建设工程施工合同范本模板样本

（GF——0201）建设工程施工协议

制订住房和城镇建设部制订国家工商行政管理总局

说明为了指导建设工程施工协议当事人签约行为，维护协议当事人正当权益，依据《中国协议法》、《中国建筑法》、《中国招标投标法》和相关法律法规，住房城镇建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工协议（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制订了《建设工程施工协议（示范文本）》（GF--0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于协议当事人使用《示范文本》，现就相关问题说明以下：一、《示范文本》组成《示范文本》由协议协议书、通用协议条款和专用协议条款三部分组成。（一）协议协议书《示范文本》协议协议书累计13条，关键包含：工程概况、协议工期、质量标准、签约协议价和协议价格形式、项目经理、协议文件组成、承诺和协议生效条件等关键内容，集中约定了协议当事人基础协议权利义务。（二）通用协议条款通用协议条款是协议当事人依据《中国建筑法》、《中国协议法》等法律法规要求，就工程建设实施及相关事项，对协议当事人权利义务做出标准性约定。通用协议条款累计20条，具体条款分别为：通常约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工和环境保护、工期和进度、材料和设备、试验和检验、变更、价格调整、协议价格、计量和支付、验收和工程试车、完工结算、缺点责任和保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议处理。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设相关要求，也考虑了建设工程施工管理特殊需要。（三）专用协议条款专用协议条款是对通用协议条款标准性约定细化、完善、补充、修改或另行约定条款。协议当事人能够依据不一样建设工程特点及具体情况，经过双方谈判、协商对对应专用协议条款进行修改补充。在使用专用协议条款时，应注意以下事项：1、专用协议条款编号应和对应通用协议条款编号一致；2、协议当事人能够经过对专用协议条款修改，满足具体建设工程特殊要求，避免直接修改通用协议条款；3、在专用协议条款中有横道线地方，协议当事人可针对对应通用协议条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程施工承发包活动,协议当事人可结合建设工程具体情况，依据《示范文本》签订协议，并根据法律法规要求和协议约定负担对应法律责任及协议权利义务。 第一部分协议协议书发包人（全称）：郑东新区基础设施建设项目部承包人（全称）：河南盛嘉道路工程依据《中国协议法》、《中国建筑法》及相关法律要求，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就工程施工及相关事项协商一致，共同达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：郑东新区魏河河渠绿化工程。2.工程地点：郑东新区。3.工程立项同意文号：。4.资金起源：财政拨款。5.工程内容：魏河南岸施工图纸范围内自行车道、公厕、体育场（足球场除外）、构架、管理用房、标识墙等建设内容工程施工。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：魏河河渠绿化工程施工第18标段，魏河南岸市政部分相关内容。二、协议工期计划开工日期：年8月20日。计划完工日期：年12月18日。工期总日历天数：120天。工期总日历天数和依据前述计划开完工日期计算工期天数不一致，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家现行规范和标准，达成合格工程标准。四、签约协议价和协议价格形式 1.签约协议价为：人民币陆佰零伍万肆仟陆佰肆拾伍元柒角玖分（大写）(¥：6054645.79元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币：壹拾柒万贰仟捌佰肆拾陆元壹角玖分（大写）(¥172846.19元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币：壹佰贰拾肆万贰仟肆佰陆拾贰元整（大写）(¥1242462元)。（3）专业工程暂估价金额：人民币：零元（大写）(¥0.00元)；（4）暂列金额：人民币：零元（大写）(¥0.00元)。2.协议价格形式：固定总价。五、项目经理承包人项目经理：谢延军。六、协议文件组成本协议书和下列文件一起组成协议文件：（1）中标通知书（假如有）；（2）投标函及其附录（假如有）；（3）专用协议条款及其附件；（4）通用协议条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其它协议文件。在协议签订及推行过程中形成和协议相关文件均组成协议文件组成部分。上述各项协议文件包含协议当事人就该项协议文件所做出补充和修改，属于同一类内容文件，应以最新签署为准。专用协议条款及其附件须经协议当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺根据法律要求推行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据协议约定期限和方法支付协议价款。2.