职称评审-建设工程造价-工程合同管理真题及答案一

职称评审-建设工程造价-工程合同管理真题及答案一[单选题]1.施工合同交底是指（）。A.发包人向承包人进行合同交底B.监理工（江南博哥）程师向承包人进行合同交底C.承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员进行交底D.施工项目经理向施工现场操作人员进行交底正确答案：C[单选题]2.某施工承包工程，承包人于2004年5月10日送交验收报告，发包人组织验收后提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2004年7月10日再次送交工程验收报告，发包人于2004年7月20日组织验收，2004年7月30日给予认可。则该工程实际竣工日期为（）。A.2004年5月10日B.2004年7月10日C.2004年7月20日D.2004年7月30日正确答案：B参考解析：当工程按发包人要求修改后通过验收，其实际竣工日期为承包人送交竣工验收报告的日期。所以B正确。[单选题]3.如果项目的规模较小、工期较短，则合同类型的选择为（）。A.一次性包干B.总价合同、单价合同及成本加酬金合同C.固定总价D.不宜采用总价合同正确答案：B[单选题]4.建筑材料采购合同中应明确货物的验收依据和（）。A.验收程序B.验收人员C.验收方式D.验收时间正确答案：C[单选题]5.美国的AIA合同条件在美洲地区具有较高的权威性，其主要用于（）工程。A.房屋建筑B.市政公用C.石油化工D.水利水电正确答案：A[单选题]6.依法必须进行招标的建设工程项目，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前发出。A.3B.5C.10D.15正确答案：D[单选题]7.在研究招标文件的同时，投标人需要开展详细的调查研究，以下不属于其调查的项目是（）。A.招标人个人经济能力调查B.市场宏观经济调查C.工程业主方和竞争对手公司的调查D.工程现场考察和工程所在地区的环境考察正确答案：A[单选题]8.当工程项目实行施工总承包管理模式时，业主与施工总承包管理单位的合同一般采用（）。A.单价合同B.固定总价合同C.变动总价合同D.成本加酬金合同正确答案：D[单选题]9.下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。A.增加资金投入B.变更技术方案C.增加人员投入D.变更合同条款正确答案：C参考解析：根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施可以分为：（1）组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等；（2）技术措施，如变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等；（3）经济措施，如增加投入.采取经济激励措施等；（4）合同措施，如进行合同变更，签订附加协议，采取索赔手段等。此题只有C属于组织措施，所以C正确。[单选题]10.施工合同的实施中，应由（）对各工程小组进行建设工程施工合同交底。A.项目经理B.施工员C.项目技术负责人D.施工企业负责人正确答案：A[单选题]11.下列索赔类型中，属于按索赔目的分类的是（）。A.工期延误索赔B.工期索赔C.承包商和分包商间的索赔D.工程变更索赔正确答案：B参考解析：设工程施工合同索赔按索赔目的分类，可分为：①工期索赔，即由于非承包商责任的原因导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔；②费用索赔，是指当施工的客观条件发生变化导致承包商增加开支，承包商对超出计划成本的附加开支要求给予补偿，以挽回不应由他承担的经济损失的索赔。C项属于按索赔主体所作的分类；AD两项属于按索赔事件的性质所作的分类。[单选题]12.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，分包项目的施工组织设计应由（）负责编制。A.承包人B.工程师C.分包人D.发包人正确答案：A参考解析：根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，承包人的职责之一是：负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。所以A正确。[单选题]13.关于合同计价方式的说法，正确的是（）。A.在固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商来说不存在任何风险B.当采用变动单价合同时，由于对各种影响因素的变化要进行调整，故承包商的风险就相对较大C.固定单价合同适用于工期较长、工程量变化幅度较大的项目D.采用单价合同对业主的不足之处是，业主需要安排专门力量来核实已经完成的工程量，需要在施工过程中花费不少精力，协调工作量大正确答案：D[单选题]14.关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。A.成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整B.成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期C.当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用成本加奖金合同D.当实行风险型CM模式时，适宜采用最大成本加费用合同正确答案：D[单选题]15.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，从事危险作业职工的意外伤害保险应由（）办理。A.发包人B.施工承包人C.劳务分包人D.专业分包人正确答案：C[单选题]16.某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。