合同条款及格式

合同条款及格式第一部分合同协议书发包人（全称）：重庆市万州区高峰镇人民政府承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2018年农村移民后期扶持结余资金项目高峰镇群众文化活动中心工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2018年农村移民后期扶持结余资金项目高峰镇群众文化活动中心2.工程地点：万州区高峰镇高峰社区3.工程立项批准文号：万州发改审农〔2019〕30号4.资金来源：2018年万州区农村移民后期扶持结余资金5.工程内容：项目用地约3645.10平方米，包括场地平整、透水混凝土铺设、篮球场、羽毛球场建设、舞台、文化墙及绿化，配套建设花台、树池等工作内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：施工图及工程造价预算书包含的所有内容。（具体详见工程造价预算书）。二、合同工期计划开工日期：。计划竣工日期：。工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准标准。四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和

方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：

年

月

日

年

月

日第二部分通用合同条款通用合同条款直接引用中国建筑工业出版社出版的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”（第4页至第56页）第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：竞选公告、补充协议。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：详见设计施工图。1.1.3.9永久占地包括：详见设计施工图。1.1.3.10临时占地包括：详见设计施工图。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：发包人及其上级的有关文件及相关规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、重庆市及行业部门现行工程建设相关标准及规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：\；发包人提供国外标准、规范的份数：\；发包人提供国外标准、规范的名称：\。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。合同生效的条件：发承包双方法定代表人

或其委托代理人在中标工程所在地书面面签施工合同，承包人拟派项目经理全程参与，合同加盖

双方行政鲜章后生效，面签影像资料作为合同附件。承包人法定代表人亲笔签署《不转包挂靠违

法分包承诺书》作为合同附件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：订立书面合同后；发包人向承包人提供图纸的数量：2套；发包人向承包人提供图纸的内容：本施工项目完整的施工图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；承包人提供的文件的期限为：订立书面合同后5日内；承包人提供的文件的数量为：2套；承包人提供的文件的形式为：书面文件；发包人审批承包人文件的期限：收到后3日内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：公示期结束后进行图纸会审等工作。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在合同签订后5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人办公室；发包人指定的接收人为：现场代表。承包人接收文件的地点：\；承包人指定的接收人为：\。监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室；监理人指定的接收人为：现场监理。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人负责管理。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人提供的施工范围图为界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：满足工程施工需要的进场道路至施工场内所有的临时道路和交通设施、进出车辆的冲洗设施的修建、维护、养护和管理由承包人负责。相关费用由承包人承担。因发包人原因或发包人要求修建的便道费用另行协商解决。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：除发包人书面许可外仅限用于本工程，竣工结算完成后自行终止。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：全部由承包人负责。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：经相关部门的人员评判后再确定。允许调整合同价格的工程量偏差范围：\。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）确认承包人提出的顺延工期的签证；（2）对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；（3）设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；（4）工程竣工验收报告的确认；（5）工程预付款和进度款的初步审批；（6）处理和协调外部施工条件；（7）代表发包人行驶本合同约定的其他权利和义务。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3日内。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：公示期结束后发包人和承包人沟通、协调，各方尽最大努力协作并尽快落实好。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：\。发包人是否提供支付担保：\。发包人提供支付担保的形式：\。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按国家、地方及部门现行规范及规定执行，包括但不限于本合同所涵盖的竣工资料及项目当地政府要求的其他分项工程竣工资料的签字签章、收集、汇总等。承包人需要提交的竣工资料套数：3套。承包人提交的竣工资料的费用承担：本合同所涵盖的竣工资料相关费用由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后15天内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文件（不加密光盘）。（10）承包人应履行的其他义务：①应提供计划、报表的名称及完成时间：a.施工组织设计审批后一周内提供本工程施工进度总计划。b.每月25日报送当月工程进度完成报表，次月工程进度计划报表。c.进度报表提供份数和要求按监理单位的管理办法执行。②根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责安全保卫，杜绝安全事故的发生；施工场地清洁卫生的要求按建设主管部门的规定执行，施工场地、运输车辆和机具保持整洁，控制施工场地扬尘污染，达到“文明施工”和环保相关法律法规的要求，并承担相应的经济和法律责任。③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行相关法律法规要求，所需费用已含在中标价内。④已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，并承担相应的费用；保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；竣工验收后如需采取特殊的保护措施，经发包人书面同意后，由承包人组织实施，发包人按实承担费用。⑤承包人负责施工期内与有关市政、交通、供电、供水、供气、环保等相关单位的联系协调工作，其费用由承包人承担。⑥向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供临时办公用房（并同时提供监理办公用房），相关费用已含在中标价中。⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：遵守管线行业部门的管理规定，并按规定办理相关手续，相关费用已含在中标价中。施工期间，承包人未按规定程序办理手续或未按规定要求施工等，造成地下管线和邻近建筑物、构筑物损害或安全隐患，承包人应负责修复，并承担相应的经济和法律责任。⑧双方约定承包人应做的其他工作：如有，双方协商解决。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：； 身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：施工现场全面管理及项目经理规定的有关职责。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：出勤率须达到80%（出勤率计算方法：出勤率=实际出勤天数÷当月施工天数×100%，其中当月施工天数按招标人确定的实际有效施工天数进行统计）。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：应承担由此给发包人造成的经济和法律责任。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担2000元/天的违约金。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担3万元/人次的违约金。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担3万元/次的违约金并按发包人要求限期更换。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：公示期结束。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担1万元/次的违约金并按发包人要求限期更换。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须报发包人现场代表和监理批准。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担1万元/人次的违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担每人2000元/天的违约金。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：合同承包范围内的所有工程。主体结构、关键性工作的范围：\。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：\。其他关于分包的约定：\。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从接收场地到项目竣工验收并移交发包人为止。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：（1）承包人应在签订合同前，以现金、支票方式向发包人缴纳履约保证金，作为承包人履约的担保，履约保证金的金额为签约合同价的10%。（2）履约担保的有效期：履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。（3）履约担保的退还：履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后28天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：监理人按照与发包人签订的监理合同对工程质量、工程进度、工程投资进行控制，对工程安全进行管理和监督，工程设计变更、工程造价的变更及调整、隐蔽验收资料及竣工资料等与造价咨询人员和发包人现场代表一起签定。关于监理人的监理权限：以监理合同及相关规定为准。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）工程质量；（2）施工安全；（3）工程进度。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：\。

