场区地面硬化工程招标文件

苏北水利机械制造项目场区地面硬化工程招标文件工程编号：招标人：新沂市帝方水利工程有限公司招标代理单位：新沂市华厦建设监理咨询有限公司九月十一日目录招标文献核准单…………………第一章投标须知…………………前附表……………………招标公示…………………总则…………………招标文献……………投标报价……………投标文献…………五、投标文献密封和递交………………六、开标…………………七、评标、定标…………八、合同订立……………第二章施工合同…………………第三章技术规范…………………一、工程建设地点的现场条件…………二、本工程采用的技术规范……………三、对施工工艺的特殊规定……………第四章图纸、资料与附件………第五章投标文献格式……………第六章工程量清单与报价表……………………招标文献核准单新沂市华厦建设监理咨询有限公司受新沂市帝方水利工程有限公司的委托，对苏北水利机械制造项目场区地面硬化工程行招标，欢迎合格的投标人参加投标。招标代理机构法人（印章）法定代表人（印章）法人（印章）法定代表人（印章）年月日经办人：臧伟联系电话：通讯地址：新沂市物流中心二期楼五楼法人（印章）法定代表人（印章）年月日法人（印章）法定代表人（印章）年月日经办人：曹卫民联系电话：通讯地址：新沂市投标须知前附表项号内容规定工程基本状况：工程名称：苏北水利机械制造项目场区地面硬化工程建设地点：新沂市双塘镇工程标段划分：壹个招标控制价：人民币万元工程类别：土建工程承包方式：包工包料规定质量原则：合格要求工期：日历天招标范围：工程量清单与施工图纸所含全部内容资金来源与贯彻状况：上级拨款与自筹，已贯彻投标使用期为：提交投标文献截止期后天（日历天）投标文献份数：正本一份、副本二份现场踏勘时间：自行踏勘提交投标文献截止时间为年月日时分开标时间均为提交投标文献截止时间的同一时间公开进行。接受标书、开标地点：新沂市华厦建设监理咨询有限公司投标确保金：人民币壹万捌仟元投标人资格条件：、投标申请人资质类别和等级：房屋建筑工程总承包叁级与以上资质；、建筑工程专业贰级与以上资质，且含有在使用期内的三类人员安全证证；、含有独立订立合同的能力；、未处在被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态的公司；、投标申请人没有因骗取中标、严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以与发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；、公司含有安全生产条件，获得安全生产许可证；项目负责人获得《建筑施工公司项目负责人安全生产考核合格证书；、项目负责人必须满足下列条件之一：.项目负责人是非变更后无在建工程的；.项目负责人是变更后无在建工程的，并且原合同工期已满且变更备案之日已满个月；或者，因非承包方因素致使工程项目停工超出天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的；.项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的状况；苏北水利机械制造项目场区地面硬化工程招标公示新沂市华厦建设监理咨询有限公司受新沂市帝方水利工程有限公司的委托，对苏北水利机械制造项目场区地面硬化工程进行招标，工程所需资金来源已贯彻。现邀请合格的投标申请人参加投标。一、招标项目编号与名称：工程名称：苏北水利机械制造项目场区地面硬化工程项目编号：二、招标项目简要阐明：本工程招标人为新沂市帝方水利工程有限公司，工程地点位于新沂市双塘镇；工程内容包含场区地面土方、垫层、混凝土地面硬化等。具体内容详见工程量清单所含施工图全部内容。项目预算造价万元；工期规定：天；质量：合格；本招标工程为壹个标段，评标方法详见招标文献三、申请人应当含有的重要资格条件：、投标申请人资质类别和等级：房屋建筑工程总承包叁级与以上资质；、拟选派项目负责人资质等级：建筑工程专业贰级与以上资质，且含有在使用期内的三类人员安全证证；、含有独立订立合同的能力；、未处在被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管冻结和破产状态的公司；、投标申请人没有因骗取中标、严重违约或者违规用工拖欠工人工资以与发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；、投标申请人含有安全生产条件，获得安全生产许可证；项目负责人获得《建筑施工公司项目负责人安全生产考核合格证书》；、项目负责人必须满足下列条件之一：.项目负责人是非变更后无在建工程的；.项目负责人是变更后无在建工程的，并且原合同工期已满且变更备案之日已满个月；或者，因非承包方因素致使工程项目停工超出天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的；.项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的状况；四、报名办法：故意向的合格投标人可于年月日至年月日上午：～：；下午：～：到新沂市华厦建设监理咨询有限公司报名。报名需要提交：（）

公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证复印件并加盖公章；（）

公司有关资质证书复印件加盖公章；（）建造师注册证书复印件加盖公章；（）

公司《报名函》加盖公章。报名函附后。五、招标文献的获得方式：招标文献报名时在新沂市华厦建设监理咨询有限公司现场购置，没有报名并购置招标文献而直接递交投标文献的投标人，其投标文献将被回绝。报名地址：新沂市华厦建设监理咨询有限公司（物流中心西区二期五号楼五层）招标文献售价每套

人民币元

，售后不退。六、投标文献接受信息：投标文献开始接受时间：年月日时整。投标文献截止接受时间：年月日时分。投标文献接受地点：新沂市华厦建设监理咨询有限公司会议室。地址：新沂市物流中心二期西区五号楼五层

投标文献接受人：臧伟七、投标确保金：报名时，投标人须交投标确保金人民币元整，确保金以网银、电汇形式提交至新沂市华厦建设监理咨询有限公司财务室（必须从投标申请人法人基本存款账户汇出），由财务室出具确保金收据。开户行：江苏新沂市农村商业银行新安镇支行账

号：八、开标时间和地点：开标时间：年月日时分。开标地点：新沂市华厦建设监理咨询有限公司开标室。九、招标代理机构联系办法：招标代理单位：新沂市华厦建设监理咨询有限公司地址：新沂市物流中心二期西区五号楼五层联系人：臧伟电话：邮箱：

