土方工程承包协议（实用10篇）

土方工程承包协议（实用10篇）

施工合同是买卖双方在施工过程中就工程造价所达成的一种合同,它是以合同的形式,经过双方协商而订立的,它是一种契约文书,规定了发包人和承包人之间的权利和义务,并受到法律的爱护。以下是合同屋我为大家收集整理的土方工程承包协议，欢迎阅读并下载。

土方工程承包协议第1篇

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，甲方将xxx土石方工程承包给乙方施工。为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一样，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。工程名称：xxx

工程地点：xxx

工程内容：土方开挖，余土外运。

一、工程承包范围：

E区下沉广场土石方工程，包土方开挖及土方外运。

二、协议价款及付款方式：

1、单价：土方价25元每立方米(不含税)、其中包括(机械开挖、运输)。

2、总造价：按实际开挖总方量乘每立方单价。

3、付款方式：

乙方在完成工程总量后并由甲方验收合格后，五个工作日内按结算后总金额的80%支付给承包人，余款一个月内付清。

三、甲方的责任和义务。

1、甲方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事宜，并有义务告知和搬移灰线内含灰线三米外设施(电缆、光缆、水管、煤气管等)。

2、甲方应负责该工程的土方开挖放线工作。

3、如施工过程中发觉地下管线等未探明事宜，均由甲方负责解决。

4、甲方应主动协作乙方现场的施工工作。

5、甲方应刚好对工程进行验收确认和计算工程量，并支付工程款。

6、如在约定时间内进行验收，因天气或不行抗力的因素造成返工，均由甲方担当费用。

7、地下水的降排由甲方负责安装水泵，乙方应帮助抽水。

四、乙方的责任和义务：

1、乙方应按甲方放线和施工要求进行土方开挖，如违反要求造成超挖，甲方有权拒绝超挖部分验收。

2、乙方有权利要求甲方处理影响施工(除承包方机械本身以外)担心全的因素。

3、在工程结束后刚好通知甲方进行验收。

4、验收时，如发觉乙方责任而造成的质量问题，需返工时，乙方在规定期限内完成，如乙方造成质量问题，则由乙方无偿返工。

5、余土弃置场地均由乙方自行解决，甲方不担当任何责任及费用。

6、乙方挖土和土方运输中所发生的冲突纠纷及施工运土护路均由乙方自行解决和担当费用，乙方负责办理各有关单位所需的手续等单位的一切费用，甲方不担当任何责任和费用。

7、乙方向甲人承诺根据合同约定进行施工、竣工并保证质量。

五、施工平安：

1、乙方应教化操作人员，严格要求遵守操作规程，做好平安生产工作，并遵守工地现场的有关规定及施工人员的支配。

2、在施工期间，乙方留意平安，如万一发生大小工伤事故造成的损

六、其它约定：

1、施工方在施工时，请严格根据甲方要求的内容进行施工，有关事项需经甲方签字认可说明，经确认后发生差错，由施工方担当全部责任。

2、合同签订后，如有单方面违约，全部责任将有违约方担当。任何一方如须要变更本合同或其它特别要求，应双方共同协商一样后，别行签约补充合同。

3、如有违约，违约方按工程造价总金额的5%付给另一方。

七、争议解决：

本合同执行中，如发生争议，双方应尽力进行友好协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖的仲裁机构，进行仲裁或向法院提出申诉。

八、合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式二份，双方签字后生效，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土方工程承包协议第2篇

发包方：___________________________________________（以下简称甲方）

承包方：___________________________________________（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、同等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

（一）工程名称：__华能蒋公岭风电场（48MW）新建工程__

（二）工程地点：__九江市都昌县多宝乡________

（三）工程范围：就华能蒋公岭风电场风机基础及升压站土石方开挖、钢筋的加工、混凝土浇筑、基础环吊装等。

其次条工程价款

（一）合同价款：本合同采纳单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所须要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而变更。其单价为：本合同混凝土浇筑为60元/M3；土石方开挖为18元/M3；钢筋加工750元/吨3；基础环安装为11500元/台。其它若甲方须要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

