建设工程施工合同(固定总价)

建设工程施工合同(固定总价)本月修正2023简版建设工程施工合同(固定总价)本月修正2023简版/建设工程施工合同(固定总价)本月修正2023简版建设工程施工合同(固定总价)建设工程施工合同(固定总价)1.合同目的与背景本合同旨在明确甲方与乙方之间在建设工程施工过程中的权利和义务，确保施工项目按时、按质量要求完成。2.合同双方甲方：（以下简称甲方）地质：联系人：方式：乙方：（以下简称乙方）地质：联系人：方式：3.工程概述本项目为建设工程施工项目，具体概述如下：-项目名称：-项目地质：-工程范围：-工程规模：-工程期限：-工程预算：4.合同总价本合同总价为人民币_________（大写）。5.付款方式5.1甲方应按照以下方式向乙方支付合同总价款：-预付款：甲方应在本合同签署后的___天内向乙方支付合同价款的__%作为预付款。预付款的支付方式为（银行汇款/现金/转账等）。-进度款：甲方应根据工程进度和付款计划，按以下比例支付合同总价款：阶段一：-完成工程总进度的__%时，甲方支付合同价款的__%；阶段二：-完成工程总进度的__%时，甲方支付合同价款的__%；阶段三：-完成工程总进度的__%时，甲方支付合同价款的__%；（继续按需添加阶段）-结算款：工程竣工后，甲方应在验收合格后的___个工作日内支付合同价款的__%作为结算款。5.2乙方应在收到甲方支付的款项后的___个工作日内，开具相应的发票并交付给甲方。6.工程质量与安全6.1乙方应按照设计文件和相关法规要求，保证施工工程的质量和安全。乙方需对工程质量负责，确保施工的合理性、安全性和稳定性。6.2乙方应按照相关法律法规的要求，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。乙方需对施工期间发生的任何事故负责，并承担相应的赔偿责任。7.工期与延期7.1工程开始日期为本合同签署后____天。7.2乙方应按照合同规定的工期，按时完成施工任务。如乙方无法按时完成工程，需提前向甲方书面申请延期，并经甲方同意后方可延期。7.3如乙方延期完成工程，乙方应向甲方支付延期期间的违约金，违约金的数额为每延期_____天，违约金为人民币________（大写）。8.变更和索赔8.1如在施工过程中，由于不可抗力、政府政策调整或甲方要求等原因，工程发生变更的，应按照变更后的合同价款进行结算。8.2如乙方认为由于甲方的原因给乙方增加了费用或导致工程延期的，乙方有权向甲方提出索赔，并提供相应的证据和资料。8.3甲方应在收到乙方索赔请求后的___个工作日内进行审核，并与乙方进行协商解决。9.违约责任9.1若甲方未按照本合同约定的时间支付款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的数额为逾期金额的________%。9.2若乙方未按照本合同约定的工期完成工程或工程质量不符合合同要求的，应按照甲方的要求进行返工、修复，并承担相应的返工费用和赔偿责任。10.争议解决本合同履行过程中发生的争议，应由双方协商解决；协商不成的，可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。11.合同生效与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为约定的工程期限。11.2本合同在下列情况下终止：-双方协商一致终止；-工程因不可抗力因素无法继续施工。12.其他条款12.1本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签订补充协议。12.2本合同的任何变更、补充都应以书面形式进行，并由双方签字盖章后方