2021年二级建造师继续教育培训建筑法规与项目管理全

二级建造师继续教诲考试题库建设工程法规与项目管理第一章建设工程法规制度第一节建造师执业资格法规制度—、选取题1、 王某6月参加了二级建造师资格考试，如果她成绩合格，就可以（C.I2、 建造师初始注册和延续注册有效期均为（B.）年。3、 李某在初始注册2年后，由于执业公司发生变更而进行了变更注册，她变更后有效期为（A.）4、 已获得二级建造师资格证书张某因故未能在3年内申请注册，那么她3年后申请注册时必要（D5、注册建造师有权利（C）6、注册建造师信用档案应涉及注册建造师基本状况、业绩、良好行为、不良行为等内容。上述信息按关于规定（A\二、判断题（X）1、获得建造师注册证书人可以以建造师名义担任建设工程项目施工单位项目负责人。（寸）2、施工单位订立质量合格文献上,必要有注册建造师签字盖童。3）3、建造师有接受继续教诲权利和义务。（7）4、二级建造师变更注册后,有效期执行原注册证书有效期。第二节建设工程公司资质管理法规制度—、选取题1、 按照建筑公司资质管理关于规定,国内建筑业公司三个资质序列是（CX2、 按照建筑业公司资质级别规定,房屋建筑施工总承包公司资质级别分为（C）级。3、 按照国家工程建设从业单位资质级别划分规定,房屋建筑工程监理单位专业资质可分为（A14、 建筑业公司资质实行分级审批：施工总承包序列特级和一级公司、专业承包序列一级公司资质由（D）建设行政主管部门审批。5、 建筑公司资质证书有效期限为（B）年。6、 依照建设主管部门现行关于规定,符合工程勘察单位资质级别规定是（A17、依照建设主管部门现行关于规定,不符合工程设计单位资质级别规定是（B1&依照国家现行工程建立公司资质管理规定,工程监理公司资质种类分为（A19、公司需要延续资质证书有效期,应在资质证书有效期届满（B）日前，申请办理资质延续手续。二、判断题（V）1.建筑施工公司经资质审查合格，获得相应级别资质证书后，方可在其资质级别允许范畴内从事建筑活动。（X）2、施工总承包公司可以将专业工程或劳务作业分包给业主承认任意专业承包公司或劳务分包公司。（"）3、建筑业公司申请多项建筑业公司资质，应当选取级别最高一项资质为公司主项资质。（"）4、劳务分包序列资质由公司工商注册所在地设区市人民政府建设主管部门实行。（X）5、经资质允许机关批准，建筑公司资质证书有效期可延续。（X）6、工程监理公司综合资质分为甲、乙、丙级三级。第三节 工程项目建设程序及有关法规制度—、选取题1、 需完整地体现建筑物外型、内部空间尺寸、构造体系、构造状况设计是（AI2、 根据关于规定,工程竣工验收报告应当由（B）提出。3、 竣工验收作为建设过程最后一种阶段，应有（A）组织验收。4、 建设单位应自建设工程竣工验收合格之日起（C）日内，将建设工程竣工验收报告和有关文献报建设行政主管部门或者其她关于部门备案5、在都市、镇规划区内进行暂时建设,应当经（D）批准。6、以划拨方式提供国有土地使用权，建设单位方在县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地之前，应当向城乡规划主管部门申请核(B\7、根据《出让和转让条例》规定：居住用地土地使用权出让最高年限为(C)。&土地使用者需要变化土地使用权出让合同商定土地用途,须获得(B)批准。9、 申请领取某项目施工允许证时间最迟应在(B)。10、 因项目开发，某房地产公司必要在开工前，办理关于打闪手续，如下证可证书最后获得是(D)。11s由于工程涉及拆迁，在申领施工允许证之前，拆迁工作(B)。12、 建设单位申领施工允许证时所提交施工图纸及技术资料应当满足(A )。13、 某开发公司拟建设一项目,工期15个月,施工合同价30000万元。依照《建设工程施工允许管理办法》规定，该公司申请施工允许证时到位建设资金至少要达到(B)万元。14、 某工程一年前中断施工后决定恢复施工，恢复施工前，建设单位应当(AX15、 某建设单位于3月20日领到工程施工允许证,通过申请施工允许证延期,最迟应当于(D)开工。二、判断题(X)1、综观工程项目建设程序，总体都要通过投资决策和建设实行两个发展时期，其中初步设计阶段属于投资决策阶段。(")2、可行^性硏究报告被批准，标志看工程项目正式"立项"。(X)3、做好”三通一平”是属于施工阶段工作。(7)4、施工图设计文献必要经县级以上建设行政主管部门审查批准，方可使用。(X)5、建设用地规划允许证是建设单位在向建设行政主管部门申请。(")6、暂时建设应当办理批准手续,暂时建设期限由各地规划行政主管部门依照实际状况拟定,普通不得超过两年。(寸)7、在国有土地上设立建设用地使用权方式涉及出让和划拨二种方式。(X)&建筑工程开工前，施工单位应当按照国家关于规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工允许证。（寸）9、建设单位应当自领取施工允许证之日起三个月内开工。