承包人承诺根据法律要求及协议约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺点责任期及保修期内负担对应工程维修责任。3.发包人和承包人经过招投标形式签署协议，双方了解并承诺不再就同一工程另行签署和协议实质性内容相背离协议。八、词语含义本协议书中词语含义和第二部分通用协议条款中给予含义相同。九、签署时间本协议于年4月20日签署。十、签署地点本协议在郑东新区签署。十一、补充协议协议未尽事宜，协议当事人另行签署补充协议，补充协议是协议组成部分。十二、协议生效本协议自共同签字盖章后生效。十三、协议份数本协议一式八份，均含有相同法律效力，发包人执四份，承包人执四份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：79571377-5地址：地址：郑州航空港区四港联动大道和S102交汇处西南角台湾科技园邮政编码：邮政编码：450000法定代表人：法定代表人：李新锋委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：@qq。con开户银行：开户银行：农行郑州未来国际分理处账号：账号：000875

第二部分通用协议条款本工程采取《建设工程施工协议文本》（GF——0201）第三部分专用协议条款1.通常约定1.1词语定义1.1.1协议1.1.1.10其它协议文件包含：（1）招标文件及其附件，（2）投标书及其附件，（3）本协议补充协议，（4）双方相关工程洽商、变更等书面协议或文件。1.1.2协议当事人及其它相关方／。1.1.2.4监理人：名称：河南华全部工程管理；资质类别和等级：建筑监理甲级；联络电话：郑州市郑东新区商务外环路5号电子信箱：；通信地址：郑州市郑东新区商务外环路5号1.1.2.5设计人：名称：上海现代建筑设计研究院；资质类别和等级：综合甲级；联络电话：86-；电子信箱：；通信地址：上海市石门二258号。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分其它场所包含：／。1.1.3.9永久占地包含：施工图界定区域。1.1.3.10临时占地包含：／。1.3法律适适用于协议其它规范性文件：国家、河南省及郑州市相关市政及园林工程法律、法规。1.4标准和规范1.4.1适适用于工程标准规范包含：《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ301）、《河南省城市园林工程质量评定措施》、《河南省城市园林工程质量评定标准》、《郑州市郑东新区城市园林绿化工程施工及验收规范》、《郑州市郑东新区园林景观建设工程质量验收措施》、《郑州市郑东新区园林景观工程安全文明施工保障方法及操作规范》、《郑州市郑东新区园林管养标准及考评措施》等国家现行和本工程相关规范、标准图集及和本工程相关行业规范、标注图集。1.4.2发包人提供国外标准、规范名称：／；发包人提供国外标准、规范份数：／；发包人提供国外标准、规范名称：／。1.4.3发包人对工程技术标准和功效要求特殊要求：／。1.5协议文件优先次序协议文件组成及优先次序为：（1）协议协议书，（2）中标通知书，（3）招标文件及其附件，（4）投标文件及其附件，（5）协议专用条款，（6）协议通用条款，（7）本协议补充协议，（8）标准、规范及相关技术文件，（9）图纸，（10）工程预算书，（11）工程报价单。1.6图纸和承包人文件 1.6.1图纸提供发包人向承包人提供图纸期限：开工前10天；发包人向承包人提供图纸数量：3套；发包人向承包人提供图纸内容：施工招标全部图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供文件，包含：施工组织设计、项目管理机构及施工现场人员安排、施工进度网络图、施工材料进场计划表；承包人提供文件期限为：开工后7天内；承包人提供文件数量为：3份；承包人提供文件形式为：纸质及电子文档；发包人审批承包人文件期限：监理人审查完成后5日内。1.6.5现场图纸准备相关现场图纸准备约定：／。1.7联络1.7.1发包人和承包人应该在7天内将和协议相关通知、同意、证实、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件地点：郑东新区CBD郑州银行大厦902房间；发包人指定接收人为：孔晓燕。承包人接收文件地点：魏河项目部陈三桥小区21号楼1单元3楼东户；承包人指定接收人为：张慧林。监理人接收文件地点：郑州市建设西路66号；监理人指定接收人为：王凯疆。1.10交通运输1.10.1出入现场权利相关出入现场权利约定：／。1.10.3场内交通相关场外交通和场内交通边界约定：施工现场内属于场内交通，其它为场外交通。相关发包人向承包人无偿提供满足工程施工需要场内道路和交通设施约定：／。1.10.4超大件和超重件运输运输超大件或超重件所需道路和桥梁临时加固改造费用和其它相关费用由承包人负担。1.11知识产权1.11.1相关发包人提供给承包人图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制技术规范和反应发包人相关协议要求或其它类似性质文件著作权归属：发包人。相关发包人提供上述文件使用限制要求：未经发包人同意，承包人不得提供给第三人，不然将负担对应经济和法律责任。工程质量保修期满后，除承包人存档需要图纸外，应该全部图纸退还给发包人。1.11.2相关承包人为实施工程所编制文件著作权归属：发包人全部。相关承包人提供上述文件使用限制要求：／。1.11.4承包人在施工过程中所采取专利、专有技术、技术秘密使用费负担方法：已包含在签约协议价中，由承包人负担。1.13工程量清单错误修正出现工程量清单错误时，是否调整协议价格：否。