武汉驿山高尔夫项目G地块临电工程施工合同

第一部分协议书发包方（以下简称甲方）:武汉驿山楚联文旅产业发展有限公司承包方（以下简称乙方）:依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本协议。工程概况工程地点：东湖新技术开发区九峰一路以北、花山大道以东。工程内容：武汉驿山高尔夫项目G地块临电工程。本工程内容包括合同范围内经甲方确认的施工图及相关的补充图、设计变更、工作联系函等所涵盖的施工内容，以及甲方委托的现场监理工程师所委托的零星工程。承包范围2.1本项目包含武汉驿山高尔夫项目G地块临电工程。包含以下部分：2.1.1设备部分安装：终端型箱式变电站SCB13-1000/2020/0.4KVA1台2.1.2材料部分：高压电流互感器LZZBJ9-2450/5A0.5/10P203台过路拖管，6管，长度86米，管径200，深度4米以下过路拖管，10管，长度70米，管径160，深度4米以下新建高压管群，8管，长度110米，管径20020KV电缆ZRYJV22-18/30(3*50)210米20KV电缆附件2.1.3土建部分：新建：箱变基础1座，电缆结合井3M*1.5M4座，电缆结合井2M*1.5M3座。2.1.4计量部分：高供高计。2.1.5其他附件六、预算书及施工图中包含其他工作内容。2.2若甲方要求乙方完成除上述部位外的零星工程，乙方亦应完成，但应相应增加合同工程量，若额外增加的工作内容与本合同约定不同时，乙方需补充报价，双方签订补充协议。合同工期计划开工日期：2022年4月25日至2021年6月10日。实际开工日期以甲方或甲方委托的监理工程师发出的书面开工令时间为准；工期总日历天数：45天；节点工期要求：满足现场甲方要求；乙方必须按甲方以及监理公司的要求编制施工进度计划，接受甲方和监理公司对施工进度的检查和监督。实际施工进度与计划进度不符时，乙方应按甲方和监理的要求提出改进措施，报甲方和监理批准后执行。如因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，但全费用单价不作调整，任何其它费用不予补偿。在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期：由于人力不可抗拒的自然灾害；一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时的；经甲方同意的其它情况。由于不可抗力的原因不能履行合同或完全履行合同时，乙方应在事件发生后的三日内，将相关事件、可能引发后果以及不能履行或不能完全履行的理由等情况以书面形式通知甲方，并提前采取必要的措施尽量减少损失，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。如未按以上要求通知甲方，则按合同工期要求完成工作内容。若另外签订工期责任状的，以工期责任状为准。工程质量标准及要求工程质量标准：合格。本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。包括但不限于：4.2.1《质量管理与质量保证》GB/T190004.2.2《电气装置安装工程施工及验收规范》4.2.3《常用低压配电设备安装》（04D702-1）4.2.4《城市居住区供配电设施建设规范》（DL/T5700-2014）；4.2.5以上标准或规范有更新，均以最新版为准。合同承包形式本合同采用：R全费用单价合同□综合单价合同£固定总价合同□定额计价合同合同价合同暂定总价：壹佰贰拾捌万壹仟柒佰柒拾柒元贰角贰分（¥1281777.22元）。其中：税前价：壹佰壹拾柒万伍仟玖佰肆拾贰元肆角整（¥1175942.40元）。增值税：壹拾万零伍仟捌佰叁拾肆元捌角贰分（¥105834.82元），税率9%。合同履行期间如税率发生政策性调整，则合同税率按政策性变化作相应调整。6.2、以上费用包含人工费、材料费、机械费、工程勘测设计费、专业工程监理费、报建验收所需手续费、管理费、利润及税金等一切费用。6.3、全费用单价包含：人工费、材料费、机械费、相关风险、管理费、利润及税金等完成相应清单项的一切费用。