第三条工程质量及技术要求

本工程严格根据国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程平安生产管理条例》、等进行施工和验收。同时，本合同约定：

1、乙方依据甲方供应的'图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格根据图纸和验收标准、规范执行。

2、进场施工前，必需提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、平安文明施工方案及质量保证措施和适当支配抢工、缓工、暂停工等施工工期保证措施。

3、根据施工要求施工，废渣刚好清运，禁止填埋建筑碎块和垃圾。

第四条工程价款结算

结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐藏验收除外）和因乙方缘由造成返工的工程量，甲方不予计量。工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的部门验收合格质保期满后付清结算款。

第五条双方责任

（一）甲方责任

1、因甲方供应施工图纸、地质勘察资料及地下隐藏设施不详、不刚好或与实不符，除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。

2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。

（二）乙方责任

1、乙方应严格根据国家有关平安施工规范进行施工，实行严格有效的平安防护措施，加强对现场施工人员的平安教化。杜绝重大平安事故的发生，如发生事故由乙方担当一切责任，并担当由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。

2、乙方依据甲方供应的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，并经监理、甲方审批同意后施工，乙方应严格根据甲方批准的施工方案组织施工，必需组织足够的机械、人员进场，绽开施工。

3、乙方应严格根据国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工，外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，

4、乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，

5、乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量（基坑实体积）为准，作为结算依据。

6、乙方应严格遵守《工程现场管理方法》，支持协作监理和甲方人员的正值要求，听从统一指挥，根据监理及总包单位的现场管理进行施工，全力协作总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。

7、乙方应根据甲方的要求为现场从事建筑施工及与建筑施工相关的工作人员购买人身意外损害保险，否则甲方有权在乙方的进度款中扣除该部分费用代为购买。

第六条合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交当地仲裁委员会申请仲裁。

第七条附则

（一）本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效。

（二）本合同如有未尽事宜，双方可以依据详细状况议定附加条款，以便共同遵守。

（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

发包方：（章）承包方：（章）

地址：地址：

签约时间：_______年_______月_______日签约时间：_______年_______月_______日

土方工程承包协议第3篇

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在同等自愿的原则上，经协商一样，签订本合同。

一、甲方开发的________土方分项工程由乙方承包施工。

二、承包范围：

1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遗留的基础砖、石、砼的挖掘，破裂、装卸、运输和清理弃至场外。

2、施工所需的机械、工具、能耗、修理等均由乙方担当。

三、承包价格：

1、土方、建筑垃圾、杂物、破裂快料外运，每立方米_______元，甲方需留用的土方，乙方应在甲方指定位置及要求堆放，每立方米_______元。以上价格的工作内容包括挖、装、运、卸、外运，还包括途中产生的费用和卸物的地点由乙方解决和费用担当。

2、施工时遇到体积大于0.6立方米砼、钢砼，或厚度在30厘米以上的'基础须要破裂，按实际体积计算，破裂费每立方米_______元。

3、砼地坪厚度超过20厘米，须要运用炮头机打，每平方米_______元，含破裂物清理外运。

四、工程量、计量方式：

原始地面标高每棟房屋测6—8个点的平均数，由甲、乙双方共同测量并做好记录。（监理单位进场后可同时参与），参与人员签字后土方开挖，待基坑挖好后，基底标高再测量记录，经参与人员签字生效，（砼破裂工程也同样记录、签字生效）。记录表格采纳土方测量记录单（甲方供应）。

五、施工质量和进度：

乙方在施工进度中应依据甲方和监理人员指定的时间、施工范围和施工图要求进行施工，工作完成后应甲方和监理对质量认可后双方测量签单。

六、平安、文明施工：

1、乙方应定期对所属员工进行平安生产和文明施工教化，并做好平安工作措施，现场管理人员和操作人员必需有上岗证，因平安事故而引起的一切损失由乙方担当。

2、施工过程中，遇到通信光缆，电缆和文物等重要迹象应马上停止施工，报告现场管理人员或甲方领导，待事情处理后再施工。

七、付款方式：

1、考虑到施工周期（各栋房屋不肯定同时开工），定于每月的号结算一次，结算依据施工时每栋房子已经签字的记录单，按完成量的70﹪付款，余款待小区改期工程全部完工1个月后的3个月工作日内结清。

