稳定，甲方有权监督乙方对施工人员工资发放工作。⑻甲方不预付给乙方备料款。2.乙方权利和义务⑴乙方应严格遵守国家的法律、法规和社会公德，遵守甲方的各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方的利益。⑵乙方应提供真实有效的施工资质及进场上岗施工人员岗位证，交甲方审査。乙方应严格遵守国家和地方有关建筑安装工程施工质量、安全、操作规程等有关规范与条例。⑶乙方应根据所承包的施工项目，在进场开工前或施工过程，按照设计图纸、国标建筑工程施工规范、标准对全体人员进行全面施工技术交底与安全教育并签字存挡，严格按规定对施工人员上岗配全各种安全防护设备，并配备专职质检、安全员检查与监督，发现问题即时纠正与停工。⑷乙方在购买或租用材料及设备时应收取其有效合格证或检测报告，材料与设备进场时应通知甲方技术与监理部门査验，经甲方验收合格签章后卸车就位，否则即时退场，所发生费用由乙方承担。⑸乙方应按照甲方所安排的各栋施工进度及时完成各项承包内容施工任务，各分项工程施工应符合设计内容要求、国标施工规范要求，预埋工程项目及材料应及时上报甲方与监理，完成各项隐蔽验收签证手续后进行下一道工序施工。⑹乙方在施工过程遇到当地建设行政及其他部门对其承包内容中工程施工质量、安全、资料等内容进行检查、指导应主动给予配合并承担相关费用。⑺乙方场内材料水平与垂直运输其车辆与费用由乙方承担。⑻乙方应在每月25日前上报当月完成施工进度(进度表与计算书)与施工人员月工资发放表，并配合甲方审核人员校对完成施工进度，由甲方负责对乙方施工人员月工资发放后将余款拨付给乙方。⑼乙方材料、设备、工具进出场、运输、装卸、搭设与拆除全部由乙方负责。⑽乙方全体员工其办公、住宿、水、电、饮食等生活设施由乙方自行解决。⑾乙方进场施工人员必需持有上岗证、戴安全帽、穿劳保鞋、在离地面二米以上建筑物四邻一米处施工时需绑安全带。乙方人员发生工伤事故，由乙方负责处理，并承担相应的赔偿责任。六.乙方若无法按照甲方要求的进度和质量完成施工任务，甲方可以增加或者另行选择其它施工队伍继续施工，乙方表示理解和服从。七.其它条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力,双方签章立即生效双方共同遵守。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日2023工程安装合同篇4工程安装合同于_________年_________月_________日，_________(简称甲方)与_________(简称乙方)，签订安装_________的项目合同。1.安装工程名称：_________。2.工程地点：甲方_________港口。3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。5.安装工程总价格：_________美元整。6.安装工程付款进度：第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。11.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。附件包括：(1)图样;(2)估价单。15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方(盖章)：_______________乙方(盖章)：_______________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：___________________签订地点：___________________2023工程安装合同篇5发包人(甲方)：地址：承包人(乙方)：地址：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。经甲乙双方共同协商，甲方将______________项目的安装工程交由乙方进行施工，现就本工程的相关事宜达成如下一致意见，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程地点：2、承包方式：3、承包范围：4、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。(1)计划开工日期：________年____月____日，计划完工期限：________年____月____日，总工期：_______天。(2)甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。二、双方职责1、甲方职责(1)甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助，协调邻里关系，提供条件适格的场地。(2)甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。(3)甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。(4)甲方应在收到乙方的验收通知时，____日内组织人员进行验收。2、乙方的责任、权利与义务(1)乙方为本次工程的施工主体，有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。(2)乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告，乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。(3)乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业。(4)工程完工当天，乙方应向甲方发出验收通知。