合同履行过程中，当承包人违约时，开出担保书的担保公司（）。A.必须向发包人支付履约担保书规定的保证金B.必须用履约担保书规定的保证金去完成任务C.应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金D.用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付完成该项目实际所花费的金额正确答案：D参考解析：由担保公司或者保险公司开具履约担保书，当承包人在执行合同过程中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付完成该项目所实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内。所以D正确。[单选题]17.当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。其中建设工程合同应当采（）。A.书面形式B.口头形式C.数据电文形式D.其他形式正确答案：A[单选题]18.建设工程合同的订立程序中，属于要约的是（）。A.招标人通过媒体发布招标公告B.向符合条件的投标人发出招标文件C.招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书D.投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件正确答案：D[单选题]19.根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权的是（）。A.规范标准B.协议书C.中标通知书D.设计文件正确答案：B[单选题]20.下列施工合同风险中，属于管理风险的是（）。A.业主改变设计方案B.自然环境的变化C.合同所依据法律环境的变化D.对环境调查和预测的风险正确答案：D[单选题]21.根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，投标文件要求投标人提交的投标保证金的数额一般不得超过勘察设计费投标报价的2%，最高不超过（）万元人民币。A.10B.20C.40D.80正确答案：A[单选题]22.联合共同承包的各方对承包合同的履行承担（）责任。A.各自B.独自C.共同D.连带正确答案：D[单选题]23.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，劳务分包人的义务之一是（）。A.编制劳务分包项目的施工组织设计B.搭建生活和生产用临时设施C.与监理、设计及有关部门建立工作联系D.做好已完工程的产品保护工作正确答案：D参考解析：负责编制施工组织设计，向劳务分包人提供生产、生活临时设施，是承包人的义务。劳务分包人未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系。所以D正确。[单选题]24.关于咨询服务费用计算的说法，正确的是（）。A.咨询服务费用由酬金和可报销费用两部分组成B.人月费单价法一般适用于管理或法律咨询、专家论证等费用的计算C.人月费单价法是咨询服务中最常用、最基本的以服务时间为基础的计费方法D.工程建设费用百分比法一般适用于工程规模大、工期长的建设工程项目正确答案：C[单选题]25.要约不再对要约人和受要约人产生拘束，称为（）。A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.要约失效正确答案：D参考解析：要约失效，是指要约丧失了法律拘束力，即不再对要约人和受要约人产生拘束。要约失效以后，受要约人也丧失了其承诺的能力，即使其向要约人表示了承诺，也不能导致合同的成立。A项，要约的撤回，是指要约人在要约发出以后，未到达受要约人之前，有权宣告取消要约。任何一项要约都是可以撤回的，只要撤回的通知先于或同时与要约到达受要约人，便能产生撤回的效力。B项，要约的撤销，是指要约人在要约到达受要约人并生效以后，将该项要约取消，从而使要约的效力归于消灭。C项，承诺撤回，是指受要约人在发出承诺通知以后，在承诺正式生效之前撤回其承诺。如果承诺通知已经生效，合同已经成立，则受要约人当然不能再撤回承诺。[单选题]26.根据《招标投标法》，可以不采用法定招标方式确定中标人的项目是（）。A.涉及国家安全或者抢险救灾的项目B.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目C.使用国家组织或外国政府资金的项目D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目正确答案：A[单选题]27.关于竣工验收的说法，错误的是（）。A.当工程按合同要求全部完成后，承包人向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告B.发包人收到竣工报告后28天内组织验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见C.发包人收到承包人的竣工验收报告后14天内不组织验收，将视为验收报告已被认可D.发包人在收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，将承担工程保管责任正确答案：C[单选题]28.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，保修期的开始计算时间是指（）。A.合同基准日期B.实际竣工日期C.竣工验收合格日D.保证金扣留日正确答案：C[单选题]29.建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人的义务包括（）。A.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系B.完成水、电、热、通信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量要求C.