绿化工程施工合同

工程施工协议(园林绿化部分）甲方：成都伟峰生态园林工程有限企业乙方：工程名称：桤木河湿地公园景观工程签订时间：10月日

发包方（如下简称甲方）：成都伟峰生态园林工程有限企业承包方（如下简称乙方）：根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本协议。第一条工程项目（一）工程名称：桤木河湿地公园景观工程（二）工程地点：崇州市（三）工程内容：湿地公园绿化场地的清理平整、清理碎石杂草、原有植物梳理、花草苗木的移苗、假植、装卸运送、种植穴开挖、施肥、种植、修剪、病虫防害养护及对应的安全文明措施等工作。（四）承包范围：按甲方提供桤木河湿地公园景观工程施工范围内有关绿化工程的施工。（五）乙方不得再分包本工程，否则，甲方有权终止本协议。（六）承包方式：1、乙方按包人工、包场地清理平整、清理碎石杂草、包苗木的移苗、包材料机械设备运送、包开挖种植穴、包施肥、包种植成活、养护、包施工机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保险等方式承包施工。2、本工程采用综合单价含税包干。（后附苗木清单综合单价报价单）3、上述下浮后的固定综合单价（包干价）包括了如下费用：材料（化肥、撑杆）采购、种植场地的清理平整、清理碎石杂草、原有植物梳理、苗木的移苗、假植、开挖种植穴、施肥、种植、修剪、病虫害防治、养护。施工和养护期间的一切人工费和机械设备费用，含所有的劳保费和劳务费，如安全帽、手套、雨衣、雨鞋、工作服、工人的来回路费、医药费等；所需小五金（如板手、钳子、铁丝、卸扣、钢丝绳、铁铲、斗车等）；含所有的机具设备及材料的装卸、归堆、保管、搬运等费用；施工现场文明施工用工；施工人员的吃住等费用；包因工受伤、治病药费等所需费用。各综合单价在协议执行期间不因劳务、材料价格浮动、设备或其他影响协议实行成本的事件发生变动而进行调整。4、其他规定本工程乙方施工范围内施工材料机械设备的搬运、装卸、归堆由乙方自行负责。乙方材料堆放地必须按照甲方的规定堆放。在施工范围内按照文明施工的原则，需要悬挂标志牌的必须悬挂，需要围蔽施工的路段要做好围蔽，根据现场的实际状况，必须遵守甲方的指导。在施工期间，由甲方提供的周转材料等，如因乙方责任导致损耗或丢失，费用由乙方承担；乙方有责任协助保管好现场施工材料安全。第二条本工程造价暂定人民币元，详细工程总造价以实际工程量为准。第三条协议工期（一）按甲方每个单项工程规定的工期准时竣工。乙方须严格按该工期指导施工。同步乙方必须保证有足够的人力及机械设备，保证工程质量、安全、文明，按期完毕。（二）如因拆迁、设计变更或业主责任影响致使乙方临时无法进行正常施工时，所延误的工期，乙方要想措施补上，并必须严格执行甲方对每道工序的工期规定。（三）若工程外观达不到规定，不能交付使用，不能视为竣工。如因乙方的原因，乙方应负责返工至业主、设计、监理、甲方等有关单位所有通过为止，由此产生的费用由乙方承担。（四）协议总工期已计入晴、阴、雨、风、雾、停水、停电等影响施工的时间。（五）如因乙方的原因，发生安全、质量事故而影响工期属乙方责任，不能借此顺延工期。（六）若乙方的施工进度达不到业主、甲方的工期规定期，乙方应无条件增长劳动力和机具设备，其费用不作调整；此后若仍无改观，甲方有权再增长劳动力和机具设备，发生的所有费用均由乙方负责，甲方在乙方工程款中扣除。（七）乙方施工工期每迟延一天，甲方按500元/天罚款，并由乙方承担甲方因此导致的损失，罚款金从乙方工程进度款中扣除。第四条工程质量原则（一）工程质量原则按国家现行施工技术规范、施工验收规范、施工安全规范，以及按业主的规定，做到一次优良。执行甲方质量、环境、职业安全健康工作文献的规定。（二）乙方必须对工程质量全面负责，质量到达优良，如乙方有违反操作规程或施工质量不符合规定的，甲方有权令其停止施工，由此导致的经济损失、工期延误以及引起变更设计增长的费用，均由乙方负责。