（U）10、施工单位在开工前必要理解工程与否获得施工允许。否则，盲目开工也要承担法律责任,受到罚款行政惩罚。第四节 建设工程市场管理法规制度—、选取题1、 某写字楼工程招标发包,有多家符合相应资质条件承包公司供建设单位选取。下列不可以作为发包方案是（D12、 甲、乙两家同一专业工程承包公司，其资质级别分别是一级、二级。两家构成联合体共同投标—项工程,为此，该联合体资质级别应为（B 13、 李某施工队没有资质,挂靠甲公司承包工程，对此,下列选项对的是（B14、 甲公司外聘了一名建造师王某并与她订立了"承包责任合同书",商定由王某履行甲公司与业主订立承包合同中甲公司所有义务。对此,王某与甲公司之间关系属于（C15、某工程项目施工总承包单位欲分包该工程,依照法律法规可以实行行为是（D\6、 招标人以招标公示方式邀请不特定法人或组织来投标,这种招标方式称为（A ）。7、 从世界银行贷款某水电站工程,必要通过招标方式选取施工单位,则其进行施工招标前所需条件中不涉及（B1&建设单位可以（A ）选取招标代理机构,委托其办理项目施工过程招标事宜。9、 根据《招标投标法》,下列关于招标代理机构说法对的是（C110、 依照《工程建设项目施工招标投标办法》关于规定，采用资格预审，招标人应当在（D）中载明资格预审条件、原则和办法。U、依照《工程建设项目施工招标投标办法》规定,自招标文献出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（B）个工作日。12、招标人对已发出招标文献进行必要澄清或者修改，应以书面形式告知所有招标文献收受人，告知时间应当在招标文献规定提交投标文献截止时间至少（C）日前。13、某必要招标工程项目于7月1日开始发放招标文献，则投标文献最早截止日期为（A\14、招标文献应当规定一种恰当投标有效期,以保证招标人有足够时间完毕评标和与中标人订立合同。投标有效期起始计算时间为（A）。15、 下列不可以作为投标保证金是（C116、 某工程投标总价为5000万元,则投标保证金最高不得超过（C\17、 标保证金有效期应当超过投标有效期（B）天。18、 下列关于投标文献补充、修改与撤回说法，对的是（A\19、 根据《招标投标法》，两个以上法人以一种投标人身份共同投标是（AX20、 联合体投标必要指定牵头人，并授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实行阶段（D）。21、 下列选项中，不属于投标人实行不合法竞争行为是（C）。22、 国内《招标投标法》规定,开标地点应为（B）。23、 依照国内《招标投标法》规定，该评标委员会人数应不少于（B）人。24、 依照国内《招标投标法》关于规定，下列选项中不符合开标程序是（C）。25、 某招标人于4月1日向中标人发出了中标告知书。依照有关法律规定，招标人和中标人应在（B）前订立书面合同。26、 中标人拟定后，招标人应向中标人发出告知书，（B）。27、 中标告知书（A ）具备法律效力。2&在开标过程中，某投标文献计算过程中单价与工程量乘积与总价不一致，此时对的解决方式为（A）。二、判断题（V）ls建筑工程发包方式重要有两种：招标发包和直接发包。（X）2、按照合同商定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单工程承包单位采购，发包单位仍可以指定资信好生产厂、供应商。(x)3、两个以上不同资质级别单位实行联合体共同承包，应当按照资质级别高单位业务允许范畴承揽工程。(X)4、建设单位与甲公司订立了总包合同，可以指定规定甲公司把装饰工程分包给乙公司。(X)5、由于分包单位因素导致质量事故，总包单位不须要就分包工程对建设单位承担责任。(")6、大型基本设施、公用事业等关系社会公共利益项目必要进行招投标。3)7、某项目涉及国家安全，因此可以不进行招标。(U)&招标公示应当载明招标人名称和地址、招标项目性质、数量、实行地点和时间以及获取招标文献办法等事项。(X)9、招标人应当在工程开标前对投标人进行资格预审。(X)10、甲公司在投标有效期内,发现报价偏低,可以对其投标文献进行修改。(V)ll.投标人在投标有效期内撤回其投标文献，招标人有权没收投标保证金。(X)12、投标人少于五个,招标人应当依法重新招标。(X)13、投标人互相探听对方投标标价属于投标人之间串通投标。(V)14.甲公司投标文献没按规定进行密封,招标方可以据此不予受理。(X)15、评标委员会成员名单在开标前应当向社会发布。(X)16、投标文献中用数字表达数额与用文字表达数额不一致时,以数额小为准(V)17.依照《招标投标法》关于规定,依法必要进行招标项目，招标人应当自拟定中标人之日起15日内，向关于行政监督部门提交招标投标状况书面报告。第五节 建设工程质量管理法规制度—、选取题1、 某注册监理工程师因过错导致重大质量事故,则对其惩罚应是(C)。2、 下列关于建设单位质量责任和义务表述中,错误是(D)。