关于工程奖项的约定：\。

5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：24小时。监理人不能按时进行检查时，应提前8小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。6.1.4关于治安保卫的特别约定：现场治安管理机构或联防组织的组建由承包人负责。关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制由承包人负责。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照渝建发【2014】25号文、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)等相关规定执行。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人按相关要求编制。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：订立书面合同后5日内，向监理人提供施工组织设计2套。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后3日内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后3日内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：公示期结束后。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后3天内。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后3天内。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前5天。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：\。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天，处承包人违约金1000元/天。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过签约合同价的3%。

7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：出现后发包人和承包人再商定。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）按重庆市气象部门公布的50年一遇的最大降水(雪)量等资料确认；（2）\；（3）\。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：\。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：进场材料、设施设备质量应符合国家现行质量标准，符合设计和安全要求。所有材料、设施设备必须经监理单位、发包人确认后才能进场。对未按上述要求采购、进场的材料、设施设备，发包人将拒绝用于本工程，并要求承包人自行无偿清退出场。由此造成的损失，概由承包人承担。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：承包人根据项目需要配置。施工现场需要配备的试验设备：承包人根据项目需要配置。施工现场需要具备的其他试验条件：承包人根据项目需要配置。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：承包人根据项目需要配置。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：应当进行变更的其他情形：施工过程中,有工程内容重大增减或设计变更的，应按照《万州区政府投资项目概算管理实施办法》（万州府办〔2016〕91号）、《重庆市万州区人民政府办公室关于进一步加强国有投资建设项目设计变更管理工作的通知》（万州府办〔2019〕66号）规定和招标人的有关程序报批，并按照《重庆市发展和改革委员会关于国有资金投资项目招标投标信息集中统一公开工作的指导意见》（渝发改标【2017】305号）执行，填写《工程建设项目动态信息表》（附件3）并依法公开。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：按专用合同条款21.3条规定执行。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：\。发包人审批承包人合理化建议的期限：\。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：\。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：如实际发生参照10.4变更估价约定，未发生结算时应