(5)乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。三、付款方式1、在合同签订时，甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。2、工程结束，完成验收时支付工程款的________%，剩余________%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。四、质量要求本工程的质量应满足国家以及行业的标准，若工程所在地有更严格的标准，则本合同适用更严的标准。若该工程，质量达不到要求，乙方应承担返工所有的费用，及承担迟延履行给甲方造成的损失。五、验收标准本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。六、工程量变更说明1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量，应与乙方协商;2、如乙方同意变更，双方应签订本合同的附件，调整服务价格和完工时间;3、若乙方不同意变更，则允许乙方提前通知甲方解除合同。七、违约责任在本合同的履行过程中，任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的，均应全部赔偿;若造成的损失不大，不影响合同的履行，则双方应继续履行合同，责任方要给守约方补偿工程款的_______%，共计_______元作为违约金。八、纠纷解决方式本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。九、附则1、本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕，本合同自行终止。2、经甲乙双方同意，本合同可提前终止。3、本合同一式_______份，双方各持_______份。具有同等法律效力。4、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：代表人：联系方式：工程所在地：签订时间：________年____月____日乙方：负责人：联系方式：工程所在地：签订时间：________年____月____日2023工程安装合同篇6于________年____月____日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。1.安装工程名称：_________。2.工程地点：甲方_________港口。3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。5.安装工程总价格：_________美元整。6.安装工程付款进度：第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。11.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好________年。13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。附件包括：（1）图样；（2）估价单。15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。16.附加条款：主机的保养乙方应在甲方验收后，提供及定期对_________保养服务________年，每_________个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：________年____月____日________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________附件cacfecfagaegeade_________，badbeee_________cad.（ee-afecaedaa）ad_________cad.（eeafecaedab）.1.aefaa:_________.2.cafaa:aa39;_________a.3.cefaa:aecfededagadaeeaaced.4.efce:eaaacdaeeccf_________aa，adabeceed，cdgeaf_________，_________daafeecef_________.5.acefaa:_________..d.6.aeefaa:fae:aaaaabffeeecefeacefaa，...d，ecacceeffec.ecdae:aaaaabffeeecefeacefaa，.e_________..d.，aececeefccaa.dae:aaaaabeecefeacefaa，...d.，dgeaafe.fae:aaaaabfecefeacefaa，...d.，aeeeeaeeaeaee.ffae:aaaaabeecefeacefaa，，..d.，ce-feaa.ae:aaaaabeecefedffeecefecefaa，...d.