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准D.对工程的工期和质量向发包人负责正确答案：C[单选题]30.下列各种情形中，经批准可以采用邀请招标的是（）。A.项目技术不复杂的B.公开招标的费用与项目价值相比不值得的C.虽然涉及国家安全，但适宜招标的D.投资额特别大的正确答案：B[单选题]31.在施工过程中，工程师发现曾检验“合格”的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应（）。A.由发包人承担费用，工期给予顺延B.由承包人承担费用，工期不予顺延C.由承包人承担费用，工期给予顺延D.由发包人承担费用，工期不予顺延正确答案：B[单选题]32.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号），建设行政主管部门市场诚信信息平台上不良行为记录的公布时间，除法律、法规另有规定的，应为行政处罚决定做出后（）日内。A.5B.7C.10D.14正确答案：B参考解析：不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月-3年所以B正确[单选题]33.债权人按照合同约定占有债务人的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定占有该财产并享有处置该财产的权利，这种担保方式称为（）。A.抵押B.质押C.留置D.保证正确答案：C参考解析：我国《担保法》规定的担保方式有：①保证，指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。②抵押，指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式，提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。③质押，指债务人或者第三人将其动产或权力移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。④留置，指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。⑤定金，指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。[单选题]34.根据我国相关规定，自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）个工作日。A.5B.15C.20D.30正确答案：A[单选题]35.建设工程评标分为评标的准备、初步评审、详细评审及编写评标报告等过程。其中，（）是评标的核心。A.评标的准备B.初步评审C.详细评审D.编写评标报告正确答案：C[单选题]36.在评标过程中，对标书报价的计算错误的处理，错误的是（）。A.大小写不一致时，以大写为准B.标书正本和副本不一致的，以正本为准C.单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的，以总价为准D.单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价正确答案：C[单选题]37.某工程竣工验收阶段，承包人于6月1日向工程师送交了竣工验收报告；发包人于6月15日组织生产设备启动试车检验；6月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格；工程师于6月20日签发工程移交证书。则承包人的实际竣工日应为（）。A.6月1日B.6月15日C.6月18日D.6月20日正确答案：A参考解析：本题考查竣工日期的规定。工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。所以A正确。[单选题]38.某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（）。A.成本加固定费用合同B.成本加固定比例费用合同C.成本加奖金合同D.最大成本加费用合同正确答案：C[单选题]39.下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中，工程师不予支持的是（）。A.由于完成额外工作增加的机械使用费B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费C.承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费D.业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费正确答案：C[单选题]40.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。A.抵押权B.质权C.留置权D.所有权正确答案：C参考解析：留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。留置权以债权人合法占有对方财产为前提；并且债务人的债务已经到了履行期。[单选题]41.当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。收受定金的一方不履行约定的债务的（）。A.应当双倍返还定金B.无权要求返还定金C.应当返还定金D.无需返还定金正确答案：A[单选题]42.下列建设工程项目招标投标活动中，属于合同承诺行为的是（）。A.发布招标公告B.发出招标文件C.提交投标文件D.发出中标通知书正确答案：D[单选题]43.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF-2003-0213，关于分包人与发包人关系的说法，正确的是（）。A.