十建设工程合同

第十章建设工程合同第一节合同概述一、合同的概念合同：又称契约，是当事人之间确立一定权利义务的协议。广义的合同，泛指一切发生某种权利义务关系的协议。但我国于1999年10月1日开始实施的《中华人民共和国合同法》中，对合同的主体及权利义务的范围都作了限定，即合同是体之间确立的民事权利义务的协议，采用了狭义的合同概念。二、我国的合同立法改革开放以来，我国于1981年、1985年、和1987年先后制定了三部合同法，即《经济合同法》、《涉外经济合同法》和《技术合同法》。这三部合同法对于保护当事人的合法权益,维护社会经济秩序，保证社会主义建设事业的顺利进行，起到了重要的作用。1999年制定了现行的《合同法》。三、合同的订立1.合同的订立方式《合同法》第13条规定：“当事人订立合同，采取要约、承诺方式。”要约是要约人希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：第一，内容具体确定；第二，表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。发出要约的当事人称为要约人，接受要约的当事人称为受要约人。

承诺是受要约人同意要约的意思表示。除根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺外，承诺应当以通知的方式作出。承诺通知到达要约人时生效；承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。2.合同的成立合同的成立，就是双方当事人完成了签订合同的全过程，并达到了签订合同的预期目的。即要约最终得到了承诺，在双方当事人之间产生了合同的法律关系。（1）合同成立的时间《合同法》第25条规定：“承诺生效时合同成立”。合同的成立时间主要有两个标准：一是有效承诺的通知到达要约人的时间，此时承诺生效，合同即告成立；二是根据交易习惯或者要约要求通过行为作出承诺的，受要约人作出该承诺行为时生效，合同即告成立。（2）合同成立的地点《合同法》第35条规定：“当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。”3.合同的形式

合同的形式是合同内容的外在体现，是合同内容的载体，它有多种形式。《合同法》第10条规定：“当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式”。法律、行政法规规定采用书面形式或当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。4.合同的内容根据《合同法》第12条规定：合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（1）当事人的名称或者姓名和住所；（2）标的；（3）数量；（4）质量；（5）价款或报酬；（6）履行期限、地点和方式；（7）违约责任；（8）解决争议的办法等。当事人可以参照各种合同的示范文本订立合同。5.采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平合理的原则来确定当事人之间的权利和义务。

格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款(如商品房的售房合同、施工合同等)。6.当事人在订立合同过程中在下列情况之一，给对方造成损失的，应当承担损失赔偿责任：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重大事实或者提供虚假情况；（3）有其他违背诚实信用原则的行为。四、合同的效力合同的效力，又称合同的法律效力，是指法律赋予依法成立的合同对当事人各方的约束力。合同成立后，符合法律规定的生效条件，是一个有效合同，不符合法律规定的生效条件，是一个无效合同、可撤消合同或效力待定合同。1.合同的生效条件生效条件是指使已经成立的合同发生法律效力所应具备的法律条件。合同生效一般应具备以下条件：（1）合同当事人具有相应的民事行为能力；（2）意思表示真实；（3）合同内容不违反法律和社会公共利益；（4）具备法律法规所要求的形式。2.无效合同无效合同是指严重欠缺合同的生效条件，不为法律所承认和保护，不具备有法律效力的合同。《合同法》第25条规定，有下列情况之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。无效合同，自成立时起就不具备法律效力。合同部分无效,不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。合同无效也不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。3.合同中的下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。4.可撤消合同可撤消合同是指可以撤消的合同。所谓“撤消”是指因为意思表示不真实，通过撤消权人行使撤消权，使已经生效的合同归于无效的行为，因此，可撤消合同又称为相对无效合同。《合同法》第54条规定，有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机关变更或者撤消合同：（1）重大误解订立的合同；（2）订立的合同显失公平；（3）一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方违背真实意思的情况下订立的合同。5.效力待定合同

效力待定合同是指合同虽已成立，但因不完全符合有关生效要件的规定，其效力能否发生尚待确定的合同。这种合同需由作为权利人的第三人做出追认或者拒绝的意思表示才能确定自身的效力。第三人追认（1个月内），合同有效；第三人拒绝，合同无效；在第三人追认或拒绝前，该合同效力处于待定状态。效力待定的合同包括以下几种：（1）限制民事行为能力的人订立的合同；（2）无权代理人订立的合同；

无权代理人包括根本没有代理权、超越代理权限和代理权终止以后的代理。

（3）法人或者其他组织的法定代表人、负责人越权订立的合同.（4）无处分权人订立的处分权利人财产的合同。五、合同的履行1.合同履行的原则合同履行的原则，是合同当事人在履行合同义务时所必须遵守的原则。《合同法》第60条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵守诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”（1）当事人应当按照约定全面履行自己的义务。（2）当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。（3）应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中断履行：1）经营状况严重恶化；2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3）丧失商业信誉；4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

当事人没有确凿证据中止履行合同的，应当承担违约责任。（4）合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。2.合同履行中的抗辩权

抗辩权是指对抗请求权或否认对方权利的权利。合同法设立抗辩权的目的在于保证合同的履行对双方当事人的法律效力,防止或者避免单方不履行合同情况的发生。我国《合同法》规定了同时履行抗辩权、后履行抗辩权和不安抗辩权。（1）同时履行抗辩权同时履行抗辩权是指在双务合同中应当同时履行的一方当事人在对方不履行或不适当履行时，其享有不履行或者部分履行的权利。《合同法》中规定：“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。”（2）后履行抗辩权后履行抗辩权是指在双务合同中，应当先履行一方当事人未履行或者不适当履行，到履行期时对方当事人享有不履行或者部分履行的权利。《合同法》中规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”（3）不安抗辩权不安抗辩权是指应当先履行的一方当事人有证据证明对方在合同订立后丧失或者有可能丧失履行能力，则自己可以终止履行的权利。所谓终止履行，也就是暂时停止合同的履行。2.合同履行中的保全措施合同中的保全措施是指为防止债务人财产的减少而给债权人的债权带来危害，允许债权人为保全其债务的实现而采取的法律措施。我国《合同法》规定的保全措施有代位权和撤消权两种：（1）代位权《合同法》第73条规定：“因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限，债权人行使代位的必要费用，由债务人承担。”（2）撤消权《合同法》第74条规定：“因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤消债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤消债务人的行为。撤消权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤消权的必要费用，由债务人负担。”六、合同的变更、转让和终止1.合同的变更《合同法》第77条规定：“当事人协商一致，可以变更合同。”2.合同的转让合同的转让是指合同当事人一方依法将其合同的权利和义务全部或部分地转让给第三人的行为，即合同主体的变更。合同转让有合同债权的转让、合同债务的转让及合同债权债务一并转让三种形态。（1）债权转让

《合同法》第79条规定：“债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：①根据合同性质不得转让；②按照当事人约定不得转让；③依照法律规定不得转让。”（2）债务转让债务人转让债务应经债权人同意。《合同法》第84条规定：“债务人将合同的义务全部或部分转让给第三人的，应当经债权人同意。”（3）债权债务一并转让《合同法》第88条规定：“当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。”3.合同的终止合同的终止，是指合同关系在客观上不复存在，合同的权利和义务归于消灭的状态。根据《合同法》第91条的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务已经按约定履行；（2）合同解除；（3）债务相互抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除债务；（6）债权债务同归于一人。七、违约责任1.违约责任的承担方式