各清单单价在整个合同履行期间不作任何调整(合同约定的材料调差单独计算）。结算价按合同约定的相应单价及实际工程量计算得到。6.5、工程量计算规则：13清单计量规则6.6、合同价款结算原则6.6.1、计价方式采用：全费用单价清单6.6.2、材料调差约定：施工期间所有材料不调差。6.6.3、暂估价材料结算约定：6.6.3.1、乙方在使用暂定价材料之前必须将材料样品、规格、型号、单价、品牌等报甲方审核审批，经双方确认之后方可采购并使用。双方确认的材料价格作为暂定材料的结算依据。如双方意见达不成一致，则以甲方询价为准。6.6.3.2、当暂定价材料产生价差，不调整全费用单价，不调整相应的措施费、规费、税金等，只计算价差及税金。6.6.4、专业工程暂估价结算原则：6.6.4.1、计价原则：直接费（人材机）+综合费=税前价6.6.4.2、直接费：经双方核算确认作为直接费依据；综合费率：以合同清单中双方认可的综合费率为准确定税前价。如双方直接费意见达不成一致，则以甲方核算价为准（注：甲方确保核定价格属实）6.6.4.3、当专业工程暂定价产生价差时只计算价差及税金其他不作调整。6.6.5、措施费用的调整约定：措施费包含在全费用单价中不予调整。6.6.6、施工组织设计不作为已完工程量的结算依据，所有与施工组织涉及费用项的必须依据现场实际情况，按甲方规定办理验收签证确认手续，否则视为乙方自动放弃该项产生的经济费用。6.6.7、图纸会审纪要不单独作为结算依据，必须以工程指令下发及经济确认办理签证手续为依据。6.6.8、乙方在签订本合同时，已对施工现场道路、场地、运输、接水接电等施工条件均已作了解。结算时乙方不得因上述原因再增加任何费用。6.7、合同外增加工程价款结算原则6.7.1、合同外增加工程包括：设计变更、现场签证及合同外增加工程；6.7.2、合同中已有适用于增加工程的全费用单价，按合同已有的全费用单价计算增加工程项目价款；6.7.3、合同中有类似于增加工程的全费用单价，可以此作为基础确定全费用单价，计算增加工程项目价款；6.7.4、合同中没有类似和适用的全费用单价计价方式，6.7.4.1、按2013清单计价规范，结合：6.7.4.1.1、《湖北省建筑及装饰工程消耗量定额及统一基价表（2013）》；6.7.4.1.2、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表（2013）》；6.7.4.1.3、《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表（2008）》；6.7.4.1.4、《湖北省房屋修缮工程预算定额统一基价表（2009）》6.7.4.1.5、相应的其它配套计价文件计算。6.7.5、主要材料价格按施工当月武汉市建设工程信息价格计取，信息价上没有的材料价格双方共同市场询价确定。如双方意见达不成一致，则以甲方询价为准。6.7.6、合同中没有类似和适用的全费用单价项目，按以上计价原则为基础双方合理确定；6.7.8、合同外增加项目在工程竣工验收后一并结算。6.7.9、合同外增加的设计变更或现场签证，乙方必须按甲方规定及时办理变更签证手续，杜绝事后补办。办理时效性超过相关规定，视为乙方自动放弃经济签证的权利，由此所产生的一切费用由乙方承担。6.7.10、乙方需无条件派驻人员配合，接受复审资料抽查、计量计价核对、项目现场复核等相关工作。6.7.11、复审单位和乙方核对确认且经成本部认可后所出的《结算复审报告书》作为最终复审结果，乙方同意按双方达成的最终复审结果作为本合同的结算造价。6.8、竣工结算约定6.8.1、对于工程质量验收不合格的单项工程、分部或分项工程不予办理竣工结算，直至整改合格后办理竣工结算。若乙方整改后仍不能达到合格，甲方有权另行委托第三方重新施工，所有因整改发生的实际费用*1.2倍甲方管理费的总额由乙方承担，直接从工程款中扣除。6.8.2、工程全部竣工并验收合格后，乙方才能将符合竣工备案或甲方要求的竣工结算资料和结算申请报告提交甲方，并经双方签字确认。所有资料一经提交确认后不得增加，后补的结算资料涉及工程量增加的将视作让利处理。