新沂市华厦建设监理咨询有限公司年月日总则、工程概况新沂市华厦建设监理咨询有限公司受新沂市帝方水利工程有限公司的委托，对苏北水利机械制造项目场区地面硬化工程进行招标，欢迎合格的投标人参加本工程的投标。本工程具体概况：详见第三章注意：下列文献中招标人是指招标人或其委托的代理机构。、本工程采用公开招标方式择优选定施工单位。、资金来源招标人的资金已经通过前附表第项所述的方式获得，并将资金用于本工程合同项下的各项支付。、备选标本工程招标人不规定投标人提供备选标。、投标费用与招标代理费用投标人应承当其编制与递交投标文献所涉与的一切费用。无论投标成果如何，招标人对此费用概不负责。、招投标过程中建造师的管理招投标过程中建造师，应满足本招标文献的各项规定。中标建造师必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，必须严格遵照现行的有关法律、法规，切实推行自己的权利和义务。对于在投标报名之后任何一环节之中的建造师的任何变更，均应以书面材料征得招标人的同意后报经招投标监督机构核准，按照有关规定办理变更手续。本工程对中标建造师规定以下：中标建造师原则是不允许变更，如确实需要更换，需向发包方提交书面变更申请并报主管部门备案核准后方可变更。、现场踏勘建议投标人自行对工程现场和周边环境进行实地踏勘，以获取有关编制投标文献和订立工程施工合同所需的各项资料，投标人应承当现场踏勘的责任和风险，现场踏勘的时间详见投标须知前附表，费用由投标人自己承当。招标文献、招标文献的构成本工程的招标文献由下列文献与全部澄清、修改的文献涉及第条的补充资料和第条的答疑纪要构成。招标文献涉及下列内容：第一章投标须知第二章施工合同第三章技术规范第四章图纸、资料与附件第五章投标文献格式第六章工程量清单位与报价表投标人应认真审视招标文献中全部的投标须知、合同重要条款、技术规范、工程量清单和图纸。如果投标人的投标文献不能符合招标文献的规定，责任由投标人自负。实质上不响应招标文献规定的投标文献将被回绝。、招标文献的澄清投标人对招标文献与施工图纸等有关招标资料有异议或疑问需要澄清。投标人应当于年月日时之前书面报送招标人。招标人应当予以解答并告知全部购置招标文献的投标人。投标人对招标人提供的招标文献所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文献的任何推论和误解以与招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。、招标文献的修改招标人对已发出的招标文献进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文献规定提交投标文献截止时间最少日前，书面告知全部招标文献收受人。三、投标报价、投标报价内容投标报价应涉及招标文献所拟定的招标范畴内工程量清单中所含施工图项目的全部内容，以与为完毕上述内容所需的全部费用，其根据为投标人提交的已标价的工程量清单与附表。投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特性、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。实施工程量清单招标的工程建设项目，量的风险由发包人承当，价的风险在商定风险范畴内的，由承包人承当，风险范畴以外的按合同商定。投标人应按招标人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，认为此项费用已涉及在工程量清单的其它单价和合价中。、投标报价方式本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。投标人应充足考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。报价阐明：报价应涉及招标文献所拟定的招标范畴的全部工作内容的价格体现，涉及完毕该项目施工工期、质量等级、施工图纸（含图纸变更）、工程量清单与所必须的附属工程、临时工程、施工设备、材料、劳务、管理、安装、维护、利润税金等，以与为完毕本工程可能发生和投标人认为所需的一切费用。投标人应填报单价和合价，每一项目只允许有一种总报价。任何有选择的报价将不予接受，除非采购文献或补充公示另有阐明，否则，技术规范规定的费用，以与为达成承诺质量原则和承诺工期需增加的费用应涉及在投标文献报价中；报价方式本项目报价同时填报单价和总价，招标文献所给出的工程量为暂估计，结算时按实计量；中标单价结算时不予调节。投标人按照招标文献第四章工程量清单的格式规定的报出单价与总价。报价编制规定投标人应当根据公司本身的实际状况（管理水平、技术水平、施工能力等）、市场价格信息、招标人提供的施工图纸、工程量清单和计价办法、施工技术方案的规定编制投标报价；合同工期执行投标文献规定，中标供应产商必须在商定的工期内完毕全部工程的施工。施工方法费用由投标人根据施工组织设计，在报价时自行考虑。、投标报价的计价办法本工程项目采用工程量清单计价。投标人应根据招标人提供的图纸和工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一种子目和单项均需计算填写单价、合价。若投标人没有填写单价、合价的项目招标人将不予支付，并认为此项费用已涉及在工程量清单的其它单价、合价中。、工程价款调节采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中商定应予计量且实际完毕的工程量拟定，完毕发包人规定的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证拟定。因分部分项工程量清单漏项或非承包人因素的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引发方法项目发生变化时，方法项目费应按下列原则调节：“方法项目表一”中的方法费仍按投标时费率进行调节；“方法项目表二”中的方法费发生关联变化时，按年江苏省计价定额规定组价的方法项目按原组价办法调节，未按年江苏省计价定额规定组价的方法项目按投标时价格折算成费率调节；原方法费中没有的方法项目，由承包人根据方法项目变更状况，提出合适的方法费变更规定，经发包人确认后调节；合同有商定的按合同执行。本工程对于工程价款调节商定以下：同上、招标控制价:本工程招标控制价为人民币万元，招标文献所给出的工程量为暂估计，结算时按实计量；中标单价结算时不予调节。四、投标文献、投标文献的语言投标文献与投标人与招标人之间与投标有关的来往告知、函件和文献均应使用中文。