《合同法》第107条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”（1）继续履行继续履行在中、美、英、法四国被称为强制履行。它是法律规定的对违约方的一种强制措施，即不论违约方是否愿意，都必须对合同未履行部分要求继续履行，直至达到守约方的订约目的。但有下情形下列之一的除外：法律上或者事实上不能履行的，如标的物已灭失；债务的标的不适于强制履行或费用过高的；债权人在合理期限内未要求履行的。（2）采取补救措施它是指在违约发生后，违约方依法律规定或当事人约定采取的修理、更换、重做、退货、减少价款或者给付报酬等措施的责任方式。一般在标的质量不符合合同约定的情况下运用采取补救措施这种责任方式。（3）赔偿损失合同当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定,给对方造成的应当赔偿损失。赔偿损失也叫损害赔偿，其基本功能在于以赔偿的方式补救受害方的损失，使其得到如合同义务在正常履行情况下一样的利益。（4）支付违约金违约金是指合同一方违约时依据约定或法律规定应向对方支付一定数额的货币。支付违约金是较为常见的一种承担违约责任的方式。（5）执行定金法则定金是指合同一方当事人根据合同的约定预付给另一方当事人一定数额的货币，以保证合同的履行。若付定金的一方不履行约定的债务的，无权请求返还定金，收受定金的一方不履行约定的债务的，应双倍返还定金。2.违约责任的免除合同成立后，当事人必须按照合同的约定履行义务，否则就要承担违约责任。但是，根据《合同法》规定，当发生不可抗力时，可以部分或全部免除当事人的违约责任。（1）不可抗力的概念《合同法》规定：“不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”根据这一规定，不可抗力的构成条件是：1）不可预见性，即法律要求不可抗力必须是有关当事人在订立合同时，对该事件是否发生不能预见到；2）不可避免性，即合同生效后，当事人对可能出现的意外情况尽管采取了合理措施，但是客观上并不能阻止这一意外情况的发生；3）不可克服性，即合同的当事人对于意外情况的发生导致合同不能履行这一后果不能克服，如果通过当事人努力能够将不利影响克服，则这一意外情况就不能构成不可抗力；4）履行期间性。不可抗力作为免责理由时，其发生必须是在合同订立后，履行期限届满之前。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。（2）不可抗力的法律后果1）合同全部不能履行，当事人可以解除合同，并免除全部责任；2）合同部分不能履行，当事人可以部分履行合同，并免除其不能履行的部分责任；3）合同不能按期履行，当事人可延期履行合同，并免除其迟延履行的责任。（3）遭遇不可抗力的一方当事人的义务根据《合同法》的规定，一方当事人因不可抗力不能履行合同义务时，应承担如下义务：1）应及时采取一切可能采取的有效措施避免或者减少损失；2）应当及时通知对方；3）当事人应当在合理期限内提供证明。3.非违约一方的义务当事人一方违约后，另一方当事人应当采取措施，防止损失的扩大，否则无权就扩大的损失要求赔偿。《合同法》对此明确规定：“当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。”，“当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。”八、其他规定

1.当事人对合同条款的理解有争议时，可以通过和解或者调解解决合同争议。

当事人不愿意和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请裁。涉外合同当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。2.当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的，对方可以请求人民法院强制执行。第二节建设工程合同

建设工程合同，也称建设工程承发包合同，是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括勘察、设计、施工合同。它是合同法中记名合同的一种，属合同法的调整范围。一、建设工程合同种类1.按照承发包内容分：（1）建设工程勘察合同；（2）建设工程设计合同；（3）建设工程施工合同。2.按承发包方式的不同分（1）设计－－建造及交钥匙承包合同，即全包合同。业主将工程的设计、施工、供应、管理全部委托给一个承包商，即业主仅面对一个承包商。（2）施工总承包。即承包商承担一个工程的全部施工任务，包括土建、水电安装、设备安装等。（3）管理总承包，即CM承包方式（ConstrictionManagement）CM承包方式是由业主委托CM单位，该单位以一个承包商的身份，采取有条件的“边设计、边施工”的生产组织方式来进行施工管理，直接指挥施工活动，在一定程度上影响设计活动，而它与业主的合同通常采用“成本加利润”方式的这样一种承发包模式。（4）单位工程施工承包。这是最常见的工程承包合同，包括土木工程施工承包合同、电气与机械工程施工承包合同等。在工程中，业主可以将专业性的单位工程分别委托给不同的承包商。这些承包商之间为平等关系。（5）分包合同。它是承包合同的分合同。承包商将承包合同范围内的一些工程或工作委托给另外的承包商来完成。它们之间签订分包合同。3.按承包工程计价方式分（1）总价合同总价合同是指在合同中确定一个完成建设工程的总价，承包单位据此完成项目全部内容的合同。采用这种合同类型要求建设单位必须准备详细而全面的设计图纸和各项说明，使承包单位能准确计算工程量。（2）单价合同单价合同是承包单位在投标时按招标文件就分项工程所列出的工程量表计算来确定各分部工程费用的合同类型。这类合同能够成立的关键在于双方对单价和工程量计算方法的确认，在合同履行中需要注意的问题是双方对实际工程量计量的确认。（3）成本加酬金合同成本加酬金合同是由业主向承包单位支付建设工程的实际成本，并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。这类合同的主要缺点是业主对工程总造价不易控制，承包商也往往不注意降低项目成本。它主要适用于以下项目：①需要立即开展工作的项目，如地震后的救灾工作；②新型的工程项目，或对于项目工程内容及技术经济指标未确定的；③风险很大的项目。此外，建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面的形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利、义务和法律责任，在委托合同中规定。二、建设工程勘察、设计合同1.建设工程勘察、设计合同的内容