6.8.3、乙方不得高估冒算工程款，竣工结算审核时，如审减金额超过双方确认的审定金额的6%时，超过部分的10%作为乙方应承担的违约金，违约金=（送审金额-审定金额*（1+6%））*10%，甲方可直接从结算金额中扣除不予支付。6.8.4、甲方收到乙方提交的全部竣工结算资料和结算报告后2个月内完成竣工结算的审计工作。因双方分歧过大造成最终审计结算不能确定而使时间延长的，不受上述约定限制。6.8.5、结算资料在乙方报送后原则上不再调整，但经甲方确认不属实需更改的除外。乙方由于自身原因申请调增结算价款的，由乙方按调增部分的审定金额的10%作为违约金支付给甲方，甲方结算审核时间相应顺延。工程款的支付本工程预付款的支付：无；工程完工、验收合格，甲方支付至合同已完工程总价的80%；竣工结算完毕，乙方移交全部工程竣工资料后，甲方支付至结算总价的95%；剩余5%作为质保金。本项目竣工验收质保期满，如无质量问题或其他违约事由，甲方将在质保期满，自乙方申请支付之日起30个工作日内将（扣除乙方的违约金、甲方代扣代缴费费用后）余款无息一次性支付给乙方。工程款支付前乙方必须提供等额、合法、有效的发票，否则甲方有权拒绝支付工程款。工程款支付至结算金额的95%时，乙方必须开具结算金额100%的发票，否则甲方延期付款。本项目增值税纳税人计税方法及开具发票类型一般计税方法、增值税专用发票简易计税方法、增值税普通发票√一般纳税人、增值税专用发票甲方开票信息名称：武汉驿山楚联文旅产业发展有限公司7.7.2、纳税人识别号：91420100616417947Q7.7.3、地址、电话：武汉东湖新技术开发区九峰乡马驿村027-593799997.7.4、开户行及账号：交通银行武汉珞狮路支行4218673680101210027397.7.5、备注项目名称：武汉长江国际高尔夫G地块7.7.6、备注项目地址：东湖新技术开发区九峰一路以北、花山大道以东乙方收款账号：户名：账号：3202112819100039021开户行：中国工商银行股份有限公司武汉光谷大道支行合同文件组成及优先解释顺序本合同本合同签订后双方约定的有关协议、变更等书面协议或文件招标文件（含招标期间的工作联系函、答疑文件等）投标文件及其附件标准、规范及有关技术文件施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、合同清单或价格质量保修期本工程质量保修期自整体工程竣工验收合格之日起计算直到本项目竣工验收为止。保修工作完成，由甲方组织验收。已维修过的单项工程，在原质保期限基础上，延保壹年。延保次数不计上限。乙方承诺乙方向甲方承诺，履行承包合同中与承包工程有关的所有责任与义务。乙方向甲方承诺：甲方免于承担因乙方领导、员工、代理、或者分（转）包人的任何行为、疏忽大意、违约或不当行为所造成的所有的任何性质的索赔、要求、令状、传唤、诉讼、起诉、判决、费用、损失、责任、损害和开支。乙方向甲方承诺，质保期内出现因乙方施工造成的质量问题或乙方应当予以维修的其他问题，乙方应于24小时内派员或负责按甲方要求的时间进行维修，否则甲方可自行委托他方维修，费用从质保金中双倍扣除。乙方向甲方承诺，在施工期间负责施工安全，乙方施工期间造成的自身及第三方人身伤害或财产损失，均由乙方自已承担赔偿责任。乙方向甲方承诺，保证甲方支付的工程款专款专用，如发生挪用本工程款则愿意每次承担合同金额10%的违约金。通知与送达本合同项下相关文件、资料的送达，均可以通过信函、电子邮件和传真方式送达至本合同列明的双方地址和联系人，因地址、联系人、传真、电子邮箱等相关资料错误，收件人拒收或其他不可归责于送达人一方的原因导致无法送达的，仍视为送达人完成通知、送达义务。采用邮件或信函送达方式的，自投寄该邮件或信函的邮戳之日起计算，投寄七日后视为送达。采用传真或电子邮箱方式送达的，自所发送的数据信息进入收件人指定的特定接收系统视为送达；收件人未指定特定的接收系统的，自所发送的数据信息首次进入收件人的任何系统视为送达。