3、 工程发包和招标过程中质量责任和义务承担者应是(C)。4、 《建设工程质量管理条例》中强调了工程质量必要实行(A)监督管理。5、 不属于建设工程竣工验收应当具备下列条件（C ）。6、 某工程由建设单位提供建设材料,建设材料在使用前应当由（B）负责检查。7、 下列不属于设计单位质量责任是（B）。&某设计院在其承担一项设计工程中浮现了下述行为,其中,该设计院必要承担相应法律责任有（C）。9、 依照《建设工程质量管理条例》,下列选项中（C）不符合施工单位质量责任和义务规定。10、 下列选项中不属于施工单位质量责任和义务是（A）。11、 工程监理单位7寸施工质量承担（D）。12、 对于工程中关于地基和构造安全核心工序和核心施工过程,监理应进行（A\13、 建设工程质量监督机构代表政府履行质量监督职能,其重要任务不涉及（D114、 依照《建设工程质量管理条例》规定,屋面防水工程最低保修期限是（C）年。15、 依照《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故后，关于单位应当在（C）小时内向本地建设行政主管部门和其她关于部门报告。二、判断题（7）1、某已经退休建造师被发当前该单位工作期间违背国家关于建设工程质量管理规定,导致重大工程质量事故,仍应当依法追究法律责任。（寸）2、建设单位不办理工程质量监督手续,工程不得开工。（X）3、建设单位有权变化房屋建筑主体和承重构造进行装修。（X）4、工程竣工验收后,施工单位应向建设单位提交已订立工程质量保修书。（"）5、工程勘察工作是建设工程基本工作，工程勘察成果文献是设计和施工基本资料和重要根据。（X）6、由于分包单位自身因素导致工程质量问题，由分包单位单独对建设单位负责。（X）7、对于非施工单位导致质量问题或竣工验收不合格工程，施工单位可以不负责返修。（寸）&政府进行建设工程质量监督重要手段是施工允许制度和竣工验收备案制度。（x）9、建设工程保修期，自提交竣工验收报告之日起计算。（X）10、电气管线,给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期为为5年。第六节建设工程安全生产管理法规制度—、选取题1、 《建设工程安全生产管理条例》规定在中华人民共和国境内从事建设工程（D）等关于活动，必要遵守本条例。2、 建设工程安全作业环境及安全施工办法所需费用,应当涉及在（A）内。3、 下列属于工程监理安全责任为（B14、 施工单位在编制涉及深基坑、地下暗挖工程及（C）专项施工方案时，还应当组织专家进行论证、审查。5、 （A）应当为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险。6、 （A）应当对出租机械设备和施工机具及配件安全性能进行检测,在订立租赁合同时,应当出具检测合格证明。7、 依照《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位中负有"贯彻安全生产责任制度"安全负责人员是（A\8、 安全生产允许证有效期限是（A ）年。9、 导致10人以上30人如下死亡安全事故属于（C ）事故。10、 施工单位发生生产事故,应当按照国家关于伤亡事故报告和调查解决规定，及时、如实上报。实行总承包建设工程，由（A ）负责上报事故。二、判断题（X）1、建设单位在编制工程概算时,如建设工程安全作业环境及安全施工办法所需费用无法拟定,可暂不列入工程概算。（"）2、建设单位在申请领取施工允许证时，应当提供建设工程关于安全施工办法资料。（7）3、设计单位应当对涉及施工安全重点部位和环节应在设计文献中注明,并对防范生产安全事故提出指引意见。(VX工程监理单位在实行监理过程中,发现存在安全事故隐患,且状况严重,应当规定施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。(X)5、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性原则实行监理，但对建设工程安全生产不承担责任。(7)6、对于工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。第七节建设工程有关法规制度—、选取题1、 劳动合同期限三个月以上不满一年,试用期不得超过(A )月。2、 根据《劳动法》,劳动安全卫生设施必要符合(A )规定原则。3、 根据《劳动争议调解仲裁法》规定,当事人向劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁争议时效是(A)年。4、 建设项目对环境也许导致重大影响,建设单位应向有审批权环保行政主管部门提交(B)。5、 需要进行试生产建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起(C)个月内，向审批该建设项目需要配套建设环保设施竣工验收。