厂房施工标准合同_第1页
厂房施工标准合同_第2页
厂房施工标准合同_第3页
厂房施工标准合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

厂房施工标准合同1.前言该合同是由建设单位与施工单位签订的一项协议。其目的在于明确建设单位对厂房施工的要求，规范施工单位的施工过程，确保厂房的建造符合法律法规及相关标准要求，保证工程质量和工期目标的实现。2.双方的权利和义务2.1建设单位的权利和义务提供具体的建筑设计方案、图纸、技术要求和施工规范等为施工单位提供必要的资料和文献支付工程款项对施工单位施工过程进行管理和监督对施工单位的工作进行验收2.2施工单位的权利和义务按照建设单位的要求完成施工任务保证施工质量符合国家标准严格按照建设单位的计划和工期完成工程提前报告任何可能拖延工期的情况文明施工，保护环境和安全3.工程规划3.1工期从合同签订之日起，施工单位须在合同约定的工期内完成工程，否则应承担相应赔偿责任。3.2工程范围厂房建造的主体设施，如土建工程、钢结构、屋面、外墙、窗户、门等强电系统、弱电系统、通风空调系统等地基与地下水处理、地下管道、排水系统等其他相关设施3.3工程质量全部施工过程均须符合相关施工规范和管理要求。在施工过程中应制定质量控制计划，对施工实行层层质量检查，并在工程验收前进行必要的试验。3.4安全规范所有工程作业必须符合国家、地方的相关安全法规和有关标准。在施工现场应建立安全管理体系并运行完善，实现文明施工。3.5进度计划施工单位须制定进度计划，并供建设单位评估审批。施工单位应当按照进度计划安排施工人员和工程物资，按时保质保量地完成工程。4.协商解决争议对于合同执行过程中的各种争议，双方应当通过友好协商解决。如协商无法解决，则可根据相关法律规定通过仲裁、诉讼等方式解决。5.违约责任如施工单位未按照合同约定的工期、质量标准和施工规范完成工程，应承担相应的违约责任。6.合同终止和中止6.1合同终止合同可以因下列原因终止：双方协商解除合同因不可抗力因素造成工程无法继续施工施工单位提前通知并经建设单位同意停工超过一个月以上施工单位质量不合格或造成安全事故6.2合同中止合同中止包括正常停工和特殊停工。正常停工指按照规定计划进行的停工，特殊停工指由于不可抗力因素或其他原因，停止一定时间的施工。7.合同生效和效力该合同经建设单位和施工单位双方签字盖章，即具有法律效力，并自行承担相应的法律后果。8.其他本合同未尽事宜，由双方协商解决，共同签订补

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论