双方指定联系人信息如下：甲方联系人：樊舰艇地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道789号驿山高尔夫内联系电话真：/邮箱：/乙方联系人：周明洋地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路12号联系电话务：经理地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路12号传真：/邮箱/第二部分合同条款甲方权力和责任甲方驻工地总代表为：苏涛。甲方的各项指令需经甲方驻工地总代表签署后生效，并以书面形式递交乙方代表，如对本合同的任何修改、重大的设计变更、增加工程、工程进度款的支付、工程结算款的审定等等。甲方人员在乙方施工队伍进驻现场后，应立即对施工现场周围道路、管线、绿化、路灯等市政公共设施与乙方进行交接验收，形成书面记录。乙方施工完毕后，应在10日内对所损坏的市政公共设施修复原貌；若乙方无能力或未在规定的时间内修复，甲方修复的，乙方承担该修复费用的2倍。开工前向乙方提供施工图纸贰套（其中壹套为竣工图用），其它有关资料一套；乙方应妥善保管，如遇特殊情况需另外增加时，乙方需支付增加部分的印刷费用。在图纸提交给乙方之日起10日内，由甲方组织设计单位、监理单位、施工单位参加图纸会审和设计交底。甲方在开工前将水准点、坐标控制点以书面形式提交乙方，并于现场交验；水准点、坐标控制点交验完毕后，乙方应负责妥善保护。若由于乙方保护不善而遭破坏或失准所发生的重新测量、放点费用及由此造成的其它损失均由乙方自行承担。甲方依据现场施工实际情况，有权分割、减少或增加合同工程承包范围，包含但不限于与本工程有关的设计变更、签证、零星委托等，乙方应无条件接受,费用计算原则按本合同约定条款，如乙方拒绝或以此为借口调整单价，则视为乙方违约,因此造成工期延误、业主索赔及其它直接或间接损失均由乙方承担,且甲方有权委托第三方施工,乙方按委托第三方发生实际费用的1.2倍支付甲方违约金。甲方在收到乙方提交的竣工报告后的28天内组织验收，并在验收后14天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，乙方应按要求修改后再次提请甲方验收，并承担因自身原因造成修改的费用。甲方在收到乙方提交的竣工报告后的28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工报告已被认可。乙方权力和责任乙方项目经理（驻工地总代表）为周明洋。通讯地址为：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路12号。因乙方所留地址有误或变更地址、联系人方式未通知甲方的，责任由乙方承担。乙方授权项目经理行使合同约定的权利和义务。乙方必须按本合同、施工图纸（含设计变更、工程变更等）和已批准的施工组织设计组织施工和管理。乙方项目经理、项目技术负责人、水电安装负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前24小时向甲方提出书面申请并在获得甲方批准后方可缺席，否则支付甲方违约金1000元/每人/每次。乙方项目经理、项目技术负责人、水电安装负责人必须24小时保持通讯畅通，否则乙方向支付甲方违约金1000元/次/人。按合同约定和甲方工地代表的指令实施、完成并保修本工程；处理好与周边的各项关系，不能因此影响工程进度，承担因此发生的费用和延误的工期；按合同约定和甲方工地代表的要求提交工程进度报告和进度计划；遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工等的管理规定，承担相关费用，办理有关手续；如因违规而发生的整改费用、罚款或由此给甲方或第三方造成损失的，均由乙方承担。乙方驳接所用的水表、电表，必须是经有资质的法定计量单位检测合格的，施工用水、用电由施工方承担。水损、电损由各施工单位按用量所占比例分摊；乙方负责工地现场临时设施、临时道路、临时管线等的施工和保养，避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物、道路及市政设施造成破坏。