6、 对不符合民用建筑节能强制性原则,建设工程规划允许证(A )颁发。7、 按照合同商定由建设单位采购墙体材料、保温材料、和照明设备,建设单位应保证其应符合(A)规定。&关于消防设计图纸审核,应由建设单位将消防设计图纸报送(C)审核。9、某建筑公司招聘，甲应聘电焊工、乙应聘气焊工、丙应聘消防材料保管员、丁应聘自动消防系统操作人员，4人均无上岗证，依照消防法可以聘任上岗是(C110、工程建设中采用下列办法不符合《消防法》规定是(C\二、判断题(")1、未成年工是指未满十八周岁劳动者。(")2、劳动合同被确认无效,劳动者已付出劳动，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。(X)3、当事人申请劳动争议仲裁后，不可以进行和解。(7)4、建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性原则，不得出具竣工验收合格报告。(7)5、对于不符合建筑节能强制性原则，施工图设计文献审查结论应当定为不合格。(")6、所谓建设工程环保"三同步"制度，是指建设项目需要配套建设环保设施，必要与主体工程同步设计、同步施工、同步验收。(X)7、按照国家工程建设消防技术原则需要进行消防设计建设工程，建设单位一律应当将消防设计文献报送公安机关消防机构审核。(7)&公众汇集场合在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场合所在地县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。第二章建设工程合同法律制度第一节合同与合同法概述—、选取题1、 工程建设中,承发包双方订立施工承包合同属于（A12、 甲建筑工程公司将我司工程机械设备赠与乙建筑工程公司，并订立了赠与合同。该赠与合同属于（B）。3、 下列关于建设工程合同说法中错误选项是（A）4、 某房地产开发公司与某设计单位订立设计合同属于（A15、 某水泥厂与张某订立了水泥供应合同，随后又与保证人订立了相应担保合同。日后水泥供应合同被法院裁定为无效合同，则担保合同（C\6、 某市水利工程项目进行招标,招标人在行政主管部门领导干预下选取了甲建筑公司中标并与其订立了施工承包合同。该行为违背了《合同法》中（B丄7、 某建筑工程公司在施工中泄露了业主方某些技术秘密,其行为违背了《合同法》中（D丄&根据《合同法》关于规定,建设工程合同没有规定，合用（A）关于规定。9、 将建设工程合同按承发包工程范畴划分,分类不对的是（B110、 建设工程合同不涉及（B1二、判断题（"）1、合同缔结必要由双方当事人协商一致才干成立,当事人作出意思表达必要合法。（X）2、双务合同不一定就是有偿合同，但免费合同一定就是单务合同。（X）3、法律、行政法规规定或者当事人商定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式，则该合同不成立。3）4、合同当事人一方不得将自己意志强加给另一方，这是《合同法》中平等原则。（"）5、只有具备法定资质单位才干成为建设工程合同承包主体。（7）6、依签约主体与合同内容不同，建设工程合同可分为联合承包合同、总承包合同与分包合同。（X）7、《中华人民共和国合同法》规范和调节范畴既合用于狭义合同,也合用于广义合同。第二节建设工程合同订立和效力—、选取题1、承包商甲向水泥厂乙发出了电子邮件，但愿从乙处购买一批水泥，则承包商甲该行为属于（B\2、开发商甲通过信函方式向承包商乙提出订立某项合批准思表达及合同详细条件,但当承包商尚未接到信函时，开发商就打电话告知对方取消该合同事宜，则开发商行为属于（AI3、根据《合同法》规定,合同形式中不属于书面合同形式是（C）4、下列关于承诺说法中，对的是（B15、 接受要约承诺人要使发出承诺不产生法律效力,则撤回承诺告知应在（B）6、 采用招标发包方式订立建设工程合同步,招标人发出中标告知书,拟定中标人行为属于（CX7、工程建设中,施工合同标应为（D1&甲市某房地产公司在乙市投资一工程项目,丙市某建筑公司成功中标，则该施工合同重要履行地点是（B）市。9、 甲施工公司与乙设备租赁站订立了一年设备书面租赁合同，合同到期后，甲继续使用并向乙缴纳租金，乙接受,那么该合同（A\10、 依照《合同法》规定，缔约过错责任应当发生在（C\11s下列关于合同生效要件中，错误是（A\12、下列合同属于无效合同是（DX13、李某与某开发公司订立了商品房买卖合同,后发现开发公司在订立合同步提供《商品房预售允许证》是假,因而，该合同属于（B）合同。14、下列情形中属于效力待定合同是（D\二判断题（V）1、合同订立涉及要约和承诺两个阶段，当事人为要约和承诺意思表达均为合同订立程序。（X）2、建设单位发出招标公示属于要约行为。（"）3、要约既可以撤回也可以撤销。（X）4、李某向王某发出了订立某合同要约，规定王某11月10前答复。