，afeeeceedabeeedafed.7.eafdefa:eeeabafaceeeegeaaababeedabe，abaaaeafcdefabaedefaadfeacefaaeda，...d，feacdafcdefa.8.ceaedeceaef:caeaaaaed，ceaedeceaeegcede，ecedgceaedeceaefaceabeeaaedaccdgeeadcdbeeeeae，debeceaed，eaeaeeaageeefecefaae.daafeceedfaafeae-aaedeeaebeabadedgaed-eadebaa，aaa，afeageceede，afeacceedaeaabadedaeeceecfedab.9.efge:eeeeaedbaaade-eeaeaaeeaeeege39;adgec.abaefcecac-cdaceccgebaa39;eeeeeae.10.age:daafabefeabedeebfab，abcaeadcafaaeceffed，aeaaeadeeaabeeeebeaeddedcedfeadae.11.cdf:eceedadeaea，，adeeaeabedeecdfabafececeeadbefeceaddeefe.eeeeffceaee，ababefebefadaagefedeecdfab.caeffceaee，abageafdaageaccdgeacacdadggeaeecedceaddaefecefcdaageaafcecgadae.daadecdecee，cacabeeaedaccdgace10eef.12.aaf.abaaaeedcdfe_________eaafeedaefecegebaa.ee，ababeabeacfgdefebaa.13.eea:ababeedebefaa39;eeeeeeddeeeggecefabdgegefcc.ee，cebaeaafecaeddeeeggecefaafeccacacedaa.14.aace:aaceabeceaegaafcacadabeaeffeceaae.aacecde:（1）dag，（2）aeaefc.15.fafcac:ecacabedcaeebeedeaaebeaeeef.eacfeaeaaeecefecacfecd.16.aa:aeacefaege.abadefeeedcaeaceecefeaegef_________f_________eaafeeecegfebaaadedaeaceeeee_________fefgaeace.cacabeeeecedbeaeafedaadeafabee.aa:_________ab:_________b:_________b:_________ae:_________ae:_________dae:_________dae:_________返2023工程安装合同篇7发包商名称(甲方):承包商姓名(乙方):法定代表人：法定代表人：甲乙双方根据《浅水湾半岛》开发建设项目的工程设计施工图,甲方要求乙方按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标淮等有关建筑施工规定，双方在平等自愿、协商一致的基础上，同意签订安装工程及附属工程承包施工合同，共同遵守本合同所列条款。一.分项工程发、承包内容与形式：建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程;包工包料施工。二.工程量计算依据与方法：按照甲方提供的设计施工图、四川省建筑工程预算定额、结合峨眉山市材料信息价与招投标等有关文件，计算工程量及造价。三.建筑水、电、煤、弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程包工不包料施工发、承包按建筑面积每平方米单价：人民币元整。四.发承包期限：建筑物名称：自年月日至年月日。五.工作施工地点：《浅水湾半岛》开发建设项目区域内。六.工作内容要求：1.乙方同意在甲方安排的工作地点，并根据甲方提供的《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工图纸，按国标、省标及当地建设行政与技术管理部门法律、规范、标准等有关建筑施工规定，从事建筑水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程承包施工。2.乙方应按照甲方主体结构与工程总体施工进度要求，按时按量完成预埋与安装施工任务，工程施工质量达到国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准。七.甲、乙双方权利与义务：1.甲方权利与义务住址:现居住地地址:居民身份证:居民身份证:⑴甲方应向乙方提供《浅水湾半岛》开发建设项目内各栋建筑物施工平面图纸、材料运输道路、材料堆放场地、20平米内的库房与看护室及提供电力照明。⑵甲方有权检査乙方施工资质及施工人员上岗证。并对乙方进场材料有权按国标规范、标准进行全面检查与验收，发现非标与不合格材料应由乙方负责即时退场，所发生的费用由乙方承担。⑶乙方对各栋号建筑物水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工前，应编制施工组织设计或施工方按，上报甲方技术管理部门与工程监理，并经审核批准后开工。⑷乙方在各栋号建筑物进行水、电、煤、强弱电、消防、电信、通讯等安装工程及附属工程进行施工时，甲方有权对其施工过程进行施工质量、安全生产检查、监督，发现乙方在施工过程出现不符合设计内容要求、国家施工规范、质量验评标准与安全规范标准，施工组织设计、方按等现象甲方有权制止，乙方应即时停工及拆除，所发生的费用由乙方承担。⑸甲方应协助乙方办理有关人员暂住、各级建设行政部门检查、办理相关证照等手续，所发生费用由乙方承担。⑹甲方应在每月28日前，完成对乙方上报月份施工进度工程量审核与批准，并在当月30日前预付80%进度款，其预留20%作为乙方履约保证金，待单栋建筑物竣工验收合格后，当月归还预留履约保证金中的15%，余下5%转为工程质保金按国家相关规定质保期限时间逐步归还。付款前乙方应出具相应的合法税务发票。⑺为了保证乙方人员稳定，甲方有权监督乙方对施工人员工资发放工作。⑻甲方不预付给乙方备料款。2.乙方权利和义务⑴乙方应严格遵守国家的法律、法规和社会公德，遵守甲方的各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方的利益。⑵乙方应提供真实有效的施工资质及进场上岗施工人员岗位证，交甲方审査。乙方应严格遵守国家和地方有关建筑安装工程施工质量、安全、操作规程等有关规范与条例。