扣除。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：\；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：\。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：物价波动引起的市场价格波动幅度超过百分之五的部分应按照《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部令第16号）、《重庆市建设工程造价管理规定》（渝府令第307号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市城乡建委关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建【2018】61号）、《关于国有投资项目主要材料价格调差工作的通知》（万州建管【2018】40号）规定予以调整。具体详见专用合同条款21.312.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：\。风险费用的计算方法：\。风险范围以外合同价格的调整方法：若实际的地勘报告中的土石比与本次招标的不一致时，按10.4变更估价约定调整综合单价。2、总价合同。总价包含的风险范围：\。风险费用的计算方法：\。风险范围以外合同价格的调整方法：\。3、其他价格方式：\。12.2预付款

12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：不采用。预付款支付期限：不采用。预付款扣回的方式：不采用。12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：不采用。预付款担保的形式为：不采用。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：全工期计量。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：\。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按实际完成的工程量进行计量。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：\。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：\。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：\。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期 关于付款周期的约定：本工程按工程进度付款。开工后付至工程合同价的30%，工程进度达50%付至工程合同价的45%，工程竣工验收合格后付至工程合同价的85%，工程审计决算后付至审定金额的97%，余下3%作为质量保证金。④质量保证金为项目审计定案金额的3%。在预留工程质量保证金时，若履约保证金未退还，应按“建质[2017]138号”文件要求，发包人不得同时预留工程质量保证金，而从履约担保金中预留工程价款结算总额的3%作为质量保证金。对于预留的质量保证金，承包人可以采用银行保函替代。缺陷责任期满并修复完成缺陷后，14日内无息退还。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：\。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：\。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：\。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后7日内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后15日内。（2）发包人支付进度款的期限：工程完工并验收合格后15日内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：\。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按发包人相关规定执行。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前8小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：竣工后施工初验合格后再向监理等申请交付验收。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：\。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：监理人颁发(出具)工程接收证书后15日内，承包人负责竣工完场清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止,向发包人移交工程场地，否则由此造成的一切延误、损失由承包人自行承担。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：\。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天，处承包人违约金1000元/天。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按工程验收规范执行。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：\。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后15日内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程接收证书颁发后14天内。竣工结算申请单应包括的内容：按发包人相关规定执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按本专用合同条款第12条约定执行。发包人完成竣工付款的期限：按本专用合同条款第12条约定执行。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由发包人和发包人委托的第三方审定。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到后30日内。（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后30日内。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第3种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）%的工程款；（3）其他方式：质量保证金为项目审计定案金额的3%。在预留工程质量保证金时，若履约保证金未退还，应按照建质〔2017〕138号文件规定，不得要求发包人同时预留工程质量保证金，而从履约担保金中预留工程价款结算总额的3%作为质量保证金。对于预留的质量保证金，承包人可以采用银行保函替代。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：。关于质量保证金的补充约定：质量保证金在缺陷责任期满并修复完成缺陷后，14日内无息退还。

15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按保修合同的约定。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后48小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：\。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：\。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：\。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：\。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原