许可调整协议价格工程量偏差范围：／。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：马保松；身份证号：；职务：项目部副经理；联络电话：67179882,；电子信箱：；通信地址：／。发包人对发包人代表授权范围以下：代表发包人处理和本工程建设相关事宜，对施工组织设计及方案、质理监督、工程量签认、进出厂材料、设备检验和使用、工程变更、工程量确定、工期顺延等事项初步审核权。2.4施工现场、施工条件和基础资料提供2.4.1提供施工现场相关发包人移交施工现场期限要求：／。2.4.2提供施工条件相关发包人应负责提供施工所需要条件，包含：1.发包人提供一处接水、接电位置，并帮助承包人办理相关手续。承包人自行安装计量表并负担安装费用和水电使用费用；2.施工场地和公共道路通道开通；3.施工所需证件、批件办理；4.水准点和座标控制点交验。2.5资金起源证实及支付担保发包人提供资金起源证实期限要求：／。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保形式：／。3.承包人3.1承包人通常义务1.承包人提交完工资料内容：按国家工程完工验收相关要求，向发包人提供完整完工资料及完工验收汇报。承包人需要提交完工资料套数：完工图两份、完工资料三套、工程验收汇报四份。承包人提交完工资料费用负担：由承包人负担。承包人提交完工资料移交时间：完工后10日内。承包人提交完工资料形式要求：完工资料须经监理审核并由总监理师签字；完工图须同时提供CAD格式电子版。1.承包人应推行其它义务。应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围许可承包人完成设计文件提交时间：如发包人同意采取承包人提供预备方案时，承包人按发包人要求提供具体施工设计。（2）应提供计划、报表名称及完成时间：按监理工程师要求实施。（4）向发包人提供办公和生活房屋及设施要求：承包人负责提供必需办公条件，费用由承包人负担。（5）需承包人办理相关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按郑州市相关要求办理，关键地段、路口承包人应派专员疏导交通，确保交通通畅，费用由承包人自理。（6）已完工程成品保护特殊要求及费用负担：如有特殊要求另行协商。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护要求及费用负担：施工单位应依据发包人提供资料，深入具体调查，认真做好场地周围地下、地上多种管线和设施保护工作，并在施工前做好对临近建筑物、构筑物保护工作，费用由承包人自理。因调查不详、保护不力造成损失由承包人负担。（8）施工场地清洁卫生要求：按通用条款，确保每日清理，符合当地相关文明施工要求，费用由承包方负担。（9）双方约定承包人应做其它工作：①拟派项目部组员不得随意更换，承包人自愿将项目部组成人员资格证原件交由郑东新区相关部门暂为保管至工程完工；投标文件中拟投入现场施工机械设备必需满足施工要求，并确保立即到位，关键设备应为承包人自己设备；②完工前，承包人应将因其施工破坏绿地、公共设施、道路、地上地下构（建）筑物及施工便道恢复至相关单位要求，费用由承包人自理；③主动主动协调地方关系全部费用由承包人负担。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：谢延军；身份证号：6121035；建造师执业资格等级：壹级；建造师注册证书号：陕；建造师执业印章号：；安全生产考评合格证书号：陕建安B（）0000357；联络电话：；电子信箱：；通信地址：西安市火炬路10号；承包人对项目经理授权范围以下：代表承包人全权处理和本工程建设相关事宜。相关项目经理每个月在施工现场时间要求：每七天不少于5天。承包人未提交劳动协议，和没有为项目经理缴纳社会保险证实违约责任：／。项目经理未经同意，私自离开施工现场违约责任：参考《郑东新区管委会园林绿化工程招投标管理措施（试行）》实施。3.2.3承包人私自更换项目经理违约责任：参考《郑东新区管委会园林绿化工程招投标管理措施（试行）》实施。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理违约责任：按协议价1%给处罚。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排汇报期限：开工前5日内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换关键施工管理人员违约责任：按协议价2‰给处罚。3.3.4承包人关键施工管理人员离开施工现场同意要求：／。3.3.5承包人私自更换关键施工管理人员违约责任：按协议价5‰给处罚。承包人关键施工管理人员私自离开施工现场违约责任：中标单位在协议推行过程中，随时接收郑东新区纪委等相关部门监督和检验。对于中标单位项目部人员到位情况核查，人员到位率必需达成85%以上，假如发觉一次到位率达不到要求，业主将对施工单位提出批评；发觉两次，业主将对施工单位提出书面警告，并在郑东新区诚信企业评选中出示黄牌警告；三次不到位者，业主有权终止协议，并没收履约确保金，取消以后在郑东新区投标资格。3.5分包3.5.1分包通常约定严禁分包工程包含：／。主体结构、关键性工作范围：／。3.5.2分包确实定许可分包专业工程包含：／。其它相关分包约定：／。3.5.4分包协议价款相关分包协议价款支付约定：／。3.6工程照管和成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关材料、工程设备起始时间：自开工至完工移交。