根据《合同法》以及《建设工程勘察设计合同条例》的规定，建设工程勘察设计合同应包括以下内容：（1）工程概况，工程名称、地点、规模；（2）发包方提供资料的内容、技术要求和期限；（3）承包方勘察的范围、进度和质量，设计的阶段、进度、质量和设计文件的份数和交付日期；（4）勘察设计收费的依据、收费标准及拨付办法；（5）双方当事人的权利和义务；（6）违约责任；（7）争议的解决方式。2.建设工程勘察设计合同当事人的权利和义务（1）建设工程勘察、设计合同发包方的主要义务1）发包方应向工程勘察项目承包方提供勘察范围和建筑平面布置图，提交勘察技术要求及附图；向工程设计项目承包方提供设计任务书、选址报告、满足初步设计要求的勘察资料及经过批准的资源、燃料、水电、运输等方面的协议文件；2）向勘察设计项目的承包方提供必要的生活和工作条件；3）负责勘察现场的通水、通电、通路、通电讯和场地平整；4）及时向有关部门申请领取各设计阶段的批准文件，明确设计的范围和深度；5）尊重勘察设计方的勘察设计成果，不得私自修改，不得转借他人，如双方约定了保密义务，则委托方不得泄露文件内容。（2）建设工程勘察设计合同承包方的主要义务1）按照勘察设计合同的要求向委托方按时提交勘察成果和设计文件；2）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改由承包方负责，承包方对于勘察工作中的遗漏项目应及时进行补充勘察并自行承担补充勘察的有关费用。3）对勘察设计成果负瑕疵担保责任。勘察人、设计人应对其提交给委托人的勘察、设计成果的质量进行担保。工程即使进入施工安装阶段，如发现属勘察人、设计人的勘察设计成果有质量瑕疵从而引起工程返工、窝工、建设费用增加的，应由勘察设计人员负担造成的损失。4）承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前设计技术交底，解决施工过程中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收及工程竣工验收，必要时应派人员进行现场设计。3.建设工程勘察设计合同当事人的违约责任（1）发包方的违约责任1）发包方未按期提供勘察设计所需的原材料、设备、场地、资金、技术资料，致使工程未能按期进行的，承包方可以顺延工期，承包人由此造成的损失，应由发包人承担；2）发包方提供的资料不准确，或中途改变建设计划造成勘察设计工作的返工、窝工、停工或修改计划的，发包方应按承包人的实际消耗工作量增付费用；3）发包方未能按期接受承包方的工作成果的，应偿付逾期违约金；4）发包方如不履行合同，无权请求返还定金。（2）承包方的违约责任1）因勘察、设计质量低劣而引起工程返工，勘察、设计单位应当承担返工所支出的各种费用；2）勘察设计单位未能按期提交勘察设计文件，致使拖延工期造的损失的，由勘察、设计单位继续完善勘察、设计，并承担相应部分的勘察、设计费，且赔偿延工期造成的损失；3）由于勘察、设计错误而造成工程重大质量事故的，承包方除免收损失部分的勘察设计费用外，还应承担一定数额的赔偿金;4）承包方如不能履行合同，应双倍返还定金。三、建设工程施工合同1.建设工程施工合同概述建设工程施工合同是发包方和承包方为完成特定的建筑安装工程任务，明确双方权利义务的协议。建设工程施工合同是建筑、安装合同的合称。（1）签订建设工程施工合同需要满足一定的条件：1）初步设计和总概算已经批准；2）投资已列入国家或地方工程项目建设计划，建设资金已落实;3）有满足承包条件的设计文件和技术资料；4）“五通一平”已具备或在开工前完成；5）材料和设备的供应能保证工程连续施工；6）合同当事人双方均具有法人资格；7）合同当事人双方均具有履行合同的能力。（2）建设工程施工合同应具备的主要条款有：1）工程名称和地点；2）建设工期，中间交工工程的开、竣工时间；3）工程质量；4）工程造价；5）承包工程的预付金、工程进度款及工程决算的支付时间与支付方式；6）材料和设备的供应责任；7）当一方提出迟延开工日期或中止工程的全部或一部分时，有关工期变更、承包金额变更或损失的承担及估算方法；8）由于价格变动而变更承包金额或工程内容的规定和估算方法；9）竣工验收；10）违约责任；11）合同争议的解决方式；12）其他约定条款。2.在建设工程施工合同的履行过程中，发包方的主要义务1）办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。2）将施工所需水、电、气、电讯线路从施工场地外部接至协议条款中的约定地点，并保证施工期间的需要。3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证其通畅，满足施工运输的要求。4）向承包方提供施工现场的工程地质和地下管网资料，保证数据真实准确。5）办理施工所需的各种证件、批件和临时用地、占道及专用线的审报批准手续（证明承包商自身资质的证件除外）。6）将水准点与坐标控制点以书面形式交给承包方，并进行现场交验。7）组织承包方和设计单位进行图纸会审，向承包方进行设计交底。8）协调处理对施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。

发包方不按合同约定完成以上工作造成的延误，应当承担由此造成的经济支出，赔偿承包方有关损失，工期也相应顺延。3.在建设工程施工合同履行过程中，承包方的主要义务1）在设计资质证书允许的范围内，按发包方的要求完成施工组织设计或与工程配套的设计，经发包方批准后使用。2）向发包方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。3）按工程需要提供和维修施工使用的照明、看守、围栏和警卫等，如承包方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，承包方承担责任及所的费用。4）按协议条款约定的数量和要求，向发包方提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包方承担。5）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经发包方同意后办理有关手续，发包方承担由此发生的费用，因承包方责任造成的罚款除外。6）已竣工工程未交付发包方之前，承包方按协议条款约定负责已完工程的保护成品工作，保护期间发生损坏，承包方自费予以修复。发包方提前使用后发生损坏的修理费用，由发包方承担。7）按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。8）保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到合同文件的要求。4.建设工程合同履行的担保合同履行的担保，是保证合同履行的一项法律制度，是合同当事人为全面履行合同及避免因对方违约而遭受损失而设定的保证措施。合同履行的担保是通过签订担保合同或是在合同中设立条款来实现的。担保合同是从合同，被担保合同是主合同。担保合同将随被担保合同的履行而消灭。而当被担保人不履行其义务且不承担相应责任时，担保人则应承担其担保责任。建设工程合同的担保形式主要有：保证、抵押、定金和留置四种。①.保证保证是指保证人与债权人约定，当债务人（被保证人）不履行债务时，由保证人按照约定代为履行或代为承担责任的担保方式。保证人是合同当事人以外的第三人，一旦担保成立，他就成为被保证人所负债务的从债务人，当被担保人不履行自己的债务时，保证人就有代为履行债务的义务。建设工程施工合同中，最常见的是银行为工程承包单位开具履约担保。

《担保法》规定：国家机关、事业单位及社会团体不得担当保证人替人担保。②抵押抵押是指合同当事人或者当事人以外的第三人向另一方当事人提供一定的财产作为抵押，以保证合同履行的担保方式。③定金定金是合同签订后，但还没有履行前，当事人一方向另一方支付一定数额的金钱或其他有价代替物，以保证合同履行的担保方式。

在建设工程勘察和设计合同中，通常都采用定金这种方式担保。

④留置留置是指合同当事人一方依据合同，事先合法占有对方财产，当对方不履行合同时，可对占有财产进行留置，并依法将留置财产折价或变卖并从中优先受偿的担保方式。5.建设工程施工合同发包方的违约责任1）未能按合同的规定履行应负的责任。除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。2）工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失。3）工程未经验收，发包方提前使用或擅自运用，由此发生的质量或其他问题由发包方承担责任。4）超过合同规定日期验收，按合同违约责任条款的规定偿付逾期违约金。5）不按合同规定拨付工程款，按银行有关延期付款办法或价款结算办法的有关规定处理。6.建设工程承包方的违约责任1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。2）工程交付时间不符合合同规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。3）由于承包方的责任，造成发包方提供的材料、设备等丢失或损坏，应负赔偿责任。四、施工合同索赔1.索赔的概念广义地说，在合同履行过程中，合同当事人的一方，由于不应归他负责的某种原因造成合同规定的责任和义务以外的支出，通过一定的合法途径和程序，向对方要求补偿，这种活动就叫索赔。工程承包单位在履行施工合同的中发生了额外的费用支出,而这种支出又不属于承包合同规定应由承包人承担的责任和义务，即可根据合同中有关条款的规定，通过一定程序，要求业主（发包人）给予补偿，这种活动就叫做施工索赔。索赔是企业经营管理的一个重要组成部分，同时也是双向的。索赔应注意以下两点：（1）提出索赔的主体既可以是承包方，也可以是发包方。由于发包方对承包方的索赔主要集中在承包的工程质量和工期未达到合同要求上；而承包方向发包方的索赔的范围则广得多，这主要是在合同实施过程中，发包方一直处于较主动的地位，合同风险主要落在承包方身上。因此在实际工程中，发包方向承包方提出的索赔较少，工程合同索赔主要是由承包方提出的。久而久之，工程界逐步将“索赔”变成了承包方向发包方提出索赔的专用名词，而将发包方向承包方提出的索赔称为“反索赔”。（2）工程合同索赔的原因与一般的商务索赔不完全相同商务合同中，只有在对方违约时才有索赔的问题，而工程建设过程中影响因素多，合同风险大，所以，除了对方违约这种情况外，因工程实施的条件、环境等因素的变化而造成当事人损失的，也可以向对方索赔。