因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：\。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：\。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：\。（7）其他：\。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：具体详见第21条补充条款。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：具体详见第21条补充条款。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人违约解除合同的，按合同金额的5%向发包人支付违约金并赔偿发包人因此造成的损失。如有未按时支付民工工资，未履行合同约定的其他义务违约或给发包人造成损失的，发包人有权直接从承包人应得得任何款项中扣除相应金额作为违约金和赔偿金。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人和承包人协商确认。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：本工程各项保险由承包人自行投保，保险费已包含在相应的报价中。18.3其他保险关于其他保险的约定：按国家有关规定执行，费用由承包人承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更前10天通知对方。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：\。选定争议评审员的期限：\。争议评审小组成员的报酬承担方式：\。其他事项的约定：\。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：\。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向重庆仲裁委员会（渝东仲裁院）仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉21.补充条款21.1需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，由承包人按重庆市相关规定办理，其费用包含在投标报价中。21.2承包人必须根据监理工程师发包人的指示履行与本工程现场内其它施工单位之间配合的义务，需由承包人履行与建设行政主管部门、环保部门、交通管理部门、综合管网的各产权单位等单位之间配合协调的义务,其费用包含在投标报价中。21.3结算原则:按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）的规定及本工程招标文件的具体要求执行。结算公式：结算总价＝工程量清单部分结算价＋合同约定的其它费用。其中工程量清单部分结算价＝分部分项工程量清单结算价＋措施费（组织措施费和技术措施费）＋新增或变更清单项目部分结算价＋暂列金额部分结算价＋暂估价部分结算价＋安全文明施工费＋规费+税金。工程量的确定:以竣工图、竣工资料、设计变更及现场签证单为依据，按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的计算规则，根据监理工程师和发包人认可的尺寸、断面进行计量。（1）工程材料价格和人工费可调整的范围：钢材、砼（商品砼或自拌砼的水泥、河砂、石子）、砌体材料等主要材料价格，以开工至竣工时的《渝东建设工程造价信息》平均价超过《渝东建设工程造价信息》2019年第5期公布万州价格的±5%时，人工费以开工至竣工时的《渝东建设工程造价信息》平均价超过2019年第一季度渝东北人工信息价计算的±5%时，应按《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部令第16号）、《重庆市建筑工程造价管理规定》（渝府令第307号）、《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）规定调整、《关于国有投资项目主要材料价格调差工作的通知》（万州建管【2018】40号）规定调整。人工费调整单价为工程项目开工至竣工施工期间《渝东建设工程造价信息》万州平均价与按渝建价发[2018]17号“关于发布2019年第一季度重庆市建设工程人工信息价的通知”中人工费基价计算的差价，材料消耗量按《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）；《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额（CQJZZSDE-2018）；《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）；《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）；《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018）等相关配套文件进行调整，其余不调整。（2）经发包人认定的工程设计变更结算办法：工程量清单的漏项、非承包人原因发生设计变更涉及工程价款调整时，由承包人提出，经监理工程师和发包人审核同意后，可增减结算价款。变更涉及调整价格调整方法如下：①发包人发布的已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的综合单价。②发包人发布的已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价。③发包人发布的已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价：《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）；《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额（CQJZZSDE-2018）；《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）；《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）；《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018）等相关配套文件进行计算单价。其中材料价格按《渝东建设工程造价信息》2019年第5期万州地区材料价格并结合当地近期市场进行调整，没有的材料价格按《重庆工程造价信息》2019年第5期不含税信息价计算，以上均无法确定的材料价格按不含税市场价确定；人工费调整：按2019年第1期《渝东建设工程造价信息》上发布的2019年第一季度重庆市渝东北片区建设工程人工信息价执行。（3）结算时，结算价以合同价与工程造价预算价下浮比例同比例下浮后作为最终的计算价。21.4发包人依据相关规定，定期或不定期会同监理单位，按照施工合同、施工组织计划等要求，对施工单位主要管理人员、机械设备、工程进度、质量安全控制水平等进行检查。