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：提供。承包人提供履约担保形式、金额及期限要求：在签署协议前按中标协议金额10%缴纳履约确保金。4.监理人4.1监理人通常要求相关监理人监理内容：1.帮助业主审查施工分包单位资质、施工承包协议；2.审核施工单位上报施工组织设计、各阶段施工方案及相关施工技术方法等；3.审核施工单位上报施工网络计划、各阶段施工进度计划并监督落实；当实际进度产生偏差时，应立即纠偏，使进度计划合理、可行；4.监督、检验施工单位严格根据施工承包协议、设计文件和相关施工规范、操作规程、技术质量标准和安全施工规程进行施工；5.认真做好事前控制，尤其是多种原材料进场质量控制、施工技术交底等工作；6.严格控制工程质量，认真签认隐蔽工程验收统计，验收分部分项工程质量，参与重大质量事故处理，监督事故处理方案实施；7.控制工程进度和投资，严格审查已完工程量，签发付款凭证，参与工程结算审核；8.督促施工单位认真做好多种工程资料（技术资料、报验资料、质量确保资料、完工验收资料等）编制、整理和归档工作，并要求做到和工程施工同时；9.帮助业主办理工程完工验收、委托人和承包人签定工程保修责任书。相关监理人监理权限：1.选择工程总承包人提议权。2.选择工程分包人认可权。3.对工程建设相关事项包含工程规模、设计标准、计划设计、生产工艺设计和使用功效要求，向委托人提议权。4.对工程设计中技术问题，根据安全和优化标准，向设计人提出提议；假如拟提出提议可能会提升工程造价，或延长工期，应该事先取得委托人同意。当发觉工程设计不符合国家颁布建设工程质量标准或设计协议约定质量标按时，监理人应该书面汇报委托人并要求设计人更正。5.审批工程施工组织设计和技术方案，根据质量、保工期和降低成本标准，向承包人提出提议，并向委托人提出书面汇报。6.主持工程建设相关协作单位组织协调，关键协调事项应该事先向委托人汇报。7.取得委托人同意，监理人有权公布开工令、停工令、复工令，但应该事先向委托人汇报。如在紧急情况下未能事先汇报时，应在二十四小时内向委托人作出书面汇报。8.工程上使用材料和施工质量检验权。对于不符合设计要求和协议约定及国家质量标准材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。9.工程施工进度检验、监督权，和工程实际完工日期提前或超出工程施工协议要求完工期限签认权。10.在工程施工协议约定工程价格范围内，工程款支付审核和签认权，和工程结算复核确定权是否决权。未经总监理工程师签字确定，委托人不支付工程款。11.施工组织设计及方案、工程量签认、工程变更、工程造价确定、工期顺延等事项初审权。相关监理人在施工现场办公场所、生活场所提供和费用负担约定：发包人不提供监理人在施工现场办公场所、生活场所，相关费用已全部包含在监理费用内，假如发生费用由监理人负担。4.2监理人员总监理工程师：姓名：王凯疆；职务：项目总监；监理工程师执业资格证书号：；联络电话：；电子信箱：；通信地址：郑州市郑东新区商务外环路5号；相关监理人其它约定：。4.4约定或确定在发包人和承包人不能经过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）／；（2）／；（3）／。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：／。相关工程奖项约定：／。5.3隐蔽工程检验5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检验期限约定：／。监理人不能按时进行检验时，应提前24小时提交书面延期要求。相关延期最长不得超出：48小时。6.安全文明施工和环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产达标目标及对应事项约定：遵守国家和工程所在地相关安全生产要求。6.1.4相关治安保卫尤其约定：设专职安全保卫人员和安全防护方法，负责施工现场安全保卫，费用由承包人自理。相关编制施工场地治安管理计划约定：。6.1.5文明施工协议当事人对文明施工要求：符合《郑州市郑东新区园林景观工程安全文明施工保障方法及操作规范》。6.1.6相关安全文明施工费支付百分比和支付期限约定：随工程进度款按百分比支付。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1协议当事人约定施工组织设计应包含其它内容：施工进度网络图。7.1.2施工组织设计提交和修改承包人提交具体施工组织设计期限约定：开工前5天内。发包人和监理人在收到具体施工组织设计后确定或提出修改意见期限：7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划修订发包人和监理人在收到修订施工进度计划后确定或提出修改意见期限：10天内。7.3开工7.3.1开工准备相关承包人提交工程开工报审表期限：实施通用条款。相关发包人应完成其它开工准备工作及期限：／。相关承包人应完成其它开工准备工作及期限：／。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知，承包人有权提出价格调整要求，或解除协议。7.4测量放线7.4.1发包人经过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料期限：／。7.5工期延误7.5.1因发包人原因造成工期延误（7）因发包人原因造成工期延误其它情形：／。7.5.2因承包人原因造成工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金计算方法为：违约金按5000.00元/天实施，施工过程中实际进度和计划进度工期延误按上述罚金额度实施暂扣，待工程完工后进行最终清算。