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令B.在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系C.分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师D.当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令正确答案：A参考解析：未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作关系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。所以A正确。[单选题]44.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，属于劳务报酬所采用的方式的是（）。A.固定劳务报酬加奖金B.约定不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算，再加一定比例的管理费C.约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量来计算，再加一定比例的管理费D.固定劳务报酬（含管理费）正确答案：D参考解析：劳务报酬可以采用以下方式中的任何一种：（1）固定劳务报酬（含管理费）；（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。所以D正确。[单选题]45.采用固定总价合同，承包商需承担一定风险，下列风险中，属于承包商价格风险的是（）。A.设计深度不够造成的误差B.漏报计价项目C.工程量计算错误D.工程范围不确定正确答案：B[单选题]46.Epc承包合同的当事人是（）。A.业主和设计单位B.设计单位和施工单位C.业主和总承包单位D.施工单位和总承包单位正确答案：C[单选题]47.关于招标信息发布的说法，错误的是（）。A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止日期至少15日前发出B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日C.招标人或其委托的招标代理机构应至少在2家指定的媒介发布招标公告D.招标人或其委托的招标代理机构在2个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同正确答案：C[单选题]48.建设工程招标投标活动中，自投标截止时间到投标有效期终止之前，关于投标文件处理的说法，正确的是（）。A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充或修改已提交的投标文件C.投标文件在该期间送达的，也应视为有效D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收正确答案：D参考解析：招标人所规定的投标截止日就是提交标书最后的期限。投标人在投标截止日之前所提交的投标是有效的，超过该日期之后就会被视为无效投标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收。自投标截止时间到投标有效期终止之前，投标人不可以替换、补充或修改已提交的投标文件。所以D正确。[单选题]49.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，工程缺陷责任期从（）起计算。A.合同签订日期B.实际竣工日期C.工程通过竣工验收之日D.颁发工程接收证书之日正确答案：C[单选题]50.关于建筑材料采购合同有关条款的说法，正确的是（）。A.不属于国家定价的产品，由供方确定价格B.建筑材料的包装物一般由供方负责，并且一般不另向需方收费C.需方提货的，以需方收货戳记的日期为准D.建筑材料采购合同通常采用固定总价合同正确答案：B[单选题]51.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起计算。A.竣工决算完成B.交付使用C.竣工验收合格D.竣工结算完成正确答案：C参考解析：合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。[单选题]52.关于工程索赔的说法，正确的是（）。A.承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔B.承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔C.由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向发包人提出索赔D.承包人根据工程师指示指令分包人加快施工进度，分包人可以向分包人提出索赔正确答案：B[单选题]53.债务人或者第三人将其动产或权力移交债权人占有，用以担保债权的履行，这种担保方式称为（）。A.留置B.抵押C.质押D.保证正确答案：C参考解析：质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。[单选题]54.下列索赔类型中，属于反索赔的是（）。A.承包商向保险公司提出的索赔B.承包商向业主提出的索赔C.业主向承包商提出的索赔D.承包商向分包商提出的索赔正确答案：C参考解析：施工索赔具有双向性。不仅承包商可以向业主索赔，业主同样可以向承包商索赔。由于实践中承包商向业主索赔发生的频率高，业主向承包商的索赔频率低，因此，索赔一般指承包商向业主的索赔，而业主向承包商的索赔称为反索赔。[单选题]55.建设工程项目总承包与施工总承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责（）。A.承建项目的投料试生产B.全部或者部分工程的设计C.总价包干D.所有的主体工程、工艺和设备等的施工与安装正确答案：B[单选题]56.