⑶乙方应根据所承包的施工项目，在进场开工前或施工过程，按照设计图纸、国标建筑工程施工规范、标准对全体人员进行全面施工技术交底与安全教育并签字存挡，严格按规定对施工人员上岗配全各种安全防护设备，并配备专职质检、安全员检查与监督，发现问题即时纠正与停工。⑷乙方在购买或租用材料及设备时应收取其有效合格证或检测报告，材料与设备进场时应通知甲方技术与监理部门査验，经甲方验收合格签章后卸车就位，否则即时退场，所发生费用由乙方承担。⑸乙方应按照甲方所安排的各栋施工进度及时完成各项承包内容施工任务，各分项工程施工应符合设计内容要求、国标施工规范要求，预埋工程项目及材料应及时上报甲方与监理，完成各项隐蔽验收签证手续后进行下一道工序施工。⑹乙方在施工过程遇到当地建设行政及其他部门对其承包内容中工程施工质量、安全、资料等内容进行检查、指导应主动给予配合并承担相关费用。⑺乙方场内材料水平与垂直运输其车辆与费用由乙方承担。⑻乙方应在每月25日前上报当月完成施工进度(进度表与计算书)与施工人员月工资发放表，并配合甲方审核人员校对完成施工进度，由甲方负责对乙方施工人员月工资发放后将余款拨付给乙方。⑼乙方材料、设备、工具进出场、运输、装卸、搭设与拆除全部由乙方负责。⑽乙方全体员工其办公、住宿、水、电、饮食等生活设施由乙方自行解决。⑾乙方进场施工人员必需持有上岗证、戴安全帽、穿劳保鞋、在离地面二米以上建筑物四邻一米处施工时需绑安全带。乙方人员发生工伤事故，由乙方负责处理，并承担相应的赔偿责任。六.乙方若无法按照甲方要求的进度和质量完成施工任务，甲方可以增加或者另行选择其它施工队伍继续施工，乙方表示理解和服从。七.其它条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力,双方签章立即生效双方共同遵守。甲方：乙方：代表：代表：年月日年月日2023工程安装合同篇8发包方：(简称“甲方”)承包方：(简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、和《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规和规范性文件的规定，结合本工程具体情况，经充分协商，双方自愿达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容、规格、用料、标准：第二条合同价款、结算及付款方式2.1工程按综合包干价，总价￥元整，大写：以上单价包括：人工费、材料费、机械费、运输费、施工设备进出厂费、管理费、利润、税金。不包括工商、建委市政管理的收费。2.2结算方式本工程实际总价的结算方式为按实际完成且验收合格的工程量(含有效的工程变更、签证)乘以合同综合包干单价为工程价款，确认结算总价。2.3付款方式如下：2.3.1签订合同后乙方施工人员到位、设备到场、主要材料进入场地，甲方向乙方支付合同价款的50%。2.3.2装饰工程完成验收合格且审计结算结束、竣工资料交付后付至结算价的95%。无任何质量问题后一个月内，将质量保修金无息支付给乙方。2.3.4乙方向甲方出具税务部门认可的正式工程款发票，甲方履行向乙方支付工程价款的义务。第三条工期3.1承包工程中全部工程的工期为日(节假日除外)，具体开工日期甲方书面通知，施工场所具备施工条件为准。3.2甲方认为乙方施工进度迟延可能导致无法在合同约定的完工日期前完成承包工程时(指施工实际进度落后于甲方确认的施工进度计划)，可向乙方发出以下指示且乙方不得索取额外费用：包括但不限于指示乙方增加人员、机械并加班工作，确保承包工程在本补充合同约定的竣工日期之前完工;乙方应在接到指示后修正施工进度计划并书面报送给甲方批准，甲方批准后乙方应按修正后的进度计划进行施工。第四条质量要求和评定标准本工程质量标准为优良。第五条安全生产乙方必须采取有关安全保护措施才能开展施工。并严格按投标文件中的施工方案组织施工。第六条工程质量保修工程质量保证期为一年，自工程实际竣工交付使用之日算起。质量保修标准执行《建筑工程质量管理条理》及相关法律法规的规定。在保修期间内，乙方应在接到修理通知之日24小时内派人修理。第七条双方责任甲方责任1.负责协调与业主方、设计、监理及各施工单位之间互相配合关系，负责督促乙方工程施工进度及质量要求;2.甲方承施工用水及用电的费用;22.留结算价的5%作为工程质量保修金。质量保修期届满一年甲方认为3.检查质量、进度、安全、文明施工情况，审批乙方的施工方案和技术措施，处理工程变更，检查乙方的材料、设备是否符合质量要求;4.派驻施工现场代表，对工程质量、工程进度等进行监督检查。乙方责任1.乙方履行本合同的行为，不会导致任何违反其与他人签署的合同、单方承诺、保证等。2.乙方已经取得签订并履行本合同所需的一切批准和授权，具有完全、充分地授权签署并履行本合同。3.乙方负责将施工用水、用电管线接至施工现场。按照甲方指定地方存放设备物品;4.必须服从甲方的统一管理。5.乙方应独立完成工程，未经甲方书面同意，不得以任何形式对工程进行转包或分包。6.遵守甲方有关制度，文明施工。7.承担施工过程中的全部安全责任。8.乙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防火，安全等多项管理，如发生费用问题由乙方自行承担。9.负责施工过程中的全部安全责任。对公共设施、原有建筑应明确责任严格保护;对施工人员应安全保护。如发生安全事故和纠纷，所有责任及费用自行负担。10.工程施工中应服从甲方对本工程内容的变更要求。按甲方要求保证工程质量和工期，确保工程验收合格。第八条竣工结算8.1工程在甲方、乙方双方共同验收合格后，按合同结算余额95%。8.2在施工过程中由于设计变更及非承包商原因而引起的工程量增减而引起的工程价款调整的项目，双方协商签订另行协议，按实际工程量为准。第九条不可抗力因不可抗力造成本合同不能履行或不能完全履行时，受不可抗力影响的一方应7个工作日内将情况通知其他双方，并在15天内提供不可抗力事故的详情和有效证明文件，由双方根据事故对履行合同的影响程度，协商决定是否解除本合同以及如何免除或部分免除责任。