因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金上限：／。7.6不利物质条件不利物质条件其它情形和相关约定：／。7.7异常恶劣气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣气候条件：（1）／；（2）／；（3）／。7.9提前完工奖励7.9.2提前完工奖励：／。8.材料和设备8.4材料和工程设备保管和使用8.4.1发包人供给材料设备保管费用负担：发包人按材料设备价格2%支付给承包人。8.6样品8.6.1样品报送和封存需要承包人报送样品材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量要求：／。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供施工设备和临时设施相关修建临时设施费用负担约定：／。9.试验和检验9.1试验设备和试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置试验场所：／。施工现场需要配置试验设备：／。施工现场需要含有其它试验条件：／。9.4现场工艺试验现场工艺试验相关约定：／。10.变更10.1变更范围相关变更范围约定：／。10.4变更估价10.4.1变更估价标准相关变更估价约定：／。10.5承包人合理化提议监理人审查承包人合理化提议期限：／。发包人审批承包人合理化提议期限：／。承包人提出合理化提议降低了协议价格或提升了工程经济效益奖励方法和金额为：／。10.7暂估价暂估价材料和工程设备明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必需招标暂估价项目对于依法必需招标暂估价项目标确定和同意采取第／种方法确定。10.7.2不属于依法必需招标暂估价项目对于不属于依法必需招标暂估价项目标确定和同意采取第3种方法确定。第3种方法：承包人直接实施暂估价项目承包人直接实施暂估价项目标约定：灯具根据暂定价采购，据实结算；浇灌项目按补充图纸施工，据实结算。10.8暂列金额协议当事人相关暂列金额使用约定：／。11.价格调整11.1市场价格波动引发调整市场价格波动是否调整协议价格约定：调整。因市场价格波动调整协议价格，采取以下第2种方法对协议价格进行调整：第1种方法：采取价格指数进行价格调整。相关各可调因子、定值和变值权重，和基础价格指数及其起源约定：／；第2种方法：采取造价信息进行价格调整。（2）相关基准价格约定：采取价格信息为基准价格。专用协议条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格：专用协议条款协议推行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超出10%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超出10%时，其超出部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格：专用协议条款协议推行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超出10%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超出10%时，其超出部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准单价：专用协议条款协议推行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超出±10%时，其超出部分据实调整。第3种方法：其它价格调整方法：／。12.协议价格、计量和支付12.1协议价格形式1、单价协议。综合单价包含风险范围：。风险费用计算方法：／。风险范围以外协议价格调整方法：／。2、总价协议。总价包含风险范围：协议约定工程范围，前述固定价格，即使存在少算、漏算、误算项目，发包人也不再给予调整，均视为承包人给发包人优惠价格。风险费用计算方法：／。风险范围以外协议价格调整方法：（1）〔1－投标报价/招标控制价（扣除不可竞争费用）〕视为承包人对发包人优惠比率。（2）假如承包人实际完成工程内容和工程量少于本协议对应要求，则按实际未完成工程量进行扣除，扣除部分按前述优惠比率计取。（3）发包人签证确定非承包人责任产生协议外新增工程量按实际发生结算时，也须按前述优惠比率相同优惠。（4）钢筋、水泥、商品砼、沥青等关键建筑材料如因市场价格波动较大需要调整，按招标文件要求材料信息价和施工期材料信息价（按郑州市建设工程造价管理办公室公布《郑州市建设工程关键材料基准价格信息》）相比，波动范围在正负10%（含10%）以内，不计算材料差价，超出正负10%（不含10%）部分，发生价差另计取差价和税金，不计取其它费用。双方约定协议价款其它调整原因：（1）经发包方认可设计单位对设计图纸做出设计变更或补充图纸；（2）经发包方主管领导确定发包人代表签证工程量增减、工程变更及工程洽商；（3）法律、行政法规和国家相关政策改变影响协议价款；（4）若协议价中包含暂定工程量部分，则按实际发生工程量据实结算调整。（5）若协议价中包含暂定单价部分，则需发包方认价后，结算时给予调整。（6）专业工程暂估价部份，据实调整。（7）暂列金额部分，按实际发生进行调整。工程量增减、工程变更等费用按协议双方代表洽商并签字确定书面资料为准，在完工结算时给予调整。