对违反相关约定的进行经济处罚，违法违规行为报告建设行政主管部门。21.5施工现场工程量签证资料必须经发包人（发包人法定代表人、现场代表、发包人委托的过程审计的单位（若有））、承包人、监理单位三方当场签证，否则不予认可。21.6中标单位必须按投标文件承诺的项目现场施工主要管理人员进驻施工现场。除第21.6.1规定的特殊情况外不得更换，否则视为中标单位违约，由中标单位承担违约责任，同时招标人保留解除合同的权利。21.6.1项目现场施工主要管理人员应为中标单位投标文件承诺人员，除下列情况之一外，原则上不允许更换。①因身体原因不能胜任本岗位工作的；②退休或调离本单位的；③招标人组织施工现场检查三次不到岗、在工程项目管理中未认真履行岗位职责，招标人责令更换的；④在建筑市场检查中三次不到岗、存在严重建筑市场违法违规行为，建设行政主管部门责令更换的；⑤非中标单位原因，工程项目不能如期开工、停工时间达3个月及以上的；⑥其他不可抗拒的原因。21.7中标单位更换投标文件承诺的项目主要管理人员约定①中标单位在项目实施过程中更换项目现场主要管理人员，除应符合第21.6.1条规定情况外，更换前由中标单位申请，先报请监理单位、招标人审查同意，再报送有关监督部门审核备案，更换的人员只能是中标单位内部具备相应资格的人员之间对换，拟更换人员须提交与招标文件要求一致的养老保险证明。即使经审批同意更换，每更换一次项目经理（注册建造师），招标人对中标单位处罚3万元／人次的违约金；每更换一次项目班子其他主要成员，招标人对中标单位处罚1万元／人次的违约金。②出现以下情况，招标人要求中标单位更换不合格人员，并按照上述①款规定处罚违约金。招标人进行施工现场检查三次不到岗、在工程项目管理中未认真履行岗位职责，或建设行政主管部门在建筑市场检查中三次不到岗、存在严重建筑市场违法违规行为的；③非中标单位原因致使工程项目延期开工或中止施工达3个月及以上，或不可抗拒等原因引起的人员变动的，免于处罚。④未取得《建筑工程施工许可证》前，中标人不得申请更换项目班子所有成员。21.8中标单位主要管理人员出勤率要求注册建造师出勤率不低于80%；项目技术负责人出勤率不低于50%；施工员出勤率不低于90%；安全员出勤率不低于90%；质量员出勤率不低于70%；造价员出勤率不低于30%；材料员出勤率不低于50%；出勤率计算方法：出勤率=实际出勤天数÷当月施工天数×100%，其中当月施工天数按招标人确定的实际有效施工天数进行统计。21.9中标单位企业负责人带班规定根据《住房和城乡建设部关于印发建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的通知》（建质【2011】111号）、《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程现场施工从业人员配备标准》（DBJ50—157—2013）、《重庆市城乡建委关于实施建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的通知》（渝建发【2012】1号），施工期间施工单位（中标单位）企业法定代表人、总经理、主管质量安全生产工作的副总经理、总工程师、副总工程师（简称企业负责人）和项目负责人实施施工现场定期带班检查制度，企业负责人每月检查时间不少于其工作日的25%；项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。施工单位企业负责人和项目负责人是否按规定要求到工地，以招标人现场代表和监理单位监理人员与施工单位企业负责人和项目负责人一起到工地的开会记录、影像留存资料等为依据。如发现施工单位企业负责人和项目负责人未按规定要求到工地履职的，招标人对施工单位处罚1万元/次的违约金。21.10虽然中标单位在施工过程中增加了项目班子成员数量，也符合招标文件数量要求，但实际上不能到岗的人员仍作为缺岗处罚。21.11需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，由承包人按重庆市相关规定办理，其费用包含在投标报价中。21.12由承包人履行与建设行政主管部门、环保部门、交通管理部门、综合管网的各产权单位等单位之间配合协调的义务,其费用实际发生时协商解决。21.13本工程结算以万州区财政局审定的金额为准。在编制结算书时，承包人要按照实际完成的工程量、发包人发布的已标价工程量清单和结算原则认真编制。承包人编制的结算书须由发包人委托中介机构审价，若审减额不超过送审价的3％，中介机构的审查咨询服务费由发包人承担，反之由承包人全部承担。中介机构的审查咨询服务费标准按发包人与中介机构签订的协议执行。本项目以审计或财政评审结论作为调整工程结算的依据。21.14农民工工资支付21.14.1承包人应按照《万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）规定，设立农民工工资专用账户，办理农民工工资卡，委托银行代发农民工工资，监督管理分包企业劳务用工及工资发放等。21.14.2发包人应按照《万州区城乡建委关于落实建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（万州建管〔2017〕59号）规定，拨付人工费（工资款），督促承包人按月足额支付农民工工资，核查农民工进入施工现场刷卡（平安卡）与工资支付表作业天数情况，填报合同履约系统相关信息等。21.14.3发包人拨付人工费（工资款）时间及比例如按月进度支付工程款的，发包人应于每月25日前向承包人在银行开设农民工工资专用账户，对应本项目存入不低于当月实际完成产值的25%的资金作为农民工工资；若应发农民工工资高于当月实际产值25%时，发包人应按照实际人工费数额拨付。如按工程阶段节点支付工程款的，发包人应于每月25日前向承包人在银行开设农民工工资专用账户，对应本项目存入当月实际完成产值的25%的资金作为农民工工资。21.14.4违约责任（1）发包人未按合同拨付人工费（工资款）的违约责任发包人应承担因未按合同拨付人工费（工资款）而导致的工期延误、停工损失等全部责任，不得将未完成审计作为延期工程结算、拖欠工程款的理由。发包人未按合同拨付人工费（工资款）的，建设行政主管部门将督促限期整改；逾期未整改的，将责令项目停工整改，直至人工费（工资款）拨付到位。（2）承包人未按期拨付农民工工资的违约责任承包人应对本项目农民工工资支付负总责，依法将工资按月足额支付给农民工本人，不得以工程款未到位为由克扣或拖欠农民工工资。承包人未按要求设立工资专户、足额支付农民工工资，未在施工现场公示农民工工资支付情况和监督电话，瞒报、虚报、漏报、拒报工资表等不履行相应职责的，建设行政主管部门将依法依规在诚信评价体系中予以扣分等处罚，并责令限期整改；逾期未整改或整改不到位的，列入拖欠工资企业“黑名单”。涉嫌以转移财产，逃匿等方法逃避支付农民工工资的，将依法移送有关部门进行查处。21.14.5其他监理人应将农民工工资支付情况纳入监理日志内容，每月按时审核工资性工程进度款。核实当月建设单位拨付工资款情况，发现工资款拨付不及时、金额或转入账户异常的，或项目现场有拖欠工资隐患或投诉的，应及时向发包人及建设行政主管部门报告情况。对发包人未按时拨付工资进度款，承包人未按时足额支付农民工工资、未在施工现场醒目位置公示农民工工资支付清单的，监理人应及时报告建设行政主管部门。21.15结算时间：本工程竣工结算时间为工程完工后3个月内。