2.发生索赔的原因施工承包过程中，发生索赔的原因很多，归纳起来主要有:（1）施工条件变化；（2）工程量变化太大；（3）施工进度拖延；（4）业主违反合同。3.施工索赔的种类（1）按索赔的目的分类1）延长工期索赔即要求监理工程师和业主延长施工时间，拖后竣工日期。2）经济索赔承包人由于施工客观条件改变而增加了自己的费用时，向业主和监理工程师要求弥补自己的额外开支。经济索赔种类：①.合同规定索赔，即以合同条款为依据，在合同中有明文规定的索赔；②.非合同规定的索赔，此种索赔在合同文件中无明确的叙述，但可以根据合同文件的某些内容合理推断出可以进行此类索赔;③.道义索赔，此种索赔无合同和法律依据，是承包商认为自己在施工中克服了巨大困难，使工程获得圆满成功，然而自己却蒙受了重大损失，于是承包商提出索赔要求。在具体实践中，大多数情况是承包人既提出工期索赔，又提出经济索赔。（2）按索赔的处理时间和方式分类1）单项索赔它是指在工程实施过程中出现了干扰原合同规定的事件，承包商为此一事件提出的索赔。单项索赔涉及的合同事件比较简单，责任分析和索赔值计算比较简单，双方容易达成协议。2）总索赔又称一揽子索赔。它是指承包商在工程竣工后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总在一起，向业主提出一份总的索赔报告的索赔。在处理一揽子索赔时，因许多干扰事件交织在一起，影响因素比较复杂，有些证据，事过境迁，使责任分析和索赔值的计算发生困难，加之一揽子索赔的金额较大，往往需要承包商作出较大的努力和让步才能解决。（3）索赔发生的原因分析1）工期延索赔即由于施工进度落后于计划而引起的有关事项的索赔。造成进度落后的原因应该是业主的责任，或是按合同规定应该由业主承担的风险，在此条件下承包商可以提出索赔。2）工程变更索赔即由于业主或监理工程师指令增加或减少工程量，或是进行合同范围以外的工作，或是改变工程顺序而引起的索赔。几乎所有的建筑工程都会发生变更，工程变更也往往会影响其他相关工作，产生连锁反应。因此工程变更索赔很少能独立于其他类型的索赔。3）加速施工索赔加速施工索赔经常是工程拖期索赔或工程变更索赔的相关索赔。索赔的费用一般包括：加班工资、雇用额外劳动力、采用额外设备、改变施工方法、提供额外监督管理人员等所引起的费用的增加。4）施工条件变化索赔此类索赔包括水文地质变化、人为障碍、不利天气条件、合同文件模糊或错误、不可抗力、业主方造成的风险等事件。进行此类索赔，承包商必须在索赔报告中充分说明。4.施工索赔的依据索赔的成功很大程度上取决于承包商对索赔做出的解释和所提供的强有力的证明材料。因此，承包商在正式提出索赔报告前的资料准备工作极为重要。施工索赔的依据主要有三种：一是工程合同；二是工程项目资料；三是有关法律、法规。这些资料主要有：施工日志、来往函电、施工备忘录、会议记录、工程进度计划、工程照片和工程声像资料、工程核算资料、工程报告、工程图纸、以及招标投标阶段有关现场考察和编标的资料、各种原始单据、施工证明等。5.反索赔

在国际工程承包中，一般把承包商提出的索赔称为索赔，而把业主向承包商提出的索赔称为反索赔。承包人要求索赔在工程承包中也是经常发生的，业主也经常反索赔维护自己的利益。业主往往针对承包商在实施合同中的缺陷，承包商提出索赔要求。常见的反索赔：（1）工程拖期索赔如果工程拖期的责任在承包人一方，则业主有权向承包人提出索赔。如承包人由于施工组织不善而导致工程拖期。（2）施工缺陷索赔由于承包人在施工中的缺陷而提出的索赔。如工程质量不符合施工技术规程的规定，导致业主蒙受经济损失。五、建设工程索赔程序（承包商向业主索赔）（1）提出索赔意向通知在FIDIC（国际咨询工程师联合会）合同条件中，当出现索赔事件时，承包商应在引起索赔的事件第一次发生之后的28天内将其索赔意向通知监理工程师，并送业主一份副本。（2）报送索赔资料①报送索赔资料的时间：在FIDIC合同条件中，要求在向监理工程师发出索赔通知后的28天内，向监理工程师报送一份索赔资料，说明索赔款项和索赔的依据。②索赔报告的编写：导言背景材料索赔问题进度损失费用总结③索赔处理：协商、调解、仲裁、向法院起诉。儿童慢性咳嗽与处理1急性咳嗽，时间短于4周单击此处添加文本具体内容2亚急性咳嗽，时间介于4－8周单击此处添加文本具体内容3慢性咳嗽，时间超过8周单击此处添加文本具体内容一.定义CONTENTSONE1二.咳嗽感受器与部位三种感受器

RARlike（快速适应性感受器，机械刺激为主）

Nociceptive（伤害感受器，化学刺激为主）

Polymodal（咳嗽感受器，机械刺激与酸）有髓神经纤维口咽部、喉、支气管树、外耳道与鼓膜A

神经纤维C神经纤维C类神经纤维感受器(VR1)无髓神经纤维通过释放神经多肽，刺激RARs主要位于支气管Opioidreceptor阿片受体,有μ、κ、δ和σ亚型麻醉镇痛剂通过某些肽类物质(如β-内啡肽)及μ阿片受体抑制咳嗽呼吸道中也存在μ受体,参与了芬太尼诱发呛咳过程慢性咳嗽经常（16~62%）同时由一种以上病因引起UACS，哮喘，GERD是各年龄慢性咳嗽最常见的三种原因慢性咳嗽是57%哮喘和75%GERD的唯一症状大多数慢性咳嗽能明确病因，使治疗有效率达84~98%三.慢性咳嗽的常见病因上呼吸道咳嗽综合症(UACS)

慢性鼻窦炎慢性鼻炎，包括过敏性鼻炎增殖体肥大吸入综合症

胃食道反流病(GERD)

会厌功能障碍支气管源性疾病哮喘综合征病毒感染后咳嗽心因性疾病儿童慢性咳嗽(胸片正常)的常见原因常见的支气管源性疾病是儿童慢性咳嗽的第一大原因支气管哮喘咳嗽变异性哮喘(CVA)