、投标文献的构成投标函递交的投标确保金证明（以招标代理公司的收据为准）法定代表人资格证明书授权委托书含有标价的工程量清单与报价表与报价汇总表；施工方案计划投入的重要施工机械设备表；重要施工人员表。投标承诺书投标文献其它附件、投标文献的编制投标文献的编制投标文献应用中文编写，以规格纸打印（激励双面打印）或用钢笔工整书写，编制目录、标明页码，在左侧刷胶装订成册。投标文献的章节按本招标文献的构成和次序，格式参考附录。投标文献一式三份（正本一份、副本二份），投标人应在每份投标文献上注明“正本”、“副本”字样。投标文献的正本需要法定代表人或授权代表在规定的签字或盖章处签字或盖章。副本能够是正本的复印件，如果出现正本和副本表述不一致，则以正本为准。投标文献的密封投标人应将投标文献文献装在密封袋内，封口处应加盖公章，外封面注明：项目名称、编号、投标人名称（公章）、地址、联系人与电话、并写明启封日期。投标文献递交投标文献的递交投标人代表在招标文献前附表规定的时间和地点签到，以表明其准时参加招标活动。投标文献应在规定的时间和地点按规定密封送达指定地点，在截止时间后送达的投标文献为无效文献，招标人将予拒收。投标截止时间投标人全部投标文献均应在投标截止时间之前递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文献。开标投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的将视为自动弃权。开标会议由招标代理机构组织并主持。投标人在本工程开标会议上应出示下列证件的原件，否则视为自动弃权：资格证明材料：建造师注册证（年检期间应由主管部门出具年检证明）；法定代表人参加会议时，需出示法定代表人证书或其身份证；如有授权时需出示授权委托书，同时出示受委托代理人身份证)；七、评标、定标、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，定标由招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人拟定中标人，也可由经招标人授权的评标委员会直接拟定中标人。、公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无关的其别人泄露。、在投标文献的审查、澄清、评价和比较以与授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会其它组员施加影响的任何行为，都将造成取消投标资格。、本工程的评标方法：本工程采用合理低价法。指以投标价格为评价指标，并将各指标量化计分，按总分排列次序，拟定中标候选人的办法。评标环节：评标委员会的组建：评标委员会组员由三人构成，其中招标人代表壹人，评标专家为贰人。评标专家采用从专家库中随机抽取的方式拟定。评标前准备工作：、资料准备：本工程招标文献与其补充告知，图纸答疑、招标控制成果文献、工程量清单、有关评标用表与其它评标资料。以上资料除招标控制成果文献和工程清单外，其它资料应做到评标专家人手一份。招标人应确保评标资料的完备性、真实性。、评标委员会推举项目评委会负责人（组长）。拟定入围评标投标人：、入围方式：全部入围法形式性评审合格的投标人均进入后续评标程序。、形式性评审内容涉及：（）未按招标文献规定提供投标确保金的;（）投标文献载明的招标项目完毕期限超出招标文献规定的期限的；（）投标质量原则未能响应招标文献的实质性规定和条件的；（）投标报价高于招标文献设定的最高投标限价的。资格审查资格审查的方式办法：投标人资格条件见前附表，资格审查需提供材料见下表：序号资料名称提供方式备注原件复印件投标人《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一后的营业执照与投标文献同时提交按规定装订供应商行贿犯罪档案查询告知函（资格审查日期须在证明使用期内）与投标文献同时提交按规定装订在投标人机构所在地或新沂市人民检察院办理投标人法定代表人身份证与投标文献同时提交按规定装订法人代表亲自参加投标时提供授权代表人身份证与投标文献同时提交按规定装订授权代表参加投标时提供法人代表授权委托书（格式）与投标文献同时提交按规定装订投标确保金证明材料（代理公司收据）与投标文献同时递交按规定装订房屋建筑工程施工总承包资质叁级与以上资质证书与投标文献同时递交按规定装订使用期内的安全生产许可证与投标文献同时递交按规定装订建筑工程专业贰级与以上资资格与投标文献同时递交按规定装订建造师含有在使用期内的三类人员安全证证与投标文献同时递交按规定装订初步评审：、听取招标人对招标工程项目的基本状况与前期开标状况的介绍，认真阅读、研究招标文献，获取评标所需要的重要信息和数据，理解和熟悉评标的规定，核对并确认评标中需要使用的表格内容。、根据招标文献的规定，在阅读投标文献的基础上，认真核对评标工作用表；、认真阅读清标报告，根据清标报告的有关内容，对投标人投标书进行符合性评审；需要投标人书面澄清、阐明或者补正的，应向投标人进行澄清；、分析投标人对澄清、阐明或者补正规定所作的书面阐明；、对存在过低的投标价格的投标人进行澄清，分析其作出的书面阐明和有关证明材料，拟定过低的投标价格与否能够成立；、评标委员会形成初步评审结论。、具体评审：、有效投标报价的拟定：通过初步评审后，按本招标文献的办法拟定有效投标人的投标报价即为有效投标报价。、评标委员会认定各投标人与否以低于成本（投标人本身的个别成本）报价竞标与存在不正当竞争行为之后，严格地对中标价进行复核，检查中标人有无漏项或发生计算错误。另外对其它投标价也应进行复核，认为有涉嫌哄抬标价或串通投标等违法违纪现象的，可暂停评标，并提请市招投标监督机构依法进行查处。、评标报告：评标委员会完毕评标后，应当拟定一份书面评标报告提交招标人。评标报告由评标委员会全体组员签字。对评标结论持有异议的评标委员会组员能够以书面方式论述其不同意见和理由。评标委员会组员回绝在评标报告上签字且不陈说其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面阐明并统计在案。评分原则与细则、本工程评分原则与细则：合理低价法:满分分以通过入围的投标文献评标价算术平均值为（若有效投标文献≥家时，去掉其中的一种最高价和一种最低价后取算术平均值为；若有效投标文献≥家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为）。评标基准价*，评标价等于评标基准价的得满分；评标价与评标基准价偏离每高扣分，每低扣分，计算出各投标人的得分。采用该办法的，评标结束后，除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以与其它任何情形而变化。