王某于n月15日答复批准合同条件，可择日订立合同，则王某批准订立合同行为属于承诺。3）5、要约邀请是为了引起要约,它不是合同订立必通过程。（"）6、受要约人已为履行合同作了准备工作,则要约不可以撤销。（"）7、甲向乙发出要约，当乙承诺时对要约内容作了非实质性变更，如果甲未及时反对，则该承诺有效。（X）&无效合同从合同被确认无效后才失去效力。（"）9、甲公司将主体某些分包给乙公司，该合同违背了法律强制性规定,因此合同无效。（X）10、可变更、可撤销合同被撤销后，该合同不具备效力，即自合同撤销时起就不具备效力。第三节建设工程合同履行、变更和转让—、选取题1、 按照《合同法》规定,如果价款或报酬不明确,合同履行中应按（B12、 执行政府定价或者政府指引价,在合同商定交付期限内政府价格调节时,计价执行应按照（D3、 执行政府定价或者政府指引价,逾期交付标物,遇价格变化时,下列说法对的是（CX4、 《合同法》中规定合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任1可一方因对方违约而（D）行为。5、 某供应商在与建设单位订立合同步商定货到付款，但其发现建设单位经营状况严重恶化”供应商回绝供货，供应商行使是（C）抗辩权。6、 合同履行中,债权人祈求代位行使债务人债权,只能向（C）申请。7、合同变更效力应当表述为（A1&债务人将合同义务所有或者某些转移给第三人,应当经（C）批准。9、 甲、乙双方商定，由丙每月代乙向甲偿还债务5000元，期限2年。丙履行5个月后，以自己并不对甲负有债务为由回绝继续履行。甲遂向法院起诉，规定乙、丙承担违约责任。法院应如何解决？（A）10、 建设单位与供货商订立钢材供货合同未商定交货地点,后双方对此没有达到补充合同,也不能依其她办法拟定,则供货商备齐钢材后（D\二、判断题（"）1、在建筑工程合同中，当事人关于工程质量商定不能低于国标（X）2、合同有明确商定,应当依商定履行,反之,合同商定不明确则合同不必全面履行。（X）3、先履行抗辩权,是指在没有规定履行顺序双务合同中,当事人一方在另一方未为对待给付此前,有权回绝先为给付权利。（"）4、为防止因债务人财产不当减少而给债权人带来危害时，容许债权人为保证其债权实现而采用法律办法涉及代位权和撤销权两种。（"）5、代位权是指债权人为了保障其债权不受损害，而以自己名义代替债务人行使债权权利。（X）6、因发包人因素合同变更导致合同价款增减及导致承包人损失,由发包人承担责任,延误工期不予顺延。（"）7、公司合并或者分立，原公司合同权利义务将所有转移给新公司。（x）&某施工合同中商定了承包商带资进行工程建设,业主竣工后支付工程款,在任何状况下,承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任。第四节建设工程合同终结和违约责任—、选取题1、 某施工合同因解除而效力终结,随看该合同终结而效力不受影响是（D）条款。2、 合同终结因素不涉及（A13、 甲公司购买乙公司设备欠付设备款20万元，而乙公司也拖欠甲公司20万元征询费用已近三年。对此,下列说法对的是（C14、 施工单位甲欠施工单位乙5万元，施工单位丙又欠甲五万元，甲和乙商定由丙代替甲向乙还钱,若丙未能履行该项债务，则（C丄5、 某建设工程施工合同履行过程中,浮现了发包方迟延支付工程款地违约状况,则承包方规定发包方承担违约责任可以是（C16、 某施工单位向水泥厂订购水泥100吨，总货款3万元，商定9月1日交货，逾期交货，水泥厂应支付违约金3000元，后水泥厂未能如期交货，则下列表述对的是（B\7、 建设单位与设计院订立了_份标额为100万元设计合同,商定一方违约应承担5万元违约金，后建设单位违约，导致设计单位损失4万元,则设计单位最多可祈求建设单位承担（B）万元违约责任。&给付定金一方不履行商定债务,无权规定返还定金,收受定金一方不履行商定债务，应当（B）倍返还定金。9、 李某与某供应商订立了购货合同并交了定金,到了商定提货期前一天”供应商突然告知李某定货被别人买走了，近期无货。对此，下列说法对的是（BI10、 《合同法》规定，违约责任除另有规定外，实行（B）原则。二、判断题（7）1、中断合同只是在法定特殊状况消失后来，当事人依然承担继续履行义务，而终结合同是合同关系消灭，不也许恢复。（"）2、合同权利义务终结,不影响解决争议办法条款（如仲裁条款）效力。（X）3、由于经营不善，甲公司不能履行与乙订立合同，由于其主观无过错故可不承担违约责任。（X）4、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合商定,在履行义务或者采用补救办法后,不再承担其她责任。（7）5、某承包商与业主在合同中商定8月1日竣工，但是在6月1日该承包商明确表达不能履行这个合同了，则承包商属于先期违约。（X）6、合同中可以商定在一方违约状况下免除其责任条件,—旦商定条件发生,免责条款就可生效。