非哮喘性嗜酸细胞性支气管炎(NAEB)<一>哮喘综合征有慢性气道炎症，气道高反应，肺功能异常有咳嗽及喘息发作，以夜间和清晨为重有特应性家族史对糖皮质激素，抗白三烯受体拮抗药及支气管扩张药有效1.支气管哮喘有慢性气道炎症，气道高反应，肺功能大多正常；中央气道慢性炎症和支气管反应增高平滑肌收缩刺激肌梭内咳嗽感受器以咳嗽为主，偶尔有喘息发作以夜间和清晨为重对糖皮质激素，抗白三烯受体拮抗药，支气管扩张药有效2.咳嗽变异性哮喘又称过敏性咳嗽有慢性气道炎症，痰液嗜酸细胞>2.5~5%无气道高反应和肺功能异常仅有咳嗽，无喘息发作对糖皮质激素，抗白三烯受体拮抗药有效；支气管扩张药无效3.嗜酸细胞性支气管炎激素敏感性咳嗽常用的相关检查支气管舒张试验支气管激发试验3％NaCl雾化吸入诱导咳嗽痰液咳出或吸出处理后计数嗜酸细胞数痰液嗜酸细胞>2.5~5%诱导痰嗜酸细胞计数RSV毛细支气管炎与慢性咳嗽有密切关系RSV导致支气管结构或功能的持续损害RSV改变神经敏感阈值，咳嗽感受器阈值降低RSV诱导RSV-IgE形成，ECP增高RSV诱发咳嗽(哮喘、肺发育不全、气道吸入)<二>病毒感染后咳嗽以夜间及清晨咳嗽为主，可伴有喘息发作多持续3－8周，但对于早产儿、小于3个月的婴儿及伴有基础疾病的患儿持续时间较长部分伴有特异体质的患儿，对糖皮质激素及白三烯拮抗药物治疗有效是儿童慢性咳嗽常见原因之一分泌物直接刺激鼻咽部分泌物反流刺激咽喉分泌物导致鼻咽喉部神经敏感度增加<三>上呼吸道咳嗽综合症

慢性鼻炎过敏性鼻炎常年性非过敏性鼻炎血管运动性鼻炎感染性鼻炎慢性鼻窦炎增殖体肥大引起UACS的原因有：临床表现喉部发痒、疼痛，咳粘液性痰及清嗓动作有咽后壁分泌物流动感咽后壁可见粘液样分泌物咽部粘膜呈鹅卵石改变(结节状淋巴滤泡)一代抗组胺药物/鼻减充药物有效胃食道反流酸性反流非酸性反流气管食管瘘吞咽协调障碍<四>吸入综合症胃食道反流反流形式：食道下端咳嗽感受器反流到咽下部或喉部(咽喉部反流)吸入气管或支气管肺多见于小龄幼儿，表现为喂水或奶时的呛咳部分见于神经肌肉受损或发育异常的患儿上呼吸道感染后会加重症状进食稠厚流质或鼻饲能明显改善症状吞咽协调障碍1.室内环境空气污染污秽或刺激性有害气体；气媒性过敏原2.在集体环境中生活

幼儿园和小学<五>慢性或反复呼吸道感染3.支气管肺功能结构异常气道堵塞

支气管异物、支气管淋巴结压迫、异位血管.气道结构异常原发性纤毛运动障碍慢性气道炎症麻疹肺炎后,先天性心脏病肺功能异常早产儿、支气管发育不良胸部平片或CT：明确肺部病变鼻腔镜：明确鼻炎及鼻窦炎鼻窦平片或CT：明确鼻窦炎吞钡、同位素、食道下端pH测定：明确胃食道返流支气管扩张或激发试验：明确哮喘或病毒感染后咳嗽诱导痰液试验：明确嗜酸细胞支气管炎纤支镜检查：明确异物超声心动图检查：心脏情况四.常用辅助诊断措施ONE1常见慢性咳嗽的处理方法过敏性鼻炎：鼻用糖皮质激素抗组胺药-减充剂/抗组胺药避免过敏原/刺激物血管运动性鼻炎：鼻用嗅化异丙托品感染后鼻炎：第一代抗组胺药-减充剂鼻用嗅化异丙托品慢性鼻窦炎：抗生素+抗组胺药-减充剂

上呼吸道咳嗽综合症治疗原则避免接触过敏原;

阻断或减轻炎症反应和分泌物的产生;

治疗感染;

纠正结构异常

诊断为UACS诱发咳嗽的患者,如果第一代抗组胺药物和(或)减充血剂(A/D)的经验性治疗没有效果,下一步应进行鼻窦的影像学检查吸入皮质醇，减轻气道炎症和气道反应性白三烯受体拮抗剂，

受体激动剂，治疗夜间阵发性咳嗽一般不用祛痰药、中枢性止咳药和抗生素咳嗽变异性哮喘

(Coughvariantasthma)吸入性糖皮质激素及白三烯拮抗药物有效对支气管扩张药物无效嗜酸细胞性支气管炎避免反复呼吸道感染

受体激动剂或溴化异丙托品缓解咳嗽必要时可吸入糖皮质激素一般在1岁后逐渐好转

感染后气道高反应性加强喂养指导稠厚食品鼻饲喂养吞咽协调障碍1.针对性抗病原治疗2.治疗局部慢性病灶3.调节机体免疫状态4.加强营养与锻炼

慢性迁移性感染重视病史与体检，包括耳鼻咽喉和消化系统疾病。根据病史与体检结果选择有关检查，由简单到复杂。先检查常见病，后少见病。诊断和治疗两者应同步或顺序进行。如前者条件不具备时，根据临床特征进行诊断性治疗，并根据治疗反应确定咳嗽病因，治疗无效时再选择有关检查。慢性咳嗽的病因诊断原则

1．病史和查体，通过病史询问缩小诊断范围

2．常规X线胸片检查

3．胸片有明显病变者,可根据病变的形态、性质选择进一步检查。

4．胸片无明显病变者，如被动吸烟、环境刺激物，则脱离刺激物的接触，观察4周。咳嗽仍未缓解或无上述诱发因素，则进入下一步诊断程序。

慢性咳嗽病因诊断流程具体步骤：5．肺通气功能+支气管激发试验，诊断和鉴别哮喘通气功能正常、激发试验阴性，进行诱导痰检查

6．怀疑呼吸道过敏者，可行变应原皮试、血清IgE

和咳嗽敏感性检测。7．存在鼻后滴流或频繁清喉时，可先按UACS治疗，联合使用第一代H1受体阻断剂和鼻减充血剂。对变应性鼻炎可加用鼻腔吸入糖皮质激素。治疗1～2周症状无改善者，可摄鼻窦CT或鼻咽镜