第十条争议处理双方若发生合同争议应协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。第十一条其他事项11.1本合同自双方签字并盖章之日起生效。11.2本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日2023工程安装合同篇9工程安装合同于_________年_________月_________日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。1.安装工程名称：_________。2.工程地点：甲方_________港口。3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。5.安装工程总价格：_________美元整。6.安装工程付款进度：第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。11.工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。12.工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好_________年。13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。附件包括：（1）图样；（2）估价单。15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年，每_________个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：___________________签订地点：___________________附件CONTRACTFORPROJECTINSTALLATIONThisContractforprojectofinstallingMainEngineismadeon_________，byandbetween_________CompanyLtd.（here-inaftercalledPartyA）and_________CompanyLtd.（hereinaftercalledPartyB）.1.Nameofinstallationwork：_________.2.Locationofinstallationwork：PartyA’’s_________inPortA.3.Scopeofinstallationwork：Asspecifiedinthedrawingsandstatementattached.4.Timelimitforcompletion：Theinstallationworkshallcordinatewiththeconstructionof_________inPartyA，andshallbecompleted，includingthetrialrunfor_________，within_________daysafterthecompletionof_________.5.Totalpriceofinstallationwork：_________U.S.Donly.6.Paymenttermsofinstallationwork：Firstinstallment：PartyAshallpaytoPartyBfifteenpercentofthetotalpriceforinstallationwork，i.e._________U.S.Donly，whenthiscontractcomesintoeffect.Secondinstallment：PartyAshallpaytoPartyBfifteenpercentofthetotalpriceforinstalatiornwork，i.e_________U.S.D.only，atthecommencementofconstructioninstallation.Thirdinstallment：PartyAshallpaytoPartyBtenpercentofthetotalpriceforinstallationwork，i.e._________U.S.D.only，duringtheinstallationofpipes.Fourthinstallment：PartyAshallpaytoPartyBfortypercentofthetotalpriceforinstallationwork，i.e._________U.S.D.only，atthetimewhenthemainequipmentarrivesatthesite.Fifthinstallment：PartyAshallpaytoPartyBtenpercentofthetotalpriceforinstallationwork，i，e._________U.S.D.only，uponcomple-tionoftheinstallationwork.Sixthinstallment：PartyAshallpaytoPartyBtenpercentofthedifferenceofthepriceforinstallationwork，i.e._________U.S.D.only，aftertheworkreceivedhasbeenprovedqualified.7.Penaltyfordefault：2023工程安装合同篇10发包单位(甲方)：__________________________________承包单位(乙方)：_________________根据<<中华人民共和国合同法>>、<<建筑安装工程承包合同条例>>以及有关法律规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、工程名称：__________________安装地点：__________________二、工程范围和内容：三、工程期限：四、承包方式：总承包/转包/分包五、工程总造价合计人民币___元正(不含税)。