第五节 建设工程施工合同纠纷解决—、选取题1、甲单位为房屋建筑工程施工总承包二级资质,不能满足某工程项目规定一级资质，因而乙单位—级资质参加了项目投标，最后甲单位中标并与发包方订立了合同，则该合同为（A）合同。2、建设单位与不满足资质规定施工公司订立了施工合同,工程竣工验收合格后,施工公司规定建设单位支付工程款，则（C'3、 甲公司工程部在公司不知情状况下以甲公司名义对某工程项目进行了公开招标，并与中标乙公司订立了施工合同，甲公司总部得知此事后并未反对，该合同（BI4、 开发公司甲工程部在公司不知情状况下以工程部名义与乙施工公司订立了施工合同，开发公司甲总部在得知此事后明确表达反对，该合同（AX5、 发包人祈求解除建设工程施工合同,下列情形不予支持是（C）o6、 施工单位由于技术办法不当,导致建筑物外墙渗水,建设单位规定施工单位对外墙进行修复,修复完毕后,施工单位就修复费用和工期向建设单位提出索赔，则（B）。7、 建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用后，发包人发现质量存在下列问题，其中应由承包方承担相应责任是（C1&在施工过程中，由于浮现下列情形，导致建设工程质量缺陷，不应当由发包人承担过错责任是Z9、 施工单位甲于7月1日向建设单位乙提交了竣工验收报告,建设单位乙在8月10日组织了竣工验收，工程竣工验收合格，则工程竣工日期为（A）。10、 建设单位甲和施工单位乙针对某工程订立了施工合同，合同对付款时间商定不明确，竣工验收交付后，乙规定甲支付剩余工程款及相应利息，其中利息计算起始时间为（D）。11s建设单位甲和施工单位乙订立了某工程施工合同，甲以资金局限性为由未按照商定支付工程款，乙催告建设单位乙在一种月内支付工程款，甲未在一种月内支付,则乙可以(C)。12、建设单位甲与施工单位乙就同一建设工程另行订立建设工程施工合同与通过备案中标合同实质性内容不一致,则结算工程价款应依照(D)。二、判断题(X)1、某公共项目,本地政府为了节约时间,没有进行招投标,直接将工程发包给满足资质规定某施工公司,并订立了合同，该合同属于有效合同。(寸)2、建设单位与不满足资质规定施工公司订立了施工合同，工程竣工验收不合格,施工公司规定建设单位支付工程款,则建设单位可以回绝支付工程款。(")3、施工公司超越资质级别与建设单位订立建设工程施工合同，随后在建设工程竣工前获得相应资质级别，则原合同为有效合同。(7)4、甲建筑公司项目部对外承包工程,所订立合同无效。W)5、施工单位由于技术办法不当,导致建筑物外墙渗水,建设单位规定施工单位对外墙进行修复，施工单位回绝修复，建设单位可以少支付工程款。(x)6、某工程规定7月1日为合同商定竣工日期,在竣工验收前,施工单位和建设单位就门窗质量问题发生了争议,后经关于部门鉴定后质量合格，鉴定使得工期推迟十天，后给工程于7月5日竣工，则承包商应对工程未准时竣工承担责任。(x)7、因设计变更导致建设工程工程量或者质量原则发生变化,承发包双方对该某些工程价款不能协商一致,由监理工程师来拟定工程价款。(U)&发包人收到竣工结算文献后,在商定期限内不予答复，承包人祈求按照竣工结算文献结算工程价款/应予支捋。第三章建设工程项目管理第一节建设工程项目管理概述—、选取题1、 项目工作与常规公司运作最明显区别是（A）.2、 建设单位甲和施工单位乙在施工合同中商定给工程项目质量必要达到市优，这体现了项目（C）特性。3、 下列属于工程项目与普通项目相比独有特性是（C）。4、 从项目构思、策划、实行到项目建成交付使用,这普通是（B）所从事项目管理。5、 横道图法重要合用于（B）。6、 项目经理编制项目目的筹划,下列不属于项目三大目的是（D）目的。7、 明的确施工程项目目,拟定工程项目目的,通过WBS分解出工程项目重要交付成果,这属于工程项目管理中（D）管理。&在建设工程项目管理内涵中，"费用目的"对业主而言是指（C）目的。9、 某施工公司在基本工程施工过程中，通过采用价值工程优化了施工方案，成果在不增长施工成本前提下，缩短了工期并提高了工程质量。这体现了项目成本目的、进度目的和质量目的之间存在（C）关系。10、 对于某政府机关办公楼项目业主方项目管理而言,其进度目的是该项目（B）。11、 某公司承包了某石化炼油工程设计和施工任务,则该公司项目管理属于建设项目（B）12、 远华公司作为项目业主通过公开招标方式选取东安建筑公司作为该公司新办公大楼项目施工方，那么东安建筑公司项目管理目的涉及（AX二、判断题（x）1、项目成本、进度、质量之间互相联系、互相影响,构成项目行为系统,这体现了项目非孤立性。（7）2、工程项目由于建设周期长，露天作业多，受外部环境影响大，因而，不拟定因素多，风险大。（7）3、某建设单位实行项目管理时，应对项目目的自上而下分解,自下而上地实现项目总目的。（x）4、WBS办法是进行进度管理一种办法。（寸）5、职业健康和安全目的是指在在工程建设和运营中必要保证施工工人、现场周边人员、在工程运营中操作人员、项目产品使用者健康和安全。