8．对于饮水或喂奶呛咳者，可考虑改用稠厚食品，必要时进行短期鼻饲喂养。

9．上述检查仍未确诊，或试验治疗仍继续咳嗽者，应考虑进行高分辨率CT和纤支镜以及心脏超声检查，除外支气管扩张症、支气管内膜结核及左心功能不全等疾病。

10．反复发作的慢性咳嗽患者，夜间不咳，较敏感，如上述各项检查和针对性治疗均无效时，应除外心因性咳嗽。

注意点：

1．经相应治疗后咳嗽缓解，病因诊断方能确立。

2．部分患者可同时存在多种病因。如果患者治疗后，咳嗽症状部分缓解，应考虑是否同时合并其它病因谢谢第三节分析文体特征和表现手法2大考点书法大家启功自传赏析中学生，副教授。博不精，专不透。名虽扬，实不够。高不成，低不就。瘫偏‘左’，派曾‘右’。面微圆，皮欠厚。妻已亡，并无后。丧犹新，病照旧。六十六，非不寿。八宝山，渐相凑。计平生，谥曰陋。身与名，一起臭。【赏析】寓幽默于“三字经”，名利淡薄，人生洒脱，真乃大师心态。1.实用类文本都有其鲜明的文体特征，传记的文体特征体现为作品的真实性和生动性。传记的表现手法主要有以下几个方面：人物表现的手法、结构技巧、语言艺术和修辞手法。2.在实际考查中，对传记中段落作用、细节描写、人物陪衬以及环境描写设题较多，对于材料的选择与组织也常有涉及。3.考生复习时要善于借鉴小说和散文的知识和经验，同时抓住传记的主旨、构思以及语言特征来解答问题。传记的文体特点是真实性和文学性。其中，真实性是传记的第一特征，写作时不允许任意虚构。但传记不同于一般的枯燥的历史记录，它具有文学性，它通过作者的选择、剪辑、组接，倾注了爱憎的情感；它需要用艺术的手法加以表现，以达到传神的目的。考点一分析文体特征从哪些方面分析传记的文体特征？一、选材方面1.人物的时代性和代表性。传记里的人物都是某时代某领域较

突出的人物。2.选材的真实性和典型性。传记的材料比较翔实，作者从传主

的繁杂经历中选取典型的事例，来表现传主的人格特点，有

较强的说服力。3.传记的材料可以是重大事件，也可以是日常生活小事。[知能构建]二、组材方面1.从时序角度思考。通过抓时间词语，可以迅速理清文章脉络，

把握人物的生活经历及思想演变过程。2.从详略方面思考。组材是与主题密切相关的。对中心有用的，

与主题特别密切的材料，是主要内容，则需浓墨重彩地渲染，

要详细写；与主题关系不很密切的材料，是次要内容，则轻

描淡写，甚至一笔带过。三、句段作用和标题效果类别作用或效果开头段内容：开篇点题，渲染气氛，奠定基调，表明情感。结构：总领下文，统摄全篇；与下文某处文字呼应，为下文做铺垫或埋下伏笔；与结尾呼应。中间段内容：如果比较短，它的作用一般是总结上文，照应下文；如果比较长，它的作用一般是扩展思路，丰富内涵，具体展示，深化主题。结构：过渡，承上启下，为下文埋下伏笔、铺垫蓄势。结尾段内容：点明中心，深化主题，画龙点睛，升华感情、卒章显志，启发思考。结构：照应开头；呼应前文；使结构首尾圆合。标题①突出了叙述评议的对象。②设置悬念，激发读者的阅读兴趣。③表现了传主的精神或品质。④点明了主旨，表达了作者的情感。⑤运用修辞，使文章内涵丰富，意蕴深刻，增加了文章的厚度与深度。四、语言特色角度分析鉴赏传记的类别自传采用第一人称，语言或幽默调侃或自然亲切；他传采用第三人称，语言或朴实自然或文采斐然。语意和句式句子中的关键词所包含的情感、态度等，整句与散句、推测与肯定、议论与抒情、祈使与反问等特殊句式，往往有着不同一般的表现力。这些都是分析语言的切入点。修辞的角度修辞一般是用来加强语言的表现力的。抓住修辞特点，就能从语言的表达效果上加以体味。语言风格含蓄与明快、文雅与通俗、生动与朴实、富丽与素淡、简洁与繁复等。1.(2015·新课标全国卷Ⅰ)阅读下面的文字，完成后面的题目。[即学即练]朱东润自传1896年我出生在江苏泰兴一个失业店员的家庭，早年生活艰苦，所受的教育也存在着一定的波折。21岁我到梧州担任广西第二中学的外语教师，23岁调任南通师范学校教师。1929年4月间，我到武汉大学担任外语讲师，从此我就成为大学教师。那时武汉大学的文学院长是闻一多教授，他看到中文系的教师实在太复杂，总想来一些变动。用近年的说法，这叫作掺沙子。我的命运是作为沙子而到中文系开课的。大约是1939年吧，一所内迁的大学的中文系在学年开始，出现了传记研究这一个课，其下注明本年开韩柳文。传记文学也好，韩柳文学也不妨，但是怎么会在传记研究这个总题下面开韩柳文呢？在当时的大学里，出现的怪事不少，可是这一项多少和我的兴趣有关，这就决定了我对于传记文学献身的意图。《四库全书总目》有传记类，指出《晏子春秋》为传之祖，《孔子三朝记》为记之祖，这是三百年前的看法，现在用不上了。有人说《史记》《汉书》为传记之祖，这个也用不上。《史》《汉》有互见法，对于一个人的评价，常常需要通读全书多卷，才能得其大略。可是在传记文学里，一个传主只有一本书，必须在这本书里把对他的评价全部交代。是不是古人所作的传、行状、神道碑这一类的作品对于近代传记文学的写作有什么帮助呢？也不尽然。古代文人的这类作品，主要是对于死者的歌颂，对于近代传记文学是没有什么用处的。这些作品，毕竟不是传记文学。除了史家和文人的作品以外，是不是还有值得提出的呢？有的，这便是所谓别传。别传的名称，可能不是作者的自称而是后人认为有别于正史，因此称为“别传”。有些简单一些，也可称为传叙。这类作品写得都很生动，没有那些阿谀奉承之辞，而且是信笔直书，对于传主的错误和缺陷，都是全部奉陈。是不是可以从国外吸收传记文学的写作方法呢？当然可以，而且有此必要。但是不能没有一个抉择。罗马时代的勃路塔克是最好的了，但是他的时代和我们相去太远，而且他的那部大作，所着重的是相互比较而很少对于传主的刻画，因此我们只能看到一个大略而看不到入情入理的细致的分析。英国的《约翰逊博士传》是传记文学中的不朽名作，英国人把它推重到极高的地位。这部书的细致是到了一个登峰造极的地位，但是的确也难免有些琐碎。而且由于约翰逊并不处于当时的政治中心，其人也并不能代表英国的一般人物，所以这部作品不是我们必须模仿的范本。是不是我国已经翻译过来的《维多利亚女王传》可以作为范本呢？应当说是可以，由于作者着墨无多，处处显得“颊上三毫”的风神。可是中国文人相传的做法，正是走的一样的道路，所以无论近代人怎么推崇这部作品，总还不免令人有“穿新鞋走老路”的戒心。国内外的作品读过一些，也读过法国评论家莫洛亚的传记文学理论，是不是对于传记文学就算有些认识呢？不算，在自己没有动手创作之前，就不能算是认识。这时是1940年左右，中国正在艰苦抗战，我只身独处，住在四川乐山的郊区，每周得进城到学校上课，生活也很艰苦。家乡已经陷落了，妻室儿女，一家八口，正在死亡线上挣扎。我决心把研读的各种传记作为范本，自己也写出一本来。我写谁呢？我考虑了好久，最后决定写明代的张居正。第一，因为他能把一个充满内忧外患的国家拯救出来，为垂亡的明王朝延长了七十年的寿命。第二，因为他不顾个人的安危和世人的唾骂，终于完成历史赋予他的使命。他不是没有缺点的，但是无论他有多大的缺点，他是唯一能够拯救那个时代的人物。(有删改)【相关链接】①自传和传人，本是性质类似的著述，除了因为作者立场的不同，因而有必要的区别以外，原来没有很大的差异。但是在西洋文学里，常会发生分类的麻烦。我们则传叙二字连用指明同类的文学。同时因为古代的用法，传人曰传，自叙曰叙，这种分别的观念，是一种原有的观念，所以传叙文学，包括叙、传在内，丝毫不感觉牵强。(朱东润《关于传叙文学的几个名词》)②朱先生确是有儒家风度的学者，一身正气，因此他所选择的传主对象，差不多都是关心国计民生的有为之士。他强调关切现实，拯救危亡，尊崇气节与品格。这都是可以理解的。(傅璇琮《理性的思索和情感的倾注——读朱东润先生史传文学随想》)★作为带有学术性质的自传，本文有什么特点？请简要回答。答：________________________________________________解析本题考查分析文本的文体基本特征和语言特色。解答时，要在阅读的基础上，了解文章的文体特征、内容的侧重点、内容表达的特征。本文作为一篇带有学术性质的自传，突出特点之一就是偏重学术经历，介绍了自己的传记文学观及其形成过程。文章的开头与结尾，将自己的生平与学术结合起来，尤其是为张居正写传原因的解说，结合当时的社会背景和自己家庭的情况，更是呈现出学术背后的家国情怀。在行文方面，语言平易自然，穿插“怎么会在传记研究这个总题下面开韩柳文呢？”“我写谁呢？”等口语，语言平白如话，就像面对面闲谈一样。答案①偏重学术经历，主要写自己的传记文学观及其形成过程；②写生平与写学术二者交融，呈现学术背后的家国情怀；③行文平易自然，穿插使用口语，就像和老朋友闲谈一样。1.一般和具体结合我们在对文本的一般性特征进行分析的同时，也应该注意到富有个性的“具体”的特征。[思维建模]分析文体特征2要领2.注意效果解读