因乙方未及时发现施工图纸中的错漏而导致返工窝工的，工期不予顺延，由此造成的损失及违约责任均由乙方承担；如甲方提供的图纸和资料不完整，乙方应于收到甲方提交的施工图纸后7日内，向甲方提交补充图纸及资料所需时间表，列明在不影响进度的条件下，甲方在整个工期内应向乙方提供补充图纸及资料的种类及最后期限，。若因乙方未能及时提出以上要求而致使工程延误，由此而造成的损失及违约责任由乙方承担；工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责成品、半成品的保护，保护期间发生损坏，乙方负责修复并承担相关费用；如甲方提前使用，因提前使用而人为造成损坏所发生的费用由甲方承担；保险：乙方必须在合同（协议）起始日期至合同（协议）结束后1年内，负责办理乙方的各种保险，并支付相应的费用。因乙方原因造成的任何事故（包括第三方人员在内）所发生的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担。转包：本工程乙方不得转包，否则，将视乙方违约，下令停工，拒付已完部分工程款，乙方承担造成的一切损失，并向甲方支付合同总价20%的违约金。如果工程部分或全部被转包，乙方必须对该转包方履行的责任义务和服务对甲方全部负责，并必需遵守其有关乙方在此合同（协议）中的条文。违约责任乙方未能按合同约定工期如期竣工移交工程的，每延迟1天，乙方应按合同总价或合同暂定总价的1‰向甲方支付违约金。若因总工期延误或乙方不积极协调分包单位并配合甲方进行竣工备案造成交房时间延误，导致甲方对购房客户赔偿的，乙方需承担赔偿责任，甲方将按实际发生赔偿额的1.2倍追究乙方的违约责任。若因乙方原因导致未能按甲方要求完成施工进度，对甲方造成的损失均由乙方负责，同时甲方有权按约定金额对乙方进行处罚，甚至终止合同或增加施工队伍，由此造成的一切损失由乙方承担。因乙方之原因导致甲方解除合同的或乙方擅自解除合同或中途退场及停工的，甲方不予支付工程款，且乙方须按合同总价或暂定总价的10%向甲方支付违约金。乙方使用未经检验、或虽经检验但被判定为不合格、或未经甲方同意擅自使用与设计（合同）要求不一致的材料，乙方需按该部分合同约定使用材料总价的1.5倍，向甲方支付违约金。乙方支付违约金后，仍应按照工程师的要求予以整改，将材料向工程师报验或替换为合格的材料，因整改导致工期延误的，乙方还需承担工期延误的违约责任。乙方未能按约定向甲方提交竣工资料及其它竣工备案资料的，每迟延1天，乙方应按合同总价或合同暂定总价的1‰向甲方支付违约金。乙方不执行或延迟执行工程师发出的合理指令或不执行甲方施工安排的，乙方每拒绝执行一次，或每延迟执行1天，应向甲方支付1000.00元的违约金。乙方拒收甲方或监理函件的，每拒收一次，应向甲方支付1000元违约金。对甲方或监理函件乙方不及时回复的，每次向甲方支付500元违约金。乙方的前述行为违反本合同其他条款约定的，如其他条款已有关于违约金的约定，则不适用本款约定而仍按其他条款执行。前述违约金在工程师将乙方拒绝或延迟执行指令之事实通报甲方且经监理工程师确认后，由甲方在向乙方支付进度款或结算款时予以扣除。乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在向乙方支付预付款、工程进度款、结算款等环节直接扣除或可从履约保证金、履约保函中获得索赔，甲方未扣除或未提出索赔的，不代表甲方免除或减轻乙方应承担的违约责任。乙方违反本合同关于安全生产、文明施工等有关约定，每发生停工一次，乙方须向甲方支付5%违约金。乙方不得采取聚众吵闹、围堵甲方办公场所、贴标语或大字报等不文明方式讨要工程款或向甲方提出其他要求，若乙方采取不文明行为扰乱甲方经营秩序及销售工作的，每次须向甲方支付合同总价10%的赔偿金。乙方必须自行解决食宿，不得占用甲方现场场所住宿。乙方违反约定，向甲方提交虚假资料的，须按虚假资料所涉及金额的50%向甲方支付违约金；甲方在支付该期进度款或结算款前发现乙方提交虚假资料的，有权延迟支付进度款或结算款。乙方应按合同完成承包范围内的全部工程，对于承包范围内的遗留工程、返工工程及零星工程等，若乙方未能按甲方要求的进度和质量完成施工的，甲方有权另行发包，另行发包的费用由乙方承担，甲方另行发包金额以甲方、实际承包方、监理人员三方共同确认为准，甲方有权向乙方再收取发包金额20%的工程管理费，上述费用甲方有权在乙方的工程款中扣除；如乙方拒绝在工程联系函或扣款签证单上签收，双方同意以工程监理人员核签作为转扣依据。