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前（）天内预付工程备料款。A.10B.7C.15D.20正确答案：B[单选题]57.投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为，称为（）。A.要约B.承诺C.要约邀请D.合同生效正确答案：A参考解析：与其他合同的订立程序相同，建设工程合同的订立也要采取要约和承诺方式。根据《招标投标法》对招标、投标的规定，招标、投标、中标的过程实质就是要约、承诺的一种具体方式。招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。所以A正确。[单选题]58.关于物资采购交货日期的说法，正确的是（）。A.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准B.采购方提货的，以采购方收货戳记的日期为准C.凡委托运输部门送货的，以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准D.凡委托运输单位代运的产品，以向承运单位提出申请的日期为准正确答案：C参考解析：交货期限，应明确具体的交货时间。如果分批交货，要注明各个批次的交货时间。交货日期的确定可以按照下列方式：（1）供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准；（2）采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准；（3）凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。所以C正确[单选题]59.可调价格合同中对一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时可调整合同价款。A.6B.12C.8D.10正确答案：C[单选题]60.下列选项中，对合同成立和合同生效的相关内容叙述不正确的是（）。A.合同生效与合同成立是两个不同的概念B.合同生效的判断依据是承诺是否生效C.合同生效，是指合同产生法律上的效力，具有法律约束力D.合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见正确答案：B[单选题]61.下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同类型是（）。A.固定单价合同B.成本加固定费用合同C.最大成本加费用合同D.固定总价合同正确答案：D[单选题]62.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（）。A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保过D.合同担保书正确答案：B[单选题]63.关于维修保函和保留金的说法，正确的是（）。A.与保留金相比，维修保函对发包人有利B.与保留金相比，维修保函对承包人有利C.维修保函对业主有一定的风险D.对于发包人，应争取拒绝承包人以维修保函代替保留金的要求正确答案：B[多选题]1.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件有（）。A.招标人已经依法成立B.初步设计应当履行审批手续的，已经批准C.招标方式应当履行核准手续的，已经核准D.招标人已经委托了招标代理单位E.相应的资金必须全部到位正确答案：ABC[多选题]2.下列工程担保中，以保护发包人合法权益为目的的有（）。A.投标担保B.履约担保C.支付担保D.预付款担保E.工程保修担保正确答案：ABDE[多选题]3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，发包人的责任和义务有（）。A.办理工伤保险B.办理建设工程施工许可证C.办理建设工程规划许可证D.负责施工场地周边的环境保护E.提供场外交通条件正确答案：BCE[多选题]4.在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。A.保留金B.由保险公司开具的履约担保书C.商业银行开具的担保证明D.房屋抵押他项权证E.有价证券正确答案：ABC参考解析：履约担保可以采用银行保函、履约担保书和履约保证金的形式，也可以采用同业担保的方式，即由实力强、信誉好的承包商为其提供履约担保。所以A、B、C正确。[多选题]5.按我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，应由发包人完成的工作包括（）。A.土地征用和拆迁B.临时用地申报批准手续C.提供工程地质报告D.做好现场安全保卫工作E.提供工程进度计划表正确答案：ABC[多选题]6.有（）情形之一的，要约失效。A.承诺期限届满，受要约人已作出承诺B.要约人依法撤销要约C.受要约人对要约的内容作出实质性变更D.拒绝要约的通知到达要约人E.受要约人对要约的内容未作出实质性变更正确答案：BCD[多选题]7.建设工程项目中，（）的工程项目承包风险较大，各项费用不易准确估算，因而不宜采用固定总价合同。A.规模大B.规模小C.技术复杂D.技术简单E.规模中等正确答案：AC[多选题]8.根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收由建设单位组织（）进行。A.勘察单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位E.工程质量监督部门正确答案：ABCD参考解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程质量监督部门不再是工程竣工验收和工程质量评定的主体，竣工验收要由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。