（7）6、工程项目管理者在目的管理中一方面要注意考虑三大目的均衡，尽量做到整体最优，另—方面要尽量发挥某个目的对其她目的积极作用。（x）7、工程项目环境管理目是保护生态环境,不用考虑能源节约和资源挥霍。（寸）&施工单位和设计单位在建设单位组织下对建设工程项目中设计问题进行协调,这属于项目参加单位之间协调。第二节工程项目组织管理—、选取题1、 在正规项目管理中,每个参加者在项目组织中地位是由（D）决定。2、 下列对公司和工程项目组织之间复杂关系表述不对的是（AI3、 甲施工单位在项目实行过程中，公司依照项目不同阶段对项目人员安排逬行了调节，这表白项目组织具备（B）持性。4、 在工程项目全过程中必要承认并顾及各方面利益，使项目有关者各方满意,才也许实现项目组织设计中（A）原则。.5、 根据关于规定，业主有变更工程范畴权力，但其要承担由于变更产生损失责任，这体现了项目组织中（B）原则。6、 在工程项目中，监理单位发现施工单位不安全生产行为时，可以规定施工单位改正，对情节严重，可规定其停工，这体现了项目组织中（C）原则。7、 在工程项目中,运用"设计T?购一施工"总承包方式,可以保证项目组织（D\&下列不属于采用窄跨度、多层次组织构造特点是（D19、 常用工程项目组织形式不涉及（A 110、 下列组织工具中，可以反映一种组织系统中各工作部门或管理人员之间指令关系组织工具是（B111、 直线式组织长处不涉及（D112、 某建设工程项目总承包商在该项目组织构造设计中采用了线性组织构造模式，这种组织构造特点是（A\13、 安庆公司承揽了1栋住宅楼改造工程冶同总价380万元。该项目宜采用组织构造模式为（B）14、 某工程项目尚未全面展开前,为使得项目参加各方互相结识、拟定联系方式,也是往往需要召开第一次工地会议,这次会议由（A）主持召开。15、 新源职业技术学校拟建设1栋5000平方米学生宿舍楼，中兴建设公司参加了投标。在编制投标文献过程中拟定采用直线式组织构造模，这种组织系统特点是（B1模式,其纵向管理部门有合同管理部、筹划管理部、技术管理部等,其横向工作部门普通是（B19、 下列不属于职能式组织构造长处是（A）20、 某大型建设工程项目采用了矩阵组织构造，为避免指令矛盾，可以选取运营模式有（B\21、 东盛建设公司准备实行一种大型水利工程项目,为提高项目组织运营效率,决定设立纵向和横向工作部门以减少项目组织机构层次,该项目组织构造模式是（A）式。22、 施工单位甲任命王某为某项目项目经理，李某为技术负责人，此外，张某是施工单位副总，在该项目上担任商务经理，则该施工单位在该项目上负责人是（ B\23、如下关于项目经理能力说法对的（B）。24、 张某是某项目项目经理，她专业技术非常强，但缺少协调组织能力，不会勉励项目成员，项目团队氛围不好，这表白张某缺少（B）能力。25、 对于刚毕业很有工作热情但没有经验大学生,项目经理应对其采用（B）领导形式。26、 项目团队最佳状态是在（D）。27、 小王在项目部担任资料员，在某一时期，她发现项目部工作氛围趋于紧张，冲突接连发生，人们工作积极性较比前段时间明显低落,这表白该项目部正处在（B）。2&监理单位通过告知单给施工单位下发停工令属于（A）。二、判断题（x）1、工程项目组织是从事工程项目详细工作,为完毕特定任务而成立长期性组织。3）2、项目组织是一次性组织,普通状况下,整个项目结束后,项目组织就会解散或重新构建其她项目组织。（V）3S某个项目监理组织，总体上采用直线式组织形式,而在某些子项目中采用职能式组织形式,这体现了项目组织构造复杂特点。（X）4、按照责任、工作量、工作难度、风险限度和最后工作成果予以相应报酬或惩罚体现了组织制衡原则。（寸）5、当代大型项目或特大型项目组织普通都是宽跨度。（X）6、建设单位甲授权项目管理公司乙对承包商和供应商进行管理,这体现了分权管理思想。（"）7、当组织规模较大，直线式组织会导致管理层次增长，指令途径过长。（V）&采用职能式组织可以发挥各职能机构专业管理作用，提高管理效率,减轻项目经理承担，有助于项目管理水平提高。（*）9、对专门从事工程项目管理或承办工程项目建造公司，如监理公司，可以优先采用职能式项目组织构造。)10、在矩阵式组织中，纵向职能部门是横向项目部门是都是暂时。(V)ll.在矩阵组织构造模式中,为避免纵向和横向工作部门指令矛盾时,普通应明确以纵向或横向指令为主管理模式。(V)12.对于一种可以分为若干互相独立、互不依赖子项目大型项目,往往先采用矩阵式项目组织构造。(X)13、施工方项目经理应由建设单位项目部进行任命。(X)14、作为项目经理，只要有夯实技术，有无领导能力对项目成功与否不重要。3)15、当项目进展不够顺利时，公司领导、业主及项目团队内部等各个方面矛盾都集中于项目经理，这规定项目经理要有解决压力，解决冲突能力。(x)16、从管理职能分析,项目经理职责涉及筹划、组织、勉励和协调。(X)17、公司规定担任项目经理张某提交项目筹划，张某以为项目筹划可有可无，没有必要提交。