（三）由于本工程是重点工程，工程的外观感必须符合业主、设计、监理、甲方等有关单位的规定，为此，乙方必须采用必要的措施以保证外观质量。第五条材料设备供应（一）工程所需的材料（花草苗木、化肥、五金劳保用品）由乙方负责。材料由乙方采购运送至施工现场，经甲方验收合格后方可使用。（二）工程施工所需的机械设备由乙方自行负责，乙方所有机械设备的使用证件复印件须交甲方安所有门立案。（三）属甲方或建设方提供的材料、设备，乙方必须无条件承担管理责任，如因乙方原因导致材料损坏或失窃（含配件）的，责任由乙方负责，对甲方的供料，若甲方发现乙方有挥霍现象，予以十倍惩罚。第六条工程款支付和结算（一）本协议工程无工程预付款。甲方收到业主当期计量款（绿化工程）后，甲方按乙方月度完毕总工作量的80%支付乙方工程进度款；余款在该分项工程竣工验收，且收到绿化工程分项工程款后一种月内支付至95%（每期支付以甲方收到业主工程款为前提），余下5%作为质量保证金，待一年养护期期满且苗木所有成活后甲方一种月内付清余款。（二）甲方在没有收到业主工程款的状况下，乙方应预备一定的自有资金保证工程施工的资金周转，不能以资金局限性为由停工，由此导致的损失一概由乙方负责。（三）乙方每次的工程进度款均在甲方收到建设单位工程进度款后按比例拨付，乙方收款时须交工程项目所在地的建安统一税务发票（由甲方提供完税证明部分的代缴税的则在进度款中扣除）。（四）甲方以人民币支付。乙方的工程款收款帐户开户银行名称：，收款帐号：，委托收款人：，身份证号码：。第七条双方责任（一）甲方责任：1、做好动工前施工放线定位工作，负责施工的定位测量。2、甲方委派为现场管理代表，监督检查工程质量、安全、进度、文明施工；设计图纸的变更；工程实行期间的质量验收及其他事宜。3、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。4、提供施工电源及接驳口。5、甲方竭力配合乙方看守好现场材料、设备。（二）乙方责任：1、按施工安全规范做好施工、质量、安全管理，遵守甲方文明施工管理规定，指定安全、防火负责人，物件堆放整洁，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并上报甲方及有关部门。2、乙方委派为现场管理代表，其应持有与本工程项目对应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全、进度等。3、按协议规定的竣工时间和甲方的进度安排，配置足够的人工及机械设备施工。4、综合单价内已包括了乙方施工作业所需的一切协调费用。若由于乙方工作不到位，致使有关政府部门的罚款，甚至返工，所导致的一切费用由乙方承担。5、在乙方施工过程中，若甲方某些工作需乙方协助配合，乙方对此必须服从。6、工程竣工后的场地清理，并且保证施工现场不得存在遗弃的苗木枝干、淤泥渣土，若乙方没有清理洁净，所导致的费用由乙方负责。7、一切劳务纠纷，均由乙方负责。8、接受甲方、业主、监理等部门的检查监督，若乙方不能按规定执行，甲方有权代乙方执行，费用由乙方负责。9、乙方委派的现场管理代表必须驻场，随时听从甲方的工作安排，执行甲方下达的各项计划、指令，每周依时参与甲方召开的项目部会议，不得缺席，否则甲方按500元/次对乙方进行惩罚，同步乙方须严格执行会议纪要条款。10、乙方自行负责现场的施工用电费用。11、乙方人员的食、住、办公场所自行负责。12、乙方施工人员进入施工现场，必须佩带安全帽及甲方统一办理的胸卡，如有违反，按100元/人/次进行罚款，罚款在当期工程款中扣除。13、乙方须无条件接受甲方监督、检查，每发现一次按500元/人/次进行罚款，罚款在当期工程款中扣除。第八条工程验收工程验收以本工程设计施工图纸及阐明书、图纸会审记录、有关变更的书面文献、国家颁发的施工及验收规范和质量检查原则为根据。