分析文体特征时，不能仅仅停留在辨别认知的层面上，而必须懂得去对它们做“效果”分析。对“效果”的分析不外乎从这样的两个方面去考虑：一是从表达者的表达这个方面去考虑，看他采用这样的方式会给他的表达带来怎样的好处；二是从阅读者这个方面考虑，看他这样做可以对读者的阅读产生什么样的积极的效果。分析传记的文体特征☞咀嚼经典高考题目提升审题答题技能高考曾经这样考品答案，悟技巧，不丢分1.(2014·辽宁卷)本文第一自然段有何作用？请简要分析。(6分)(《侯仁之：城市的知音》)①交代侯仁之选择历史专业的原因；②写出了侯仁之对国家民族命运的关注，使传主形象更加丰满；③体现了传记的真实性；④为下文介绍侯仁之的学术研究及成就做铺垫。(答出1点给1分，2点给3分，3点给5分，4点给6分)2.(2013·福建卷)文章已有“《梦里京华》”一例，为何还要例举“委曲求全”？请简要分析。(4分)(《那一种遥远的幽默》)①增强说服力，进一步突出王文显剧作别有一番幽默，肯定他喜剧创作的能力和影响。②引出下文对王文显任代理校长时行事风格的叙写，形成对比，以突出王文显治校的持重务实，一丝不苟。(每点2分，意思对即可。)3.(2012·新课标全国卷)12(1)选项E：本文撷取谢希德人生的若干片断，描写她热爱祖国、献身科学、关爱亲人的事迹，表现了一位杰出女性的伟大人格。(√)(《谢希德的诚与真》)本选项考查对文体特征的理解，涉及文章的选材、文本的主要内容与主题等内容。(正确选项，3分)因传记是记载人物生平或事迹的一类记叙文体，它的表达技巧比较接近于小说和散文，可以说文学类文本的表现手法都与传记相通。由于传记的文体特征，需要格外注意其他人物对传主的映衬、细节描写、引用和议论等方面。考点二分析表现手法3题型(一)叙述1.顺叙的作用(效果)：思路清晰，结构条理。2.倒叙的作用(效果)[知能构建](1)能增强文章的生动性，使文章产生悬念，更能引人入胜。(2)强调作用，这一段主要写了……放到开头强调了传主的……(与传主精神、品质等的关系)。(3)表达了作者对传主怎样的情感(与作者情感的关系)。(4)深化了主旨(与主旨的关系)。(5)使文章结构富于变化，避免了叙述的平淡和结构的单调。3.插叙的作用(效果)(1)内容上：①(如果是引述他人的话，或是传主自己的话、书信等)突出了传记的真实性，使文章内容更充实。②深化了文章主题。③使人物形象更加鲜明。④(如果是引述他人的话等就属于侧面描写)侧面烘托了传主的……⑤(如果插叙的语段拿传主和其他人对比)通过对比，衬托出了传主的……(2)结构上：①避免了结构的平铺直叙，使行文起伏多变，使结构更加紧凑集中。②对……做了必要的铺垫照应，补充说明。(二)描写(主要是细节描写)1.描写的三种作用(1)让传主形象更全面完整，更立体化。传主形象是由多个侧面组成的，只表现其伟大的一面，而不展现其普通的一面，人物就不能立体化。

(2)让人物真实可信。要把人物写好，就要写其普通的一面，因为读者是普通的公民，他愿意接受伟人身上普通的一面。这样的人物会让读者觉得真实亲切，易于接受。(3)符合读者心理需要。对于大人物诸如政治家、艺术家、影视明星等，读者已经从媒体中了解了一些他们在本行业内的成就、事迹。对于传记作品，读者更渴望了解一些花絮。因此，一些细节正能解决这一问题。2.两种答题方式(1)如果是写人物的细节，可以这样：①思维趋向：写人物的细节＝细节内容＋独特形象＋表现主题＋读者心理。②答题方式：通过描写……细节，……刻画出一个……形象，突出……(主题思想)，给读者……感受。(2)如果是场面细节，可以这样：①思维趋向：场面细节＝细节内容＋读者感受＋表现主题。②答题方式：通过对……的描写，传神地写出在场人……的心情，烘托了……的现场气氛，使读者仿佛置身于现场之中，产生身临其境之感。真实性和感染力都很强。真实地反映了……表达了……的情感倾向。(三)议论的作用1.内容上：对主题表达起画龙点睛的作用。评论性文字既是对