、本工程的定标方法评标委员会在完毕评标后，应当向招标人提出书面评标报告，对各投标人按得分高低次序排出名次，并推荐－名投标人为中标候选人：.评标委员会在推荐中标候选人时，如因投标人的评标价相似而影响排序的情形，应以抽签方式拟定排序。依法必须进行招标的项目，招标人应当拟定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能推行合同、不按照招标文献的规定提交履约确保金，或者被查实存在影响中标成果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人能够按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次拟定其它中标候选人为中标人。依次拟定其它中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人能够重新招标。、投标文献的符合性评审就本条款而言，实质上响应规定的投标文献，应当与招标文献的全部规定规定、条件、条款和规范相符，无明显差别或保存。所谓明显差别或保存是指对工程的发包范畴、质量原则与运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力与招标人的责任造成实质性限制；并且纠正这种差别或保存，将会对其它实质上响应规定的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如果投标文献实质上不响应招标文献规定，招标人将予以回绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合规定的差别或保存，使之成为含有响应性的投标。投标人出现下列状况之一的，不能通过符合性检查：\*①投标文献未按规定编制和密封的；\*②评标委员会发现投标人的最后投标报价明显低于其它最后投标报价，可能低于其公司成本，投标人又不能合理阐明或不能提供有关证明材料，经认定该投标人以低于公司成本报价竞标的；\*③不同投标人的响应文献出现了评标委员会认为不应当雷同的状况；\*④响应文献提出了不能满足招标文献规定或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付方法；、错误的修正评标委员会将对拟定为实质上响应招标文献规定的投标文献进行校核，看其与否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则以下：如果用数字表达的数额与用文字表达的数额不一致时，以文字数额为准。当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，应以标出的的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。按上述修改错误的办法，调节投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调节后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被回绝，（其投标确保金将被没收）。八、合同订立、办理《中标告知书》在投标使用期截止前，招标人拟定中标单位，以书面形式告知中标的投标人其投标被接受，办理《中标告知书》。在该告知书（下列合同条件中称“中标告知书”）中告知中标单位订立实施、完毕和维护工程的中标标价（合同条件中称为“合同价格”），以与工期、质量和有关合同订立的具体日期、地点。中标告知书将成为合同的构成部分。、订立施工合同合同授予原则招标人将把合同授予其投标文献在实质上响应招标文献规定和按招标文献第条规定评比出的投标人，拟定为中标的投标人必须含有实施本合同的能力和资源。合同合同书的订立招标人和中标人应当在投标使用期内并在自中标告知书发出之日起日内，按照招标文献和中标人的投标文献订立书面合同，合同价款、质量目的、工期以与其它重要条款应当与招标文献和中标人的投标文献的内容一致。合同书写合同文本应统一打印。附件（——）建设工程施工合同

（示范文本）制订住房和城乡建设部制订国家工商行政管理总局第一部分合同合同书发包人（全称）：新沂市帝方水利工程有限公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》与有关法律规定，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就苏北水利机械制造项目场区地面硬化工程工程施工与有关事项协商一致，共同达成以下合同：一、工程概况.工程名称：苏北水利机械制造项目场区地面硬化工程。.工程地点：新沂市双塘镇。.资金来源：自筹。.工程内容：工程量清单所含施工图全部内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件）。.工程承包范畴：工程量清单所含施工图全部内容。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量原则工程质量符合合格原则。四、签约合同价与合同价格形式.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文献构成本合同书与下列文献一起构成合同文献：（）中标告知书（如果有）；（）投标函与其附录（如果有）；（）专用合同条款与其附件；（）通用合同条款；（）技术原则和规定；（）图纸；（）已标价工程量清单或预算书；（）其它合同文献。在合同订立与推行过程中形成的与合同有关的文献均构成合同文献构成部分。上述各项合同文献涉及合同当事人就该项合同文献所作出的补充和修改，属于同一类内容的文献，应以最新订立的为准。专用合同条款与其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺.发包人承诺按照法律规定推行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同商定的期限和方式支付合同价款。.承包人承诺按照法律规定与合同商定组织完毕工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包与违法分包，并在缺点责任期与保修期内承当对应的工程维修责任。.发包人和承包人通过招投标形式订立合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行订立与合同实质性内容相背离的合同。八、词语含义本合同书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相似。