第九条其他约定条款（一）施工期间，乙方应建立防火和施工安全防护，遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等规定，施工现场交通繁忙，乙方的施工设施及材料堆放应不影响交通安全。按照文明施工规范做好施工围蔽、材料机具摆放、并挂牌施工接受监督。否则，因此导致的损失或被有关部门惩罚，均由乙方负责。（二）已明确的地下管线，乙方有责任保护其安全，如因施工损坏，由乙方负责赔偿。凡标明有地下管线的地方，应挖坑查明管线的详细位置并做出保护措施后方能施工。（三）乙方应准时参与业主和甲方召开的施工调度会议，严格执行会议纪要的决定，服从调度，服从协调。（四）乙方应按章安全生产、精心施工，如因乙方工作不负责，不遵守安全操作规程而发生的一切质量、安全、伤亡事故，由乙方负责一切责任及费用、且免费返工，同步负责上报责任。（五）因乙方原因迟延甲方工程进度或质量出现问题，又不采用措施，甲方有权另请单位进场，由此而发生的所有增长费用由乙方负责。（六）乙方施工人员的住宿及生活用电由乙方负责自理。（七）本协议必须以甲方与业主签订的总承包协议为前提，若有抵触，按甲方和业主签订的总承包协议条件对应调整。（八）乙方承包范围内业主、监理等有关部门罚款由乙方承担。（九）甲方视乙方为有实力的承包商，若业主不能及时拨付工程进度款，乙方须在动工前准备一定的储备金，以供工地正常运作开支，不得以资金不到位为理由任意停工或迟延工期，否则导致的一切损失由乙方负责。（十）乙方施工质量如达不到施工规定，导致工程被迫返工、修复、拆除等多种后果，由此引起的一切经济损失由乙方负责。（十一）乙方应按照施工图纸和施工技术规范、甲方ISO9002作业指导书的规定以及经业主承认的施工组织设计（方案）进行施工。接受甲方对工程质量、施工安全、工程进度、文明生产的监督管理。（十二）该项目的质量目的为崇州重点工程，乙方施工项目验收质量每低于一种等级，甲方按乙方与甲方所签协议总价的5%罚款，并由乙方承担甲方因此所导致的损失。（十三）乙方施工工期每迟延一天，甲方按500元/天罚款，并由乙方承担甲方因此导致的损失，罚款金从乙方当月工程进度款中扣除。（十四）乙方施工负责人必须驻场，随时听从甲方的指挥和安排。每周准时参与项目部例会，否则甲方按100元/次进行惩罚。（十五）乙方必须无条件按甲方的工期规定增长施工人员,人数由甲方根据实际状况确定；同步乙方必须保证其所有已进场施工人员节假日期间不能放假，保证正常生产，否则罚乙方5000元；此外乙方必须保证施工现场的24小时的正常施工，否则对乙方每次罚1000元。若乙方施工人员不能满足正常施工，甲方有权安排增长施工人员，所发生的增长费用在乙方工程款扣除。（十六）若乙方未能按本协议的约定完毕本工程，所导致的损失所有由乙方负责，乙方完毕工程量按25%计量。（十七）遇不可抗力的损失，报有关部门裁定。（十八）为保证本工程的施工进度、质量、维持工程现场正常工作秩序，甲、乙双方到达如下条款：1、乙方必须与工人依法签订劳动协议。2、乙方每月5日前将工人工资制表报甲方立案，如未报工资表，甲方有权暂停拨付工程款。3、乙方保证其所上报人工工资表的真实性，若甲方发现乙方弄虚作假时，每发现做假一次，甲方有权按本协议价5%扣罚乙方，乙方不得有异议。4、乙方在收到工程款后，优先处理工人工资；乙方未收到工程款前，应预备足够的资金支付工人工资。若甲方发现乙方不及时支付工人工资并导致不良影响时，每发现一次甲方有权按本协议价5%扣罚乙方，乙方不得有异议。5、当甲方发现乙方有拖欠工人工资行为，甲方有权按乙方提供的工资表数额扣留工程款并直接支付给工人，乙方应根据此条款的规定予以承认甲方已将工程款支付给乙方，同步补交工程款发票。当甲方认为乙方应得工程款局限性以支付乙方所拖欠工人工资时，甲方有权扣留在进入本工程范围内的乙方所有资产。第十条本协议未尽事宜，本着双方友好协商的原则，协商处理。第十一条争议处理方式本协议甲方拥有最终解释权，发生纠纷协商或调解不成时，可向工程所在地法院提起诉讼。第十二条本协议书正本贰份，甲乙双方各执壹份；副本=4\*