附件万州区房屋建筑和市政工程不转包挂靠违法分包承诺书建设项目名称

合同名称

建设单位

设计单位

监理单位

勘察单位

施工单位

工程详细地址

不转包挂靠违法分包的承诺内容我司郑重承诺：我司严格遵守住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），且本合同工程不存在“建市[2014]118号”第七条：“施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；法律法规规定的其他转包行为。”第九条：“施工单位将工程分包给个人的；施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；法律法规规定的其他违法分包行为。”第十一条：“没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的；有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的；专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外；劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的；施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与施工单位没有订立劳动合同，或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的；实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致，又不能进行合理解释并提供材料证明的；合同约定由施工总承包单位或专业承包单位负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或者施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的；法律法规规定的其他挂靠行为。”中任何一种转包、挂靠、违法分包的违法情形。施工单位（承包人）法定代表人对承诺内容签字确认本人作为施工单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺逐项进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。

法定代表人（亲笔签字）：

时间：施工单位（承包人）盖章

单位（公章）：

时间：附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表附件12：廉政责任书格式附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期

41附件2：发包人供应材料设备一览表序号

材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注

附件3：工程质量保修书发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为

年；3．装修工程为

年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为

年；5．供热与供冷系统为

个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为

年；7．其他项目保修期限约定如下：

。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为

个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

承包人(公章)：

地

址：

地

址：

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

委托代理人(签字)：

电

话：

电

话：

传

真：

传

真：

开户银行：

开户银行：

账

号：

账

号：

邮政编码：

邮政编码：

附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注

附件6：承包人主要施工管理人员表名

称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管

其他人员

二、现场人员项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员

附件7：分包人主要施工管理人员表名

称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管

其他人员

二、现场人员项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员

附件8：履约担保

（发包人名称）：鉴于

（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于

年

月

日就

（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）

元（¥

）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：

（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：

（签字）地

址：邮政编码：电

话：传

真：

年

月

日附件9：预付款担保

（发包人名称）：根据

（承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）于

年

月

日签订的

（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）

元（¥

）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：

（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：

（签字）地

址：

邮政编码：

电

话：

传

真：

年

月

日

附件10:支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与

（发包人名称）（以下称“发包人”）于

年

月

日签订了

（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的

%，数额最高不超过人民币元（大写：

）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后

日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承