九、订立时间本合同于年月日订立。十、订立地点本合同在订立。十一、补充合同合同未尽事宜，合同当事人另行订立补充合同，补充合同是合同的构成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均含有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款备注：本合同通用条款执行建设工程施工合同(——)此部分在正式订立合同时应不加修改的、完整的装订在合同中第三部分专用合同条款.普通商定词语定义合同其它合同文献涉及：。合同当事人与其它有关方监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。工程和设备作为施工现场构成部分的其它场合涉及：。永久占地涉及：。临时占地涉及：。法律合用于合同的其它规范性文献：。原则和规范合用于工程的原则规范涉及：。发包人提供国外原则、规范的名称：；发包人提供国外原则、规范的份数：；发包人提供国外原则、规范的名称：。发包人对工程的技术原则和功效规定的特殊规定：。合同文献的优先次序合同文献构成与优先次序为：。图纸和承包人文献 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。承包人文献需要由承包人提供的文献，涉及：；承包人提供的文献的期限为：；承包人提供的文献的数量为：；承包人提供的文献的形式为：；发包人审批承包人文献的期限：。现场图纸准备有关现场图纸准备的商定：。联系发包人和承包人应当在天内将与合同有关的告知、同意、证明、证书、批示、指令、规定、请求、同意、意见、拟定和决定等书面函件送达对方当事人。发包人接受文献的地点：发包人指定的接受人为：承包人接受文献的地点：承包人指定的接受人为：监理人接受文献的地点：监理人指定的接受人为：交通运输出入现场的权利有关出入现场的权利的商定：。场内交通有关场外交通和场内交通的边界的商定：。有关发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的商定：超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其它有关费用由承当。知识产权有关发包人提供应承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以与反映发包人有关合同规定或其它类似性质的文献的著作权的归属：。有关发包人提供的上述文献的使用限制的规定：。有关承包人为实施工程所编制文献的著作权的归属：。有关承包人提供的上述文献的使用限制的规定：。承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承当方式：。工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，与否调节合同价格：。允许调节合同价格的工程量偏差范畴：。.发包人发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范畴以下：。施工现场、施工条件和基础资料的提供提供施工现场有关发包人移交施工现场的期限规定：提供施工条件有关发包人应负责提供施工所需要的条件，涉及。资金来源证明与支付担保发包人提供资金来源证明的期限规定：。发包人与否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。.承包人承包人的普通义务（）承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承当：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式规定：。（）承包人应推行的其它义务：项目经理项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范畴以下：。有关项目经理每月在施工现场的时间规定：。承包人未提交劳动合同，以与没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。项目经理未经同意，私自离开施工现场的违约责任：。承包人私自更换项目经理的违约责任：。承包人无正当理由回绝更换项目经理的违约责任：。承包人人员承包人提交项目管理机构与施工现场管理人员安排报告的期限：。承包人无正当理由回绝撤换重要施工管理人员的违约责任：。承包人重要施工管理人员离开施工现场的同意规定：。承包人私自更换重要施工管理人员的违约责任：。承包人重要施工管理人员私自离开施工现场的违约责任：。分包分包的普通商定严禁分包的工程涉及：。主体构造、核心性工作的范畴：。分包的拟定允许分包的专业工程涉及：。其它有关分包的商定：。分包合同价款有关分包合同价款支付的商定：。工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程与工程有关的材料、工程设备的起始时间：。履约担保承包人与否提供履约担保：。承包人提供履约担保的形式、金额与期限的：。.监理人监理人的普通规定有关监理人的监理内容：。有关监理人的监理权限：。有关监理人在施工现场的办公场合、生活场合的提供和费用承当的商定：。监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；有关监理人的其它商定：。商定或拟定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对下列事项进行拟定：（）；（）；（）。.工程质量质量规定特殊质量原则和规定：。有关工程奖项的商定：。隐蔽工程检查承包人提前告知监理人隐蔽工程检查的期限的商定：。监理人不能准时进行检查时，应提前小时提交书面延期规定。有关延期最长不得超出：小时。.安全文明施工与环保安全文明施工项目安全生产的达标目的与对应事项的商定：。有关治安保卫的特别商定：。有关编制施工场地治安管理计划的商定：。文明施工合同当事人对文明施工的规定：。有关安全文明施工费支付比例和支付期限的商定：。.工期和进度施工组织设计合同当事人商定的施工组织设计应涉及的其它内容：。施工组织设计的提交和修改承包人提交具体施工组织设计的期限的商定：。发包人和监理人在收到具体的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。施工进度计划施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。开工开工准备有关承包人提交工程开工报审表的期限：。有关发包人应完毕的其它开工准备工作与期限：。