乙方安装人员进场前，甲方须预付工程款额的30%(即_____元正)，工程调试完毕，甲方必须在一个星期内验收，否则则视为自动验收合格，验收后甲方支付乙方工程费50%(即_____元正)工六、其他有关费用的支付及商定事项：七、工程自竣工验收开始使用时计___月为该工程保修期。在保八、甲方的责任：1、甲方必须办理正式工程和临时设施范围内的土地使用手续(如土地的征用和租用)，申请施工许可证或占用道路施工许可证。其他应在施工前予以准备或必需的手续，亦应由甲方负责办理。水、电费有甲方承担。2、3、在乙方施工期间，甲方应派人员对工程进度、质量进行监督和检查;在乙方施工安装过程中，甲方应协助乙方加强防火、防盗工作及安全施工，保证乙方施工人员的人身安全。4、工程竣工后，甲方应组织工程设计单位、施工单位联合对竣工后的工程按合同的规定期限进行验收。5、对安装施工期间出现的安装施工行为本身或由此引起的事件以外的争议进行处理，协助乙方履行第9条第5款的约定。九、乙方的责任：1、2、保证施工质量，在保修期内应无偿修理出现质量问题或甲方发现的不符合同约定的工程部分。3、乙方承包的本工程项目，非经甲方同意，不得随意分包或转包给第三方。乙方在安装过程中，如发现有关资料和设备不全时，应及时书面通知甲方处理。4、乙方负责施工工程中的防火，防盗工作，保证安全施工，施工工程中所发生的安全事故由乙方自行承担。十、工程竣工后，甲、乙双方应对工程按原设计标准与质量要求进行十一、在履行过程中，由于甲方变更设计或要求中止工程所导致的窝工、十二、因不可抗力或政府行为以及因在施工期间合理化建议未采纳而导十三、违约责任：甲、乙双方非因不可抗力或政府行为而违反本合同约定的各自责任的，应视为违约，违约的一方应向另一方支付违约金，如违约的行为造成工程延误或损失的，应当赔偿有关损失。甲方违反本合同第五条及第八条第1、第2、第3、第5、第6款约定而导致乙方施工延误或停工的，每天的违约金以总工程款的1%计算，按延误或停工的天数累计由甲方支付给乙方。乙方延误工期，每天的违约金以工程总额的1%计算，由乙方支付给甲方。十四、合同执行过程中，如发生纠纷，双方应及时协商解决。如协商不十五、本合同自签订之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，包括因本合同而增订的清单和附件。具同等法律效力。甲方(签名、盖章)乙方(签名、盖章)单位名称：单位名称：地址：地址：法定代理人：_______法定代理人：____________委托代理人：_______委托代理人：____________电话：_______电话：______开户银行：_______开户银行：______帐号：_______帐号：______2023工程安装合同篇11发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲、乙双方本着诚信合作、守法经营的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律法规的规定，双方经过充分协商，就乙方向甲方承包工程(以下简称“本工程”)事宜达成一致意见，特订立本合同，双方共同遵守。一、工程名称、安装地点、承包内容及工程范围：工程名称安装地点：承包内容：工程范围：二、工程期限：1、本工程总工期为60天，自甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起至双方进行工程验收签订《工程验收合格证明书》之日止。2、本工程的管线敷设施工日期为甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起内完成，设备安装由设备到达安装地点起内完成。三、工程承包方式：乙方以(总承包四、本工程总造价合计人民币元整，小写：￥。五、付款方式：签订本合同后2个工作日内，乙方安装人员进场施工前，甲方必须向乙方支付人民币元整，小写：￥)作为工程预付款，乙方收到甲方支付的工程预付款后个工作日内开始组织施工队伍进场;施工队伍进场后个工作日内甲方向乙方支付人民币元整，小写：￥)作为施工进度款;管线敷设施工完成后2个工作日内甲方向乙方支付人民币元整，小写：￥)作为施工进度款;设备安装完成后甲方一次性向乙方结清余下款项人民币元整，小写：￥)，所有款项结算完毕。六、工程验收方式及验收标准：本工程必须符合GB/T50312-20xx《建筑与建筑综合布线系统工程验收规范》标准进行施工，工程调试完毕，乙方交付甲方使用时，甲方采用甲乙双方同时在场系统通电运行的形式进行工程验收，以符合国家文化部标准《歌舞厅扩声系统声学特性指标与测量方法》标准/施工质量视为验收合格，并签订《验收合格证明书》。七、工程维护：本工程管线敷设施工开始至整项工程完工期间地线路安全维护由乙方负责。八、双方责任：1、甲方必须按时按期给乙方支付工程款，如因甲方单方面原因未按合同规定支付工程款，乙方有权将工期顺延。2、乙方应根据甲方提供的施工场地图纸、配套设备清单、技术资料、装修装饰资料及施工现场环境等，做好施工前准备。3、甲方应设立现场监理及技术支持人员，以监督乙方施工进度和施工质量，并对相关高技术性工作作出指导。4、乙方必须依照合同规定的期限对工程施工、竣工，并定期向甲方汇报施工情况和工程进度，甲、乙双方保持紧密的沟通和联系，保证工程如期完工。5、工期对乙方具有强制性，除因业主方及其他施工部门过失造成的客观因素直接影响到施工进度外，乙方不得借故怠误工期，否则甲方有权扣减工程款或要求停工，甲方追究乙方因工程延误所造成的一切损失。