3、其它价格方法：／。12.2预付款12.2.1预付款支付预付款支付百分比或金额：／。预付款支付期限：／。预付款扣回方法：／。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保期限：／。预付款担保形式为：／。12.3计量12.3.1计量标准工程量计算规则：以相关国家标准、行业标准等为依据，完成工程量达成合格标准。12.3.2计量周期相关计量周期约定：按月计量。12.3.3单价协议计量相关单价协议计量约定：／。12.3.4总价协议计量相关总价协议计量约定：／。12.3.5总价协议采取支付分解表计量支付，是否适用第12.3.4项〔总价协议计量〕约定进行计量：适用。12.3.6其它价格形式协议计量其它价格形式计量方法和程序：／。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期相关付款周期约定：施工期间按每个月完成工程量造价70％付款；工程完工并经验收合格后，付至协议价70％；经工程结算完成付至结算价90％；业主预留工程总价10％质量保修金，保修期（1年）满无息返还。如维修费超出保修金时，超出部分仍由承包人负担。12.4.2进度付款申请单编制相关进度付款申请单编制约定：／。12.4.3进度付款申请单提交（1）单价协议进度付款申请单提交约定：／。（2）总价协议进度付款申请单提交约定：／。（3）其它价格形式协议进度付款申请单提交约定：／。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人期限：7天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书期限：7天内。（2）发包人支付进度款期限：20天内。发包人逾期支付进度款违约金计算方法：根据中国人民银行公布同期同类贷款基准利率支付违约金。12.4.6支付分解表编制2、总价协议支付分解表编制和审批：／。3、单价协议总价项目支付分解表编制和审批：／。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前二十四小时提交书面延期要求。相关延期最长不得超出：48小时。13.2完工验收13.2.2完工验收程序相关完工验收程序约定：根据《郑东新区城市园林绿化工程施工及验收规范》实施。发包人不根据本项约定组织完工验收、颁发工程接收证书违约金计算方法：。13.2.5移交、接收全部和部分工程承包人向发包人移交工程期限：。发包人未按本协议约定接收全部或部分工程，违约金计算方法为：。承包人未按时移交工程，违约金计算方法为：。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：／。（1）单机无负荷试车费用由／负担；（2）无负荷联动试车费用由／负担。13.3.3投料试车相关投料试车相关事项约定：／。13.6完工退场13.6.1完工退场承包人完成完工退场期限：工程完工验收合格之日起一周内，承包人施工队伍和施工机具等应全部撤场，并保持场地整齐，完成建筑垃圾外运，生活区和施工区硬化场地及塔吊基础应凿除外运，做好工程交付前成品保护工作，所需费用由承包人负担。不然超出要求日期天天扣款0.00元。如发包人需要提前清除清运时，承包人须给予全力配合，不得索要额外费用。14.完工结算14.1完工付款申请承包人提交完工付款申请单期限：／。完工付款申请单应包含内容：／。14.2完工结算审核发包人审批完工付款申请单期限：20天内。发包人完成完工付款期限：20天。相关完工付款证书异议部分复核方法和程序：／。14.4最终止清14.4.1最终止清申请单承包人提交最终止清申请单份数：4份。承包人提交最终止算申请单期限：／。14.4.2最终止清证书和支付（1）发包人完成最终止清申请单审批并颁发最终止清证书期限：28天内。（2）发包人完成支付期限：颁发最终止清证书后15天内。15.缺点责任期和保修15.2缺点责任期缺点责任期具体期限：12个月。15.3质量确保金相关是否扣留质量确保金约定：扣留。15.3.1承包人提供质量确保金方法质量确保金采取以下第2种方法：（1）质量确保金保函，确保金额为：／；（2）10%工程款；（3）其它方法：／。15.3.2质量确保金扣留质量确保金扣留采取以下第2种方法：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量确保金计算基数不包含预付款支付、扣回和价格调整金额；（2）工程完工结算时一次性扣留质量确保金；（3）其它扣留方法:。相关质量确保金补充约定：发包人将在质量保修期满后，全部工程均达成要求时将结算价款剩下10%无息支付给承包人。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：完工验收合格后1年。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并抵达工程现场所理时间：属于保修范围、内容项目，承包人应在接到修理通知之以后2天内派人保修。承包人不在约定时限内派人修理，发包人可委托其它人员修理，费用由承包人负担，从质保金中扣除。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约情形发包人违约其它情形：／。16.1.2发包人违约责任发包人违约责任负担方法和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知违约责任：承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效方法纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不推行协议义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应负担由此增加费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。