事实的阐释，也是作者自我态度的呈现。2.结构上：①用在开头，起统领全文、点明中心、引出下文的

作用，并能使文章的主题思想得到鲜明的表达；②用在文章

的结尾，一般是为了加深对所写人物的认识，深化文章的主

题思想，凸显所写人物的品格意义，起画龙点睛的作用；③用在文章的中间，起承上启下的作用，使事与事之间紧密

地连接起来，使文章结构显得严谨。1.从侧面表现传主通过写与传主相关的人、事、物，从侧面表现传主的道德性格、特点、品性等。可以使传记具有更为真实感人的力量，可以塑造丰满的传主形象，突出传主的精神面貌，起到增强作品历史深度和情感力度的作用，增强文章的真实性和可读性。2.内容和情节的需要不交代其他相关的人、事、物，内容情节就不完整，就无法更好地表现传主。只有把传主放到一定的环境中，他的行为、性格才显现其合理性。这样写可以更好地体现作者的写作意图，丰富文章内容，增强文章内涵，增强文章文化底蕴等。3.由点及面，深化主题作者要揭示某种社会道理或者一个大的群体，比如整个民族的某种品质，光凭传主一个人无法全面地展现，就必须拓展，传主再加上其他的人、事、物，点面结合，就可以更全面、更深刻地表现主题。4.增强表达效果增强文章的文学色彩；让人产生丰富的想象，发人深省，耐人寻味；等等。直接引用大量原始材料，可以更好地突出人物的特点，揭示人物的精神面貌，对人物作出客观公正的评价。在传记中，引用主要包括以下几个方面：引用内容引用效果直接引用可以增加作品真实性，更好地突出人物的特点，揭示人物的精神面貌，对人物做出客观公正的评价。引用诗词可以从侧面烘托和丰富传主的思想精神，使传记显现出一种古朴文雅的风格。引用故事可以增强文章的趣味性，使文章更具有可读性。引用传主在书信、日记中的表白以及传主的话可以印证作者的观点，也可以使传记具有更为真实感人的力量。引用他人的话使文章对人物的评述更加全面客观、真实可信，也能从侧面烘托传主的形象。阅读下面的文字，完成后面的题目。[即学即练]朱启钤：“被抹掉的奠基人”林天宏①2006年6月13日下午，一场大雨过后，正阳门箭楼被带着水雾的脚手架包裹得严严实实。北京旧城中轴线上的这座标志性建筑，正经历着新中国成立后规模最大的一次修缮。②由正阳门箭楼北望，长安街车水马龙，它与城楼左右两侧的南北长街、南北池街，一同构成了北京旧城东西、南北走向的交通要道。③我问同行的一个记者：“你知道改造北京旧城，使其具有现代城市雏形的第一人是谁？”“梁思成？”她答道。④这个答案是错误的，却并不让人意外。随着北京旧城改造不断进入媒体视野，梁思成等一批建筑学家已被大众熟知。但少有人知晓的是，从1915年起，北京已开始有计划地进行市政工程建设，正阳门箭楼、东西长安街、南北长街与南北池街，都是在时任内务部总长朱启钤的主持之下改造与打通的。⑤同样少有人知晓的是，1925年，25岁的美国宾夕法尼亚大学留学生梁思成，收到父亲梁启超从国内寄来北宋匠人李诫撰写的《营造法式》一书，兴趣大增，由此走上中国古代建筑研究之路。1930年，梁思成加入中国营造学社，在那里撰写了《中国建筑史》，成为建筑学一代宗师。而《营造法式》一书的发现者与中国营造学社的创始人，正是朱启钤。⑥“朱启钤是中国古建筑研究工作的开拓者与奠基人，没有他，就不可能在上个世纪30年代出现像梁思成这样的建筑学领军人物，我们读到《中国建筑史》的年份，还不知要推迟多少年。”中国文物研究所某研究人员曾这样评价。但是，“由于历史原因，他被研究者们有意无意地抹掉了”。⑦朱启钤于1930年创办的中国营造学社，将他的筹划与组织才能发挥得“淋漓尽致”。他为学社请来当时最为优秀的学术精英：东北大学建筑系主任梁思成，中央大学建筑系教授刘敦桢，著名建筑师杨廷宝、赵深，史学家陈垣，地质学家李四光，考古学家李济……他还以其社会人脉，动员许多财界和政界人士加入学社，直接从经费上支持营造学社的研究工作。曾有建筑史家这样评价朱启钤：“人力、物力、财力，这些都是研究工作所必不可少的条件，能把这方方面面的人事统筹起来，是需要非凡之才能的。朱启钤以一己之力，做了今天需要整个研究所行政部门做的事。”⑧有数据显示，截至1937年，营造学社野外实地测绘重要古建筑达206组，因此探索出一整套研究中国古建筑的科学方法，为撰写中国建筑史构建了扎实的科学体系。⑨假若没有朱启钤，中国的古建筑研究，又会是怎样的图景？如今，斯人已逝，营造学社停办也已整整60周年。⑩6月13日的那场大雨，将故宫端门外西朝房冲洗得干干净净。游人如织，屋宇间却依旧透着落寞，此处正是营造学社旧址。而位于东城区赵堂子胡同3号的朱启钤故居，住着数十户人家，杂乱之中，依稀可辨当年气魄。(摘自2006年6月21日《中国青年报》，有删改)【注】朱启钤(1872—1962)，曾任全国政协委员、中央文史馆馆员。★2.文章多处提到梁思成，这对写朱启钤有什么作用？请选一例作简要分析。答：______________________________________________解析结合文章第③⑤⑥段进行分析，写梁思成主要是从侧面表现朱启钤，让读者对传主有一个全面的、立体的了解。答案文章通过对梁思成有关事迹的叙述，或直接或间接地写出了朱启钤对我国古建筑研究的重要贡献。所选事例及分析：第③段，文章写记者认为改造北京旧城第一人是梁思成，间接说明朱启钤不为人所熟知，点明题意，引出下文。第⑤段，梁思成因《营造法式》一书而走上中国古代建筑研究之路，加入中国营造学社，在中国建筑学界有很高的地位；而《营造法式》一书的发现者与中国营造学社的创始人就是朱启钤，这间接反映出朱启钤鲜为人知的贡献，照应题目。第⑥段，点明如果没有朱启钤，就不可能在上个世纪30年代出现像梁思成这样的建筑学领军人物，直接突出朱启钤的贡献。★3.作者为什么两次提到6月13日那场大雨？请谈谈你的看法。答：________________________________________________解析文章两次提到大雨分别在第①段和最后一段。应注意从内容、结构和表现人物主题等角度进行分析。开篇写雨是为了引出人物，结尾写雨是为了营造落寞氛围，首尾照应，使文章浑然一体，有力地表现了传主。答案①文章开头写雨中正阳门箭楼的修缮，引出朱启钤1915年就开始有计划地进行北京市政工程建设(或：现代北京旧城仍保留了朱启钤当年规划的格局)。②结尾的雨引出营造学社旧址的落寞和朱启钤故居成为大杂院的情况，照应文题，引发读者的联想和感慨。③首尾呼应，结构完整。开头写正阳门箭楼的修缮，结尾写营造学社的旧址故宫端门外西朝房的落寞、朱启钤故居的杂乱，两者通过“雨”联系在一起，抚今追昔，深化了“不要忘记这位奠基人”的主题。[思维建模]分析传记表现手法及作用4角度1.传主角度：使人物形象更丰满，突出传主的精神面貌，增强作品的历史深度和情感力度。2.文本角度：丰富文章内容，增强文章的真实性、可读性、典雅性、文化底蕴。3.结构角度：照应标题，设置悬念，埋下伏笔，对比映衬，总结上文，深化主旨，彰显品格。4.读者角度：有助于读者全面深刻地了解传主的精神和影响，提升传记的阅读价值。答题模板：特点＋作用①＋作用②＋作用③分析传记的表现手法☞咀嚼经典高考题目提升审题答题技能高考曾经这样考品答案，悟技巧，不丢分1.(2013·福建卷)13题D项：文章最后一段描写了王文显旧居周边的环境与情景，营造了肃杀悲凉的氛围，表达了作者对王文显的深切怀念与沉痛哀悼。(×)(《那一种遥远的幽默》)本选项考查传记中的描写手法及其作用。文中的描写意在表现王文显当年的住处如今已发生巨大变化，并非“肃杀悲凉”，表达的情感是“深切怀念”而非“沉痛哀悼”。(错误选项，2分)2.(2011·广东卷)请分别指出文中③④段画线部分所用的修辞手法，并具体