6、乙方在工程中使用的材料，包括金属桥架、各类线管、线材等必须符合国家规定及甲方提出的具体要求，否则甲方监理有权不予验收。7、施工过程中，乙方必须严格按照施工规范进行，甲方监理在施工过程中发现有违规行为乙方必须及时更正，对拒不更正的施工部分而造成的返工，乙方须承担经济责任，如造成工期延误的还须承担相关责任。8、保证施工质量，乙方在工程验收前应无偿修理出现的质量问题或甲方发现的不符合合同约定的工程部分。9、施工期间，甲方应派员对工程进度、施工质量进行监督和检查，如发现问题必须及时知会乙方并要求整改，保证工程进度和施工质量符合双方订立的指标。10、乙方承包的本工程项目，不得随意分包或转包给第三方，乙方在安装工程中，如发现有关资料和设备不全时，应及时书面通知甲方处理。11、乙方必须保证施工期间排污及噪音的控制，保证施工对周围环境的影响应符合有关环境保护法律、法规的规定。在施工的同时应保证施工安全，用电安全，并确保符合有关用电规定，保障施工人员的生命、健康以及毗邻施工现场居民的财产安全。12、工程竣工后，甲方在合同规定期限内应组织工程设计单位、施工单位联合对竣工的工程进行验收，验收合格，甲、乙双方及业主或业主委派的主管部门三方签订《验收合格证明书》。13、乙方必须对安装施工期间出现的安装施工行为本身或由此引起的事件以及争议进行处理。14、乙方应对施工人员做好安全施工的教育，对违规施工而造成的人身伤害由乙方自理。九、违约责任：甲、乙双方非因不可抗力或政府行为而违反本合同约定的各自责任，应视为违约。违约的一方应向另一方支付违约金，如违约的行为造成工程延误损失的，违约方应当赔偿有关损失。十、本合同签订后，甲、乙双方如因合同条款或履约过程中发生争议，双方应当友好协商解决，经协商未能解决的，任何一方可以向当地主管机关提出调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向当地人民法院提出起诉。十一、本合同如有未尽之事宜可由甲、乙双方协商解决或另行签订补充协议，补充协议作为本合同的组成部分，与本合同一并保存，均具同等法律效力。十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，《设备清单》、《施工图纸》、《施工许可证明书》、《验收合格证明书》、《工程系统测试报告》、《工程系统使用说明书》以及有关图表、资料、双方洽谈内容的记录都是据以安装和施工的技术资料，视为合同的组成部分与本合同一并装订，均具同等法律效力，自双方签名、盖章，乙方支付工程预付款起即时生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日2023工程安装合同篇12监控工程安装合同最新的格式甲方：______________乙方：______________依据《中华人民共和国民法典》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。第一条工程概况工程名称：______________工程地点：______________工程范围：监控系统方案书工程内容：监控设备购置、系统布线、设备安装和调试签约地点：第二条设备要求及设备清单设备清单详见本合同的附表1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。第三条工程款及支付方式本合同项下的工程款总额为￥元整，大写：人民币整。工程款支付方式为：1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的30%作为预付款，即￥元整，大写：人民币整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。2、乙方接甲方通知进场后，开始施工后的3天内甲方支付乙方总工程款的30%，即￥元整，大写：人民币整。3、乙方对工程安装调试完毕后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的40%，即￥元整。大写：人民币元整。第四条工程建设期限合同签订，预付款到位后，根据甲乙双方商定日期，最多不超过7天入场，整个施工工期为30天(年月日开工，年月日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试，并能正常投入使用)第五条安装调试要求1、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责在3个工作日内完成安装布局设计，在甲方对设计图纸确认后，方能开始设备安装、调试，要求便于使用和维护。2、甲方付清总工程款的60%后，应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后30日内将工程安装完毕，在安装完毕后7日内调试完毕。3、乙方施工过程中需保证以下起码标准：(1)所有摄像头视频设备能稳定运行;(2)所有线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况。第七条工程设备的验收1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方。2、甲乙双方在工程结束后，将根据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算。第八条技术支持及售后服务1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。第九条验收和移交1、系统调试开通3日内，由乙方通知甲方组织验收，并提供相关资料。甲2、如甲方在7天内没有进行验收的，则视为默认工程验收通过。