(V) 项目团队从组建到发展起来重要经历形成、震荡、规范、体现与休整五个阶段。(V)19.正式沟通长处是沟通效果好,比较严肃并且约束力强,易于保密,可以使信息沟通保持权威性。缺陷是沟通速度慢。(")20、团队成员对项目工作有满腔热情和高度信心,队员在团队中有归属感和自豪感，工作效率高，这是项目团队高效体现。(x)21、第一次工地会议由监理单位主捋召开，建设单位、总承包单位参加，有时也涉及分包商、供应商、设计单位等。第三节工程项目筹划—、选则题1、 工程项目筹划对工程项目有看重要作用,下列说法错误是(BX2、 公司让项目部编制一份应符合实际，具备可操作性项目筹划，这体现了工程项目筹划应当具备(AI3、 某项目部编制了工程材料供应筹划,并每月依照工程实行状况对材料供应筹划进行调节,这体现了工程项目筹划应具备（B X4、 小王在编制材料物资供应筹划时,应将它归属于（B）筹划。5、 工程项目实际进度指标不涉及（D16、 施工项目经理部在施工过程中编制周施工作业筹划是属于（B17、 与网络图相比较,横道图进度筹划特点是（C\&建设工程进度网络图与横道图相比,其重要长处是可以（AI9、 双代号网络图可以图上清晰地表白筹划时间进程及各项工作（A110、 施工单位在编制施工总进度筹划时编制根据不涉及（DX11、 下列关于迸度筹划编制，说法不对的是（C\12、 某工程涉及1000立方米砖墙砌筑,每立方米砖墙砌筑需要0.5个工时，现规定10天完毕，则需砌筑工人（B）人。13、 某项目部编制了一份采购筹划，涉及⑴500吨钢林（2）三台进口机械、（3）500吨沙子、（4）已订立供应合同50吨水泥，其中资源优先级最低是（C114、 按照现行规定,国内建筑工程安装工程费由（B）构成。15、 某项目部在编制成本筹划时，将工程项目成本重要分为建筑安装工程费、设备工器具购买费及工程建设其她费用，这种成本目的分解属于按（A）分解。16、 施工单位项目部对某工程项目编制了详细成本筹划，下列不能作为成本筹划编制成果是（D\17、 施工公司质量管理体系文献重要是由质量手册、程序文献、质量筹划和质量（C\建立建设工程质量管理体系是为了实现建设工程质量目的,拟定质量目的基本根据是（C\19、 工程项目质量管理体系重要内容不涉及（DX20、 在下列费用中，属于建筑安装工程间接费是（C）。二、判断题(V)ls项目筹划既是对目的实现办法、办法和过程安排，又是对项目目的分解过程。(X)2、投标人投标书背面所列筹划(实行方案、工期安排、承包商项目组织)不属于合同一某些，不应应纳入整个工程项目筹划中。3)3、某设计院按设计图纸数量来衡量设计师工作进度，这种办法属于用工程活动完毕可交付成果数量来作为进度指标。(7)4、在理论和实践中，普通而言，施工总进度筹划属于控制性施工迸度筹划。(x)5、与网络图相比,横刀图进度筹划更适应大型项目进度筹划系统。(")6、一份合理科学资源使用和供应筹划可以减少资源成本消耗。(x)7、在编制材料需求筹划时,应将各分项工程各种材料消耗总量分派到各自分项工程持续时间上。(X)&工程项目成本是指工程项目价值消耗，从业主(投资方)角度来看，工程项目成本是指建筑安装工程成本。W)9、施工质量保证体系运营,应以质量筹划为主线,以过程管理为重心。(x)10、项目管理实行规划编制完毕后应由技术负责人签字后报组织管理层审批。第四节工程项目目的控制—、选取题1、 项目管理最基本办法论是在项目实行过程中必要随看状况变化进行对项目目的实行(B)。2、 在施工过程中对施工进度目的进行动态跟踪和控制工作涉及：①收集施工进度实际值；②定期对施工进度筹划值和实际值进行比较；③如有偏差，采用办法进行纠偏。对的工作流程是(A)。3、 调节项目组织构造、进行管理职能分工，属于项目目的动态控制纠偏办法中(A)。4、 小张作为一名施工员,及时把施工现场施工状况报告给项目经理,这属于质量过程中(D)。5、 下列选项中,属于项目目的动态控制中积极控制特点是(A)。6、 为了对工程项目成本进行控制对劳务人员、周转材料采用整体限额分包等办法，属于成本控制办法中（C\7、 工程项目实际进度与筹划进度比较是工程项目进度控制重要环节,惯用比较办法不涉及（D&某项目实行工程中,由于未预料到特殊地质条件项目中断,从而导致进度迟延,这属于（B）导致延误。9、 某项目部为了赶工,制定了赶工办法,其中不合理是（BI10、 某项目部近期发现施工进度滞后,准备压缩工作活动持续时间来缩短工期，下列不适当被选为压缩对象活动是（D111、 下列合同类型中，承包商更乐意控制成本是（A\12、 某项目在实行过程中发现材料成本发生了大变化，当前项目部组织人员分析成本变化因素，在分析过程中，一方面应分析（C ）对材料成本影响。13、 某工程商品混凝土目的产量为500立方米,单价为720元/每平米,损耗率为4%。实际产量为550立方米,单价为730元/每平米,损耗率为3%。采用因素分析法进行分析,由于单价提高使费用增长了（B）元。14、 挣得值法评价指标之一费