2、付款时凭税票并经相关人员签字注明已完成付款的房屋楼号。

八、其它事项：

1、如甲方需工程进度加快而乙方无法跟进施工时，甲方可另行施工单位进场施工。

2、由于甲方付款不到位，乙方可顺延工期。

九、本合同经双方商定，不得违约，如一方违约，则守约方有权解除合同。如在合同履行过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

土方工程承包协议第4篇

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、同等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

(一)工程名称：

(二)工程地点：

(三)工程范围：本合同土方工程量约为立方米。

(四)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为，全部工程造价为人民币万元，大写。

其次条工程期限

依据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若发生了不行预见或不行抗力时，工期顺延。

第三条工程质量

乙方依据甲方供应的图纸、资料、相应要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

第四条工程价款结算

(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方供应的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

(二)工程价款结算与拨付方法：

第五条双方责任

(一)甲方责任

1、甲方供应施工图纸、地质勘察资料及地下隐藏设施要与实际相符，不给乙方造成的误工或停工的实际损失。

2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等。

3、工程竣工后，甲方应组织特地人员在日内进行验收。

(二)乙方责任

1、乙方依据甲方供应的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

2、乙方应根据编制的施工方案严格组织施工。

3、乙方应制定平安措施，加强对现场施工人员的平安教化，如发生事故应由责任方负担。

4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

5、乙方应听从甲方工地代表的统一指挥。

第六条合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明详细仲裁委员会)。

1、提交仲裁委员会()

2、依法向当地人民法院起诉()

第七条附则

(一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

(二)本合同如有未尽事宜，双方可以依据详细状况议定附加条款，以便共同遵守。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

第八条附加条款

发包方：(章)承包方：(章)地址：地址：

法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电话：

签约时间：电话：年月日

土方工程承包协议第5篇

发包人（以下简称甲方）

承包人（以下简称乙方），

经双方协商一样制定本条款，双方务必遵照执行。

第一条、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

其次条、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。

第三条、承包价格：开挖、运输土方______元/m3（石砂）。

第四条、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日起先施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

第五条、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差限制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时应清除草皮、杂物和解除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则担当整修、返工费用。

第六条、平安要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的'平安思想教化和平安留意事项并做好交底记录。

2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则出现平安事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应刚好报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

第七条、结算方式：采纳现金支付形式，开挖完成阅历收合格后的第2天支付清工程款，。

第八条、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）：

联系电话：联系电话：

___年___月___日___年___月___日

土方工程承包协议第6篇

发包人（以下简称甲方）

承包人（以下简称乙方），

经双方协商一样制定本条款，双方务必遵照执行。

第一条、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

其次条、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。

第三条、承包价格：开挖、运输土方______元/m3（石砂）。

第四条、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日起先施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

第五条、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差限制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时应清除草皮、杂物和解除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则担当整修、返工费用。

第六条、平安要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教化和平安留意事项并做好交底记录。

2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则出现平安事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的`地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应刚好报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

第七条、结算方式：采纳现金支付形式，开挖完成阅历收合格后的第2天支付清工程款，。

第八条、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）：

联系电话：联系电话：

___年___月___日___年___月___日

土方工程承包协议第7篇

托运方(甲方)：

承运方(乙方)：

合同双方在同等、自愿和协商一样的基础上，就某某高速马路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜，达成如下协议：

第一条运输任务

由乙方负责某某高速马路建设工程项目某某标段土方运输作业任务，乙方担当的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算，

土石方工程运输合同。

甲方将依据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一安排、管理、调度和指挥，乙方必需听从。

其次条合同期限

自年月日起至年月日止。

第三条运输起止地

起始地：.到达地：.