乙方仍应对上述工程承担保修责任。乙方领取工程款时，必须出具税务部门认可的正规的发票，否则，甲方有权拒绝支付工程款。乙方提交的发票必须真实、合法、有效。若乙方提交虚假发票，乙方必须在甲方规定时限内更换发票。否则，甲方有权拒绝支付进度款或结算款；进度款为质量合格、资料齐全的前提下支付，若所报工程的质量达不到验收规范要求、资料与工程不同步，甲方有权延期或拒绝支付乙方该笔工程款，并有权追究乙方的违约责任。乙方在进行现场施工平面布置前应多与甲方和监理沟通，临建、料场因施工及销售需要进行拆迁、移位等甲方不给予乙方任何补偿。发生如下情况视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同（协议），停止支付工程款，并追究乙方的违约责任：因乙方逾期完成施工任务超过20天；乙方施工过程中发生重大质量、安全事故；乙方施工存在瑕疵，导致甲方或其关联公司被相关政府主管部门处罚，且不按期整改；未经甲方事先书面允许，承包方将所承包工程全部或部分转包给第三方；乙方拒绝提供施工资料、技术资料、检测资料等；乙方拒绝执行甲方指令或拒不服从甲方施工安排的；乙方采取不文明方式扰乱甲方销售工作的；乙方拒收甲方或监理函件的；乙方违反本协议其他约定，且在甲方书面指出后未予限期改正；乙方依照本合同约定支付的违约金不足以补偿甲方因乙方违约行为而遭受的损失，则甲方有权要求乙方就差额部分予以补偿并使甲方免受损失。无论任何原因导致本合同（协议）终止或解除，乙方需妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，乙方必需按甲方要求限期撤走全部人员和设备设施，否则每逾期1日，乙方应向甲方支付相当于合同总额1%的滞留违约金。已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撒出施工场地后双方再进行已完合格工程的量、价及费用的核对及办理结算。本合同（协议）项下乙方应承担的违约金、赔偿金或相关扣款，甲方有权从应付乙方的任何一笔款项中直接扣除。乙方提交结算报告和结算材料之前，应当向甲方提交完整的竣工资料，否则视为结算资料不完整，甲方有权拒绝办理结算。乙方不得以甲方未足额支付工程款为由拒绝提交完整的竣工验收资料。其它约定除本合同（协议）另有约定外，乙方就项目施工服务向甲方提供的全部文件资料，均应视为乙方向甲方做出的单方承诺。如若该等文件资料内容与本合同（协议）约定不一致，或旨在减轻或免除乙方合同（协议）责任时，以本合同（协议）约定为准。本合同（协议）签署不产生甲、乙双方之间任何代理关系，乙方履行本合同（协议）过程中对第三方产生的任何责任均由乙方自行承担。本合同未尽事项和争议，双方应友好协商解决，若不愿协商或未能协商一致的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，乙方必须继续执行争议部份之外的工程内容与合同条款。本合同附件为本合同不分割部分，与本合同具有同等法律效力。本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。各份具同等法律效力。合同附件附件一：关于设计变更、工程指令及工程指令确认单的协议附件二：工程款优先用于支付农民工工资承诺函承诺函附件三：关于施工中“货不对板”的违约行为处罚原则及标准附件四：进度款、结算资料用表（本附件甲方提供电子版）附件五：工程量清单（另册）品牌及其他甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：签约日期：签约日期：附件一：关于设计变更、工程指令及工程指令确认单的协议关于设计变更、工程指令及工程指令确认单的协议甲方：武汉驿山楚联文旅产业发展有限公司乙方：湖北长江电气有限公司甲、乙双方经协商签署了武汉驿山高尔夫项目G地块临电工程施工合同，为规范与该合同有关的设计变更、工程指令（以下分别简称“变更”、“指令”）的签证结算管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以下协议：第一条：关于设计变更、工程指令的执行及工程指令确认单结算费用的支付甲、乙方应及时、完整地执行甲方发出的变更、指令，并保证工程的质量和进度；甲方应按照工程指令确认单结算审定的金额，根据合同相关条款支付乙方费用。