[多选题]9.下列关于合同转让的论述中，正确的有（）。A.合同的转让包括债权转让、债务转移和权利义务一并转让三种情形B.债权人转让权利的，债权人应该通知债务人C.债权人转让权利的，应当经债务人同意D.债务人转移债务的，债务人应该通如债权人E.债务人转移债务的，应当经债权人同意正确答案：ABE[多选题]10.合同有（）情形之一的，该合同无效。A.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益。B.违反法律、行政法规的强制性规定。C.以合法形式掩盖非法目的D.因故意或者重大过失造成对方财产损失的E.违反法律、行政法规的强制性规定正确答案：ABCE[多选题]11.下列关于抵押的说法，正确的有（）。A.抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存B.抵押权与其担保的债权同时存在，抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保C.最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围D.抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿E.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的，按照债权比例清偿；抵押权已登记的先于未登记的受偿正确答案：ABCD参考解析：E项，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；抵押权已登记的先于未登记的受偿；抵押权未登记的，按照债权比例清偿。[多选题]12.关于建设工程项目总承包的说法，正确的是（）。A.目前我国未发布建设工程项目总承包的合同示范文本B.设计和施工总承包的范围不包括设备采购C.设计施工总承包适合于民用工程D.EPC总承包适用于建设项目E.工程项目总承包和施工总承包的最大不同在于承包商要负责全部工程设计任务正确答案：CD参考解析：我国2011年发布了《建设工程项目总承包的合同示范文本（试行）》GF-2011-0216，所以A说法不正确；设计施工总承包的范围包括了设备采购，所以B说法不正确；工程项目总承包和施工总承包的最大不同在于承包商要负责全部或部分的设计，并负责物资设备的采购，所以E说法错误。所以C、D正确。[多选题]13.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，承包人的工作有（）。A.负责编制施工组织设计B.科学安排作业计划C.组织编制年、季、月施工计划D.负责工程测量定位E.负责与监理、设计及有关部门联系正确答案：ACDE[多选题]14.建设工程项目评标过程中，初步评审包括（）。A.投标资格审查B.计价方式C.组织结构D.优惠条件E.投标担保的有效性正确答案：AE参考解析：评标分为评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告等过程。初步评审主要是进行符合性审查，即重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要求。审查内容包括：投标资格审查、投标文件完整性审查、投标担保的有效性、与招标文件是否有显著的差异和保留等。另外还要对报价计算的正确性进行审查。所以A、E正确。[多选题]15.按照承包工程计价方式，建设工程施工合同可分为（）。A.目标合同B.单价合同C.总价合同D.成本加酬金合同E.工程总包合同正确答案：BCD[多选题]16.关于对施工分包单位进行管理的说法，正确的有（）。A.对业主指定分包单位进行管理的第一责任主体是业主B.总承包单位要积极为分包工程的施工创造条件，协调好各分包单位之间的关系C.分包单位的选择要符合资质类别和等级的有关规定，并经业主和监理机构的认可D.分包工程在分包人自检合格的基础上可以直接提请业主或监理工程师验收E.总承包单位建立工地例会制度，及时处理分包单位施工过程中出现的问题正确答案：BCE参考解析：无论是业主指定的分包单位还是施工总承包或者施工总承包管理单位选定的分包单位，对分包单位进行管理的第一责任主体都是施工总承包单位或者施工总承包管理单位，选项A错；分包工程应该在承包人和分包人自检合格的基础上提交业主方检查和验收，选项D错。所以B、C、E正确。[多选题]17.在实践中，施工合同中关于（）方面的条款是最重要的条款。A.环境B.工期C.造价D.安全E.质量正确答案：BCE参考解析：在实践中，施工合同中关于工期、质量、造价方面的条款是合同的最重要条款。工期的争议往往由于开工、竣工日期未明确而产生。[多选题]18.下列工程变更情况中，应由业主承担责任的有（）。A.不可抗力导致的设计修改B.环境变化导致的设计修改C.原设计错误导致的设计修改D.政府部门要求导致的设计修改E.施工方案出现错误导致的设计修改正确答案：ABCD参考解析：由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由业主承担责任。所以A、B、C、D正确。[多选题]19.有下列（）情形的，投标保证金不予退还。A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件B.中标人将中标项目转让给他人C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标人不按照招标文件要求提交履约保证金E.中标人无正当理由不与招标人订立合同正确答案：ACDE参考解析：在下列情况下可以不退还投标保证金：①投标人在投标有效期内撤销投标文件；②中标人无正当理由不与招标人订立合同；③在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。[多选题]20.建设工程索赔成立的前提条件有（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围E.