（2）因发包人原因未能按协议约定支付协议价款违约责任：承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效方法纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不推行协议义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应负担由此增加费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。（3）发包人违反第10.1款〔变更范围〕第（2）项约定，自行实施被取消工作或转由她人实施违约责任：／。（4）发包人提供材料、工程设备规格、数量或质量不符合协议约定，或因发包人原因造成交货日期延误或交货地点变更等情况违约责任：／。（5）因发包人违反协议约定造成暂停施工违约责任：／。（6）发包人无正当理由没有在约定时限内发出复工指示，造成承包人无法复工违约责任：／。（7）其它：／。16.1.3因发包人违约解除协议承包人按16.1.1项〔发包人违约情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使协议目标不能实现，承包人有权解除协议。16.2承包人违约16.2.1承包人违约情形承包人违约其它情形：（1）承包人违反协议约定进行转包或违法分包。（2）承包人违反协议约定采购和使用不合格材料和工程设备。（3）因承包人原因造成工程质量不符合协议要求。（4）承包人违反第8.9款[材料和设备专用要求]约定，未经同意，私自将已根据协议约定进入施工现场材料或设备撤离施工现场。（5）承包人未能按施工进度计划立即完成协议约定工作，造成工期延误。（6）承包人在缺点责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺点进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复。（7）承包人明确表示或以其行为表明不推行协议关键义务。（8）承包人未能根据协议约定推行其它义务。16.2.2承包人违约责任承包人违约责任负担方法和计算方法：监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内更正。承包人应负担其违约所引发费用增加和（或）工期延误，并赔偿由此给发包人造成损失。16.2.3因承包人违约解除协议相关承包人违约解除协议尤其约定：（1）有下列情况之一者，发包人有权停止拨款，并可选择解除协议：①因承包人原因造成重大事故，且无能力继续履约；②承包人和第三方发生债务诉讼，致使法院或银行经过法律程序要冻结或划拨发包人应付工程款；③承包人所报项目经理、副经理、各工种工长、项目工程师未能按约定上岗时；④承包人挪用工程款，致使工程进度迟缓，大幅度延缓工期；⑤非因发包人原因，如承包人不能按本协议约定工期完工，超出15天以上时，发包人并有权随时单方解除本协议；（2）因如承包人发生第（1）条要求违约情形，发包人除采取解除协议，更换承包人外无其它可有效预防损害扩大救助方法，故发包人可解除本协议。但发包人依据第（1）条要求行使协议解除权时，应以书面形式向承包人现场代表或以传真或邮寄方法向本协议第条要求承包人联络地址发出正式解约通知。该解约通知抵达时本协议解除；（3）发包人依据第（1）条要求解除本协议之日起7个工作日内，承包人须自行退场，不然每超出一天按最终决算价1%支付逾期退场违约金直至承包人实际退场之日。如承包人逾期7日仍不退出,则发包人有权自行采取方法让承包人退场，由此产生一切费用及后果均由承包人负担；（4）发包人依据第（1）条要求解除本协议之日起3个工作日内，承包人须会同发包人和监理办理包含已完成工程及已完成工程量核实等交接手续；如承包人不予配合，则发包人可自行办理，已完成工程及已完成工程量核实等事项以发包人和监理共同确定数据为准；（5）承包人须配合发包人于本协议解除之日起60日内，完成对承包人已完成工程工程价款核实工作。如承包人拒不配合，在发包人催告期限内仍不更正，则视为对发包人核实工程价款认可。发包人继续使用承包人在施工现场材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制其它文件费用负担方法：／。17.不可抗力17.1不可抗力确实定除通用协议条款约定不可抗力事件之外，视为不可抗力其它情形：／。17.4因不可抗力解除协议协议解除后，发包人应在约定或确定发包人应支付款项后40天内完成款项支付。18.保险18.1工程保险相关工程保险尤其约定：／。18.3其它保险相关其它保险约定：／。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：／。18.7通知义务相关变更保险协议时通知义务约定：／。20.争议处理20.3争议评审协议当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组确实定争议评审小组组员确实定：／。选定争议评审员期限：／。争议评审小组组员酬劳负担方法：／。其它事项约定：。20.3.2争议评审小组决定协议当事人相关本项约定：／。20.4仲裁或诉讼因协议及协议相关事项发生争议，按下列第1种方法处理：（1）向郑州仲裁委员会申请仲裁；（2）向／人民法院起诉。