第二条：关于设计变更、工程指令办理的约定（一）甲方发出的设计变更、工程指令单，应加盖合同规定的甲方印章，否则乙方可以不接受；乙方完工后申报的工程指令确认单及结算书，应加盖合同规定的乙方印章，否则甲方将不予结算费用。（二）合同履约中，甲、乙双方填制的变更、指令通知单都应使用本合同后附的标准表格，否则甲方可以不予审核费用，乙方可以不予接受。（三）一份设计变更、工程指令只能办理一份工程指令确认单及结算书，甲方不接受乙方以汇总形式编制的多项设计变更、工程指令结算书。（四）设计变更、工程指令办理前乙方准备申报资料包括以下内容：①设计变更或工程指令单（原件一份及复印件三份）；②工程量确认单（一式四份）；③经济签证确认单（一式四份）；（现场测量记录（原件一份及复印件三份）；工程量计算书（一式四份）；计算书（一式两份）；约谈纪要、图片（如有，提供原件一份及复印件三份）（五）乙方收到甲方发出的变更通知单后，在该变更内容全部施工完毕后10个工作日内（从监理及甲方工地代表确认完工情况的日期计算），向甲方报送工程指令确认单及相应的结算书；因乙方原因，资料报送较规定时间延误的违约金按最终审定价的每日2%支付给甲方，最高不超过20%。（六）甲方对变更通知单分类连续编号；甲、乙双方都应做好变更的交付记录，资料交付时接受方不得拒签。（七）甲方的工程指令、设计变更须经甲方经办人员由签字并盖章后以书面形式下发方生效。未按上述要求发出的变更与指令，乙方可拒绝实施。若乙方未收到有效的工程指令、设计变更仍然进行实施的，则视为乙方让利，乙方承担该部分工程的所有费用。（八）甲方发出的的有效设计变更与工程指令，乙方应按要求实施，如乙方拒绝实施，甲方有权另择施工单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担。第三条：关于工程指令确认单结算的约定工程指令确认单结算的计价严格执行与其相关的主合同的经济条款，相同或相近的工作，套用相同或相近全费用单价或定额子目、取费标准、材料调差方式等。当没有合适的单价套用时，按本合同约定确定价格。工程指令确认单结算申报的内容必须完整、准确，不得虚报瞒报，如审减金额超过乙方经济签证单的审定金额的6%时，超过部分的10%作为乙方应承担的违约金，违约金=（送审金额-审定金额*（1+6%））*10%，甲方可直接从结算金额中扣除不予支付。（三）对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变成、指令，乙方必须在覆盖或拆除前，会同监理、现场工程师共同完成工程量的确认，否则甲方对此费用不予计取。（四）因变更或指令设计到可重复利用的材料时，乙方应在拆除前与甲方谈定材料的可重复利用情况，否则视为乙方100%的回收利用。（五）甲方成本部在一般每月5日前完成截止上月5日项目经理部已办理的工程指令确认单审核并双方签字确认生效。在审核过程中，乙方应在时间和人员安排等各方面积极配合审核工作。因乙方原因造成的审核延误及后续延误，甲方不承担责任。第四条：其他本协议与双方签订的本合同具有同等法律效力。甲方：（公章）乙方：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：日期：附件二：工程款优先用于支付农民工工资承诺函承诺函致：武汉驿山楚联文旅产业发展有限公司对于贵公司与我公司就驿山高尔夫项目签订的《武汉驿山高尔夫项目G地块临电工程》（简称施工合同），我公司承诺如下：根据国家和当地劳动法规，我公司已与在贵公司驿山高尔夫项目施工的所有劳动者（含农民工、下同）签订了劳动合同，将严格履行支付劳动报酬等合同义务。对贵公司支付的工程款，我公司将优先用于支付劳动者报酬。如在驿山高尔夫项目上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