索赔费用计算正确，并且容易分析正确答案：ABC参考解析：索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。所以A、B、C正确。[多选题]21.承包人具有（）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。A.将承包的建设工程非法转包的B.将承包的建设工程违法分包的C.已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的D.超越资质等级承包的E.工期延误的正确答案：ABC[多选题]22.施工承包合同中，承包人一般应承担的义务包括（）。A.安全施工，负责施工人员及业主人员的安全和健康B.按合同规定组织工程的竣工验收C.接受发包人、工程师或其他代表的指令D.按合同约定向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施E.负责对分包的管理，但不对分包人的行为负责正确答案：CD[多选题]23.关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有（）。A.对于具有较多单项工程的项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利C.承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷D.承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金E.业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间正确答案：ABCE参考解析：对于具有较多的单项工程的建设工程项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收。因此A正确。由于工程变更（业主在工程实施中增减工程或改变设计等）、恶劣的气候影响，以及种种“作为一个有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法，通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。因此B正确。承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。因此C正确。承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比，维修保函对承包人有利，主要是因为可提前取回被扣留的现金，而且保函是有时效的，期满将自动作废。同时，它对业主并无风险，真正发生维修费用，业主可凭保函向银行索回款项。因此，这一做法是比较公平的。维修期满后，承包人应及时从业主处撤回保函。因此D不正确。双方可根据各自的项目准备情况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。因此E正确。所以A、B、C、E正确。[多选题]24.建设工程合同申的单价合同大多用于（）。A.实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程B.业主为了缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行施工招标的工程C.灾后修复工程D.边设计、边施工的紧急工程E.工期长的工程正确答案：ABE[多选题]25.下列工程索赔证据中，属于书证的有（）。A.合同协议书B.往来信件C.工程现场照片D.质量责任鉴定E.司法判决书正确答案：ABE参考解析：书证是指以其文字或数字记载的内容起证明作用的书面文书和其他载体。如合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函以及确定有关权利的判决书、法律文件等。所以A、B、E正确。[多选题]26.《建设工程施工合同（示范文本）》中的通用条款的内容包括（）。A.质量与检验B.合同价款与支付C.合同生效时间D.双方一般权利和义务E.合同工期正确答案：ABD[多选题]27.工程项目施工过程中发生索赔事项，其索赔费用的计算方法有（）等。A.实际费用法B.总费用法C.利润补偿法D.综合单价法E.修正的总费用法正确答案：ABE[多选题]28.国际工程承包合同争议的非诉讼纠纷解决方式一般包括（）。A.仲裁B.和解C.纠纷审议委员会D.NEC裁决程序E.FIDIC合同条件下的工程师准仲裁正确答案：ACDE[多选题]29.违约责任是指合同当事人不履行或者不适当履行合同义务所应承担的民事责任。其具有特点有（）。A.是一种民事赔偿责任B.可由合同当事人在法定范围内约定C.以合同当事人不履行或者不适当履行合可义务为要件D.以有效合同为前提E.不可由合同当事人在法定范围内约定正确答案：ABCD[多选题]30.某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中，关于丙公司应承担义务的说法，正确的有（）。A.丙公司负责组织实施施工管理的各项工作，对工期和质量向发包人负责B.丙公司须服从乙公司转发的发包人及工程师的指令C.丙公司应自觉接受乙公司及有关部门的管理、监督和检查D.丙公司未经乙公司授权或允许，不得擅自与甲公司及有关部门建立工作联系E.丙公司应按时提交报表、有关的技术经济资料，配合乙公司办理交工验收正确答案：BCDE[多选题]31.EPC（设计-采购-施工）总承包是（）的工程总承包方式，业主仅面对一家承包商，由该承包商负责一个完整工程的设计、施工、设备供应等工作。A.最典型B.最普遍C.最片面D.最主要E.最全面正确答案：AE[多选题]32.建设工程施工合同中总价合同的设计应满足的条件有（）。A.设备、材料的安排B.主要材料、设备订购C.非标准设备的制造D.施工组织设计的编制E.有关试验方面确定的要求正确答案：ACD[多选题]33.当建设工程施