委托书合同邮寄 代签合同委托书(6篇)

本文格式为Word版，下载可任意编辑——委托书合同邮寄代签合同委托书(6篇)随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成看法一致时，制定合同可以享有一定的自由。拟定合同的本卷须知有大量，你确定会写吗？下面是我为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

委托书合同邮寄代签合同委托书篇一

有效期限：至_______年_______月_______日止。

单位负责人签字：___________

_______年_______月_______日

1.委托的期限一定要写明起与止的时间，不写起止的时间，就简单引起争议，

合同签订的授权委托书及本卷须知。

2、特别授权委托书假使是公民之间的，应当办理公证，以确保委托行为的真实性、合法性。

授权委托书是指当事人为把代理权授予委托代理入而制作的一种法律文书。它是委托人实施授权行为的标志，是产生代理权的直接根据。授权委托书分为两种：一种是民事代理授权委托书;另一种是诉讼代理授权委托书。

委托书合同邮寄代签合同委托书篇二

发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方）

承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方）

甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

第一条工程概况

工程名称：教授新村箱变工程

工程地点：科技学院教授新村

工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250kva箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250kva箱变及低压分接箱之间的电缆的购买及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆购买及连接；1250kva箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料购买有乙方购买。

承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程

（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线

工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

其次条工程总价

合同总价为（rmb）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。

第三条付款方式

1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复看法书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）；

2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000元整(大写伍拾万元整)3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写壹拾万元整)

4、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围

1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

第五条甲方职责

1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

2、保证协同乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

第六条乙方职责

1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；3、协助甲方向供电公司申请10kv外线施工的手续；4、自柜体到厂日起履行保固条款；5、开具本合同价上的工程发票。

第七条技术规范

按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

第八条工程日期

1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承受。

2、甲方若不能如期付款，则乙方依照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

第九条解约

1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

第十条

合同编号：

2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭遇之损失。

保固条款

自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必需保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾难等不可抗力引起的故障由甲方承受相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

单位地址：单位地址：

账号：账号：

合同签订时间：合同签订时间：

费用计算表

建设单位：

其他项目费用

措施项目费用

委托书合同邮寄代签合同委托书篇三

委托人：xxx，男，汉族，19年月日生，浙江省武义县履坦下坭村号，身份证号：，联系电话：。

因本人工作原因，不能亲自到_______办理_______的相关手续，特委托_______作为我的合法代理人全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，承受相应的法律责任。

现委托上述授权责任人作为我单位在____日常管理上的全权代表，代表法人签署相关文件，并承受相应的法律责任。

受托人：xxx，男，汉族，19年月日生，江西高安人，现住昆明官渡区阮家村，联系电话：。

兹委托黄栋在委托人张晓阳诉被告陈望建借款合同纠纷中，担任委托人的代理人。

代理权限：特别授权代理。

甲方所委托的被调查人乘飞机或其他交通工具到外地，并需要进行调查，乙方向甲方请示同意后，甲方应向乙方增加调查费用，具体数额实报实销。

有权代为提出、变更、放弃诉讼请求;有权代为和解、调解;有权代为处理与本案诉讼过程中有关的一切实体及程序事宜。

20xx年9月6日，原、被告双方签订购销合同一份，合同约定由原告在同年9月7日供给被告约定规格的钢材一批，同时约定带款提货等条款。合同签订后，原告分别于同年9月6日、9月10日按被告所需供给了价值为274795.25元不同规格的钢材，被告在收货后已支付原告货款228618.20元，余款46177.05元经原告屡屡催讨，被告至今未付。在庭审中，被告对原告违约金5649.92元的计算没有异议。

此致

xx市官渡区人民法院

甲乙双方商定的委托期以房屋租出为准。签订委托时，甲方需向乙方出示该房屋的合法有效产权凭证、房主本人的身份证等正本。由代理人签订本委托书，应出示代理人身份证原件和房屋产权人的书面授权书。该授权书是本委托书不可分割的一部分。

假使本店房在合同终止之前依法被没收，双方同意本合同遂告终止，双方不得向对方提出索赔。只要承租人还在本商店，承租人必需交纳租金，直至其搬出，把店房还给出租人为止。

签订合同授权委托书怎么签，有哪些要注意的事项，下面是为您收集的关于合同授权的委托书范文，希望大家喜欢!

委托人：

受托人：

20xx年3月10日

委托书合同邮寄代签合同委托书篇四

委托方：____________________________________

地址：____________

邮码：____________

电话：____________

法定代表人：____________

职务：____________

承包方：____________________________________

地址：____________

邮码：____________

电话：____________

法定代表人：____________

职务：____________

经双方协商，由委托方委托承包方承受________工程的可行性研究，特订立本合同。

委托方在合同签订之日起________天以内，向承包方提供所有与研究工程有关的`数据和资料，并对资料的确凿性负责。

1.提供数据、资料的内容如下：________.

2.在合同期内，委托方进行与本工程有关的探讨、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包方，必要时可吸收承包方参与本工程可行性研究的人员参与。

承包方应在________年________月________日以前，向委托方提交本合同工程的可行性报告，并对此承受责任。可行性报告内容应包括：

1.经济评价指标：

（1）投资内部收益率：________________.

（2）投资回收期：____________________.

2.贷款归还能力分析：____________.

3.外汇归还能力分析：____________.

4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：________.

5.结论：____________________________.承包方应向委托方提交可行性报告________份。

委托方如在合同期间对________工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。

委托书合同邮寄代签合同委托书篇五

本授权委托书声明：我汪xxx系xxx新建工集团投标人的法定代表人，现授权委托xxx新建工集团的司娴静为我公司代理人，以本公司的名义参与苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司组织实施的编号为szzc20xx—y—g—003号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字）

日期：年月日

委托书合同邮寄代签合同委托书篇六

通知解除劳动合同的授权委托书

委托人：x