有关承包人应完毕的其它开工准备工作与期限：。开工告知因发包人因素造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工告知的，承包人有权提出价风格节规定，或者解除合同。测量放线发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点与其书面资料的期限：。工期延误因发包人因素造成工期延误（）因发包人因素造成工期延误的其它情形：。因承包人因素造成工期延误因承包人因素造成工期延误，逾期竣工违约金的计算办法为：。因承包人因素造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。不利物质条件不利物质条件的其它情形和有关商定：。异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意下列情形视为异常恶劣的气候条件：（）；（）；（）。提前竣工的奖励提前竣工的奖励：。.材料与设备材料与工程设备的保管与使用发包人供应的材料设备的保管费用的承当：。样品 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量规定：。施工设备和临时设施承包人提供的施工设备和临时设施有关修建临时设施费用承当的商定：。.实验与检查实验设备与实验人员实验设备施工现场需要配备的实验场合：。施工现场需要配备的实验设备：。施工现场需要含有的其它实验条件：。现场工艺实验现场工艺实验的有关商定：。.变更变更的范畴有关变更的范畴的商定：。变更估价变更估价原则有关变更估价的商定:。承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议减少了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的办法和金额为：。暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目确实认和同意采用第种方式拟定。不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目确实认和同意采用第种方式拟定。第种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的商定：。暂列金额合同当事人有关暂列金额使用的商定：。.价风格节市场价格波动引发的调节市场价格波动与否调节合同价格的商定：。因市场价格波动调节合同价格，采用下列第种方式对合同价格进行调节：第种方式：采用价格指数进行价风格节。有关各可调因子、定值和变值权重，以与基本价格指数与其来源的商定：；第种方式：采用造价信息进行价风格节。（）有关基准价格的商定：。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同推行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超出时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超出时，其超出部分据实调节。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同推行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超出时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超出时，其超出部分据实调节。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同推行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超出±时，其超出部分据实调节。第种方式：其它价风格节方式：。.合同价格、计量与支付合同价格形式、单价合同。综合单价包含的风险范畴：。风险费用的计算办法：。风险范畴以外合同价格的调节办法：。、总价合同。总价包含的风险范畴：。风险费用的计算办法：。风险范畴以外合同价格的调节办法：。、其它价格方式：。预付款预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：。预付款扣回的方式：。预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。计量计量原则工程量计算规则：本工程执行现行国标《建设工程工程量清单计价规范》（）与《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、苏建价〔〕号有关有关建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价根据调节的告知与有关文献规定与招标人提供的工程量清单。计量周期有关计量周期的商定：（）承包人应于每月日前向监理人报送上月日至当月日已完毕的工程量报告，并附具已完毕工程量报表和有关资料。（）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后天内完毕对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以拟定当月实际完毕的工程量。监理人对工程量有异议的，有权规定承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人规定提供补充量资料。承包人未按监理人规定参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完毕的工程量。。单价合同的计量有关单价合同计量的商定：。总价合同的计量有关总价合同计量的商定：。总价合同采用支付分解表计量支付的，与否合用第项〔总价合同的计量〕商定进行计量：。其它价格形式合同的计量其它价格形式的计量方式和程序：。工程进度款支付付款周期有关付款周期的商定：工程竣工验收合格后付至合同价款，工程决算审计结束后付至审定价的，余款作为质保金，保修期结束后退回。每次支付工程款时，承包人需向发包人提供有效发票。进度付款申请单的编制有关进度付款申请单编制的商定：。进度付款申请单的提交（）单价合同进度付款申请单提交的商定：。（）总价合同进度付款申请单提交的商定：。（）其它价格形式合同进度付款申请单提交的商定：。进度款审核和支付（）监理人审查并报送发包人的期限：。发包人完毕审批并签发进度款支付证书的期限：。（）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。