第十条违约责任l、甲方的违约责任(1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失;(2)无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40%;(3)未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当按天偿付乙方总工程款的0.5%作为停工期间工人开销等损失。乙方有权解除合同。(4)超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日0.5%向乙方偿付违约金;(5)甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;(6)由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。2、乙方的违约责任(1)乙方的以下行为构成违约，应承担相应更换、重做、维修等义务外，直接影响甲方正常工作进展，或有其他严重违约情形的，甲方可单方解除合同，并不承担相应的赔付责任：a、提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;b、未按合同规定的期限交付工程;c、未按合同规定的要求交付工程。工程进度支付相应款项给乙方的，每逾期一天按照工程款总额的0.5%的滞纳金支付给乙方。(4)因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程巾的疏漏导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。第十二条责任免除1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方承担责任。2、发生不可抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。第十三条合同的变更和解除本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。第十四条施工期间出现乙方员工工伤事故，由乙方自行负责。施工期间出现如乙方损坏甲方财产，由乙方照价赔偿。第十五条合同生效与终止1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。2、本合同在设备保修、维护期限满之日终止。第十六条纠纷处理及其他1、本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。附件与本合同具有同等效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日2023工程安装合同篇13发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议：工程项目概况：项目名称：项目地点：一、工程项目承包范围：宅小区安装工程，按甲方提供的水施、电施、暖通、消防设计施工图纸范围内的相关项目(水、电、卫(不含洁具)、暖通、消防)(电缆、电箱、桥架由甲方提供)包工包料。具体施工项目详见后附甲方招标文件安装工程施工预算编制说明。二、工期要求：1、水电、消防工程进度必须无条件与土建及装饰进度同步进行，按甲方签署的开工日算起480日历天竣工，非甲方原因在土建及装饰工程验收之日起(即总体工程竣工)三十个工作日内(含水电、消防、暖通工程的调试工期)乙方负责按工程规范要求通过建委、消防等有关部门验收达到合格;2、乙方在收到完整施工图纸及会审纪要后五天内提交施工组织设计和施工进度计划;3、工期延误1、非甲方原因，合同工期不予顺延;○2、不可抗力的因素，造成工期延误，工期相应顺延。○三、工程质量及验收标准：1、工程质量标准为合格，乙方应保证本工程按规范要求通过各有关部门验收合格。若因乙方原因工程质量未达到合格标准，乙方必须无偿整改至合格，工期不顺延，费用由乙方承担;2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表人员检查检验，并为检查检验提供便利条件;3、隐蔽工程和中间验收：根据国家、省、市有关规定执行。本工程所选用设备和材料必须是经相关部门认可的合格产品，并符合国家有关标准，提交合格证、质量保证书等文件，严禁使用不合格的材料和设备，否则发生返工的费用及工期延误的责任由乙方承担;4、本工程保修期为二十四个月，以相关部门验收合格证书或文件签发之日起为准。在保修期内，本工程项目若出现设备故障问题，乙方应在业主申告之时起六小时内作出响应并派技术人员到现场处理，若乙方未能及时到场处理，业主有权请人代为修缮，费用按两倍计取由乙方承担，且乙方不得对维修费用金额提出任何异议。若甲方的原因造成的故障或损坏，则由乙方进行有偿修缮，相应的费用由甲方承担。四、定额计价范围及价款调整：1、本工程人工、材料价格不调整(若因国家政策、政府文件、法律、法规变化概不调整)，乙方保证中标价完全按甲方招标提供的设计施工图纸全部内容编算进行报价，若有漏项视同给予甲方优惠;2、按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500～20xx)计取;3、按《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-20xx)计取;4、按《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(20xx版)计取;5、按《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401～407-20xx)计取;6、按《福建建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-20xx)计取;7、按《福建省建筑安装工程费用定额》(20xx版)计取;8、按《福建省建筑