第四条运输车辆

乙方供应自卸式工程运输车辆：辆，车辆牌号：，行驶证号：，载重量：吨。车辆需配备防尘、防抛洒装置。

第五条运费结算

运费按元/吨_公里计算。

因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方担当。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。

按月结算。于每月五日前对上一月运费进行结算支付。

第六条运输质量和平安

乙方必需根据甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

乙方在履行合同过程中，必需确保运输平安。如发生各类人身、财产平安事故，均由乙方负责。

第七条燃油供应

乙方运输车辆所需燃油根据国家定价由甲方供应，燃油费由乙方担当，由甲方从乙方运费中扣留支付。

第八条合同保证金

为保证本合同的顺当履行，乙方应于本合同生效后三个工作日内，向甲方交纳保证金万元人民币(￥：元)。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。

合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。

第九条运输管理

1、乙方运输车辆必需听从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，主动维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输平安，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后，计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。

5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一支配，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特别缘由确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

第十条违约责任

1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则，守约方可以要求对方接着履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，已交合同保证金将不予返回。

2、合同双方均不得采纳虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予担当的违约金。

3、甲方应根据本合同约定刚好支付乙方运费。否则，除刚好支付乙方运费外，还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。

4、乙方运输车辆应根据甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，开展运输作业，不得延误。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

5、合同期限届满后，乙方的运输车辆应根据甲方的要求，在指定时间内撤出施工现场，不得延误。否则，乙方所交合同保证金不得要求返还。

6、乙方对自己供应的运输车辆应当具有合法的全部权，车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权，并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

7、乙方运输车辆不听从甲方的统一安排、管理、调度和指挥，阻碍施工现场交通运输秩序的，按每查处一次处以违约金伍佰元人民币(￥：500元)的标准，由甲方从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

8、乙方运输车辆必需根据甲方的指令要求，定点装卸，不得乱装、乱卸。否则，甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算，从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的，还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理，装运至指定地点卸载。

合同履行过程中，乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

乙方每发生非定点装载一次，除担当上述违约责任以外，甲方还有权按500元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

9、甲方根据本合同第七条规定供应给乙方的燃油，乙方必需保证用于本合同土方运输任务，不得另作其他用途。否则，甲方有权终止对乙方的燃油供应。

10、乙方运输车辆非经甲方批准，擅自停止运输作业时间累计达48个小时以上(含48小时)的，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，未结算部分运费将不再结算支付，乙方所交合同保证金不得要求返还。

11、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方担当。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿时可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。

第十一条争议的解决

本合同在履行中如发生争议，双方应刚好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方居处地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

第十二条其他约定

1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一样后，可另行签订书面补充协议。

2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

托运方(签字)：承运方(签字)：

签约代表：签约代表：

住所：住所：

签约日期：年月日签约日期：年月日

土方工程承包协议第8篇

发包人（以下简称甲方）____________

承包人（以下简称乙方）____________________

经双方协商一样制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式：

包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：

开挖、运输土_____方_____元/m3（石砂）。

四、工期要求：

按图纸要求尺寸进行开挖，自月日起先施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差限制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和解除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则担当整修、返工费用。

六、平安要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的'平安思想教化和平安留意事项并做好交底记录。

2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则出现平安事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应刚好报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式：

采纳现金支付形式，开挖完成阅历收合格后的第2天支付清工程款。

八、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人（甲方）：____________承包班组长（乙方）：___________

联系电话：____________联系电话：_______________

日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日

土方工程承包协议第9篇

发包人(以下简称甲方)__________

承包人(以下简称乙方)__________

经双方协商一样制定本条款，双方务必遵照执行:

一、承包项目：

本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式：

包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格：

开挖、运输土方_________元/m3(石砂)。

四、工期要求：

按图纸要求尺寸进行开挖，自月日起先施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求：

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差限制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和解除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则担当整修、返工费用。

六、平安要求：

1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教化和平安留意事项并做好交底记录。

2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施工。否则出现平安事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应刚好报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式：

采纳现金支付形式，开挖完成阅历收合格后的第2天支付清工程款。

八、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

本合同一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本合同一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

单位工程负责人(