支付分解表的编制、总价合同支付分解表的编制与审批：。、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。.验收和工程试车分部分项工程验收监理人不能准时进行验收时，应提前小时提交书面延期规定。有关延期最长不得超出：小时。竣工验收竣工验收程序有关竣工验收程序的商定：。发包人不按照本项商定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算办法：。移交、接受全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：。发包人未按本合同商定接受全部或部分工程的，违约金的计算办法为：。承包人未准时移交工程的，违约金的计算办法为：。工程试车试车程序工程试车内容：。（）单机无负荷试车费用由承当；（）无负荷联动试车费用由承当。投料试车有关投料试车有关事项的商定：。竣工退场竣工退场承包人完毕竣工退场的期限：。.竣工结算竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：。竣工结算申请单应涉及的内容：。竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：。发包人完毕竣工付款的期限：。有关竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。最后结清最后结清申请单承包人提交最后结清申请单的份数：。承包人提交最后结算申请单的期限：。最后结清证书和支付（）发包人完毕最后结清申请单的审批并颁发最后结清证书的期限：。（）发包人完毕支付的期限：。.缺点责任期与保修缺点责任期缺点责任期的具体期限：。质量确保金有关与否扣留质量确保金的商定：。承包人提供质量确保金的方式质量确保金采用下列第种方式：（）质量确保金保函，确保金额为：；（）的工程款；（）其它方式:。质量确保金的扣留质量确保金的扣留采用下列第种方式：（）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量确保金的计算基数不涉及预付款的支付、扣回以与价风格节的金额；（）工程竣工结算时一次性扣留质量确保金；（）其它扣留方式:。有关质量确保金的补充商定：。保修保修责任工程保修期为：。修复告知承包人收到保修告知并达成工程现场的合理时间：。.违约发包人违约发包人违约的情形发包人违约的其它情形：。发包人违约的责任发包人违约责任的承当方式和计算办法：（）因发包人因素未能在计划开工日期前天内下达开工告知的违约责任：。（）因发包人因素未能按合同商定支付合同价款的违约责任：。（）发包人违反第款〔变更的范畴〕第（）项商定，自行实施被取消的工作或转由别人实施的违约责任：。（）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同商定，或因发包人因素造成交货日期延误或交货地点变更等状况的违约责任：。（）因发包人违反合同商定造成暂停施工的违约责任：。（）发包人无正当理由没有在商定时限内发出复工批示，造成承包人无法复工的违约责任：。（）其它：。因发包人违约解除合同承包人按项〔发包人违约的情形〕商定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。承包人违约承包人违约的情形承包人违约的其它情形：。承包人违约的责任承包人违约责任的承当方式和计算办法：。因承包人违约解除合同有关承包人违约解除合同的特别商定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文献和由承包人或以其名义编制的其它文献的费用承当方式：。.不可抗力不可抗力确实认除通用合同条款商定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其它情形：。因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或拟定发包人应支付款项后天内完毕款项的支付。.保险工程保险有关工程保险的特别商定：。其它保险有关其它保险的商定：。承包人与否应为其施工设备等办理财产保险：。告知义务有关变更保险合同时的告知义务的商定：。.争议解决争议评审合同当事人与否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。争议评审小组的拟定争议评审小构组员的拟定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小构组员的酬劳承当方式：。其它事项的商定：。争议评审小组的决定合同当事人有关本项的商定：。仲裁或诉讼因合同与合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（）向仲裁委员会申请仲裁；（）向新沂市人民法院起诉。附件合同书附件：附件：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件：发包人供应材料设备一览表附件：工程质量保修书附件：重要建设工程文献目录附件：承包人用于本工程施工的机械设备表附件：承包人重要施工管理人员表附件：分包人重要施工管理人员表附件：履约担保格式附件：预付款担保格式附件：支付担保格式附件：暂估价一览表附件：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)构造形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期附件：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注附件：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）订立工程质量保修书。一、工程质量保修范畴和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同商定，承当工程质量保修责任。质量保修范畴涉及地基基础工程、主体构造工程，屋面防水工程、有防水规定的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以与双方商定的其它项目。具体保修的内容，双方商定以下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》与有关规定，工程的质量保修期以下：．地基基础工程和主体构造工程为设计文献规定的工程合理使用年限；．