附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用协议条款附件：附件2：发包人供给材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：关键建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工机械设备表附件6：承包人关键施工管理人员表附件7：分包人关键施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容协议价格（元）开工日期完工日期附件2：发包人供给材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供给时间送达地点备注附件3：工程质量保修书发包人（全称）：郑东新区景观建设项目部承包人（全称）：河南盛嘉道路工程发包人和承包人依据《中国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签署工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，根据相关法律要求和协议约定，负担工程质量保修责任。质量保修范围包含地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面防渗漏，供热和供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，和双方约定其它项目。具体保修内容，双方约定以下：。二、质量保修期依据《建设工程质量管理条例》及相关要求，工程质量保修期以下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件要求工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面防渗为5年；3．装修工程为／年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热和供冷系统为／个采暖期、供冷期；6．住宅小区内给排水设施、道路等配套工程为／年；7．其它项目保修期限约定以下：园林绿化及市政配套工程为1年。质量保修期自工程完工验收合格之日起计算。三、缺点责任期工程缺点责任期为12个月，缺点责任期自工程完工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺点责任期自单位工程验收合格之日起算。缺点责任期终止后，发包人应退还剩下质量确保金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容项目，承包人应该在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定时限内派人保修，发包人能够委托她人修理。2．发生紧急事故需抢修，承包人在接到事故通知后，应该立即抵达事故现场抢修。3．对于包含结构安全质量问题，应该根据《建设工程质量管理条例》要求，立即向当地建设行政主管部门和相关部门汇报，采取安全防范方法，并由原设计人或含有对应资质等级设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺点责任方负担。六、双方约定其它工程质量保修事项：／。工程质量保修书由发包人、承包人在工程完工验收前共同签署，作为施工协议附件，其使用期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：

附件4：关键建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人

附件5：承包人用于本工程施工机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件6：承包人关键施工管理人员表名称姓名职务职称关键资历、经验及负担过项目一、总部人员项目主管其它人员二、现场人员项目经理项目副经理技术责任人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其它人员

附件7：分包人关键施工管理人员表名称姓名职务职称关键资历、经验及负担过项目一、总部人员项目主管其它人员二、现场人员项目经理项目副经理技术责任人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其它人员

附件8：履约担保 （发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）和（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及相关事项协商一致共同签署《建设工程施工协议》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人推行和你方签署协议，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保使用期自你方和承包人签署协议生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保使用期内，因承包人违反协议约定义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出在担保金额内赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按协议约定变更协议时，我方负担本担保要求义务不变。5.因本保函发生纠纷，