屋面防水工程、有防水规定的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；．装修工程为年；．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；．住宅社区内的给排水设施、道路等配套工程为年；．其它项目保修期限商定以下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺点责任期工程缺点责任期为个月，缺点责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺点责任期自单位工程验收合格之日起算。缺点责任期终止后，发包人应退还剩余的质量确保金。四、质量保修责任．属于保修范畴、内容的项目，承包人应当在接到保修告知之日起天内派人保修。承包人不在商定时限内派人保修的，发包人能够委托别人修理。．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故告知后，应当立刻达成事故现场抢修。．对于涉与构造安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立刻向本地建设行政主管部门和有关部门报告，采用安全防备方法，并由原设计人或者含有对应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。．质量保修完毕后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺点的责任方承当。六、双方商定的其它工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同订立，作为施工合同附件，其使用期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件：重要建设工程文献目录文献名称套数费用（元）质量移交时间负责人

附件：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率()生产能力备注附件：承包人重要施工管理人员表名称姓名职务职称重要资历、经验与承当过的项目一、总部人员项目主管其别人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其别人员此表格投标人在招投标阶段无需填写，在合同备案时填写完整。

附件：分包人重要施工管理人员表名称姓名职务职称重要资历、经验与承当过的项目一、总部人员项目主管其别人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理施工管理安全管理其别人员附件：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，下列简称“发包人”）与（承包人名称）（下列称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工与有关事项协商一致共同订立《建设工程施工合同》。我方乐意无条件地、不可撤销地就承包人推行与你方订立的合同，向你方提供连带责任担保。.担保金额人民币（大写）元（¥）。.担保使用期自你方与承包人订立的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接受证书之日止。.在本担保使用期内，因承包人违反合同商定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿规定后，在天内无条件支付。.你方和承包人按合同商定变更合同时，我方承当本担保规定的义务不变。.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。.本保函自我办法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（下列称“承包人”）与（发包人名称）（下列简称“发包人”）于年月日订立的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按商定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方乐意就你方提供应承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。.担保金额人民币（大写）元（¥）。.担保使用期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书阐明已完全扣清止。.在本保函使用期内，因承包人违反合同商定的义务而规定收回预付款时，我方在收到你方的书面告知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超出预付款金额减去你方按合同商定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。.你方和承包人按合同商定变更合同时，我方承当本保函规定的义务不变。.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。.本保函自我办法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（下列称“发包人”）于年月日订立了（工程名称）《建设工程施工合同》（下列称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人推行主合同商定的工程款支付义务以确保的方式向你方提供以下担保：一、确保的范畴与确保金额.我方的确保范畴是主合同商定的工程款。.本保函所称主合同商定的工程款是指主合同商定的除工程质量确保金以外的合同价款。.我方确保的金额是主合同商定的工程款的，数额最高不超出人民币元（大写：）。二、确保的方式与确保期间.我方确保的方式为：连带责任确保。.我方确保的期间为：自本合同生效之日起至主合同商定的工程款支付完毕之后来日内。.你方与发包人合同变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，确保期间按照变更后的支付日期做对应调节。三、承当确保责任的形式我方承当确保责任的形式是代为支付。发包人未按主合同商定向你方支付工程款的，由我方在确保金额内代为支付。四、代偿的安排.你方规定我方承当确保责任的，应向我方发出书面索赔告知与发包人未支付主合同商定工程款的证明材